Réhabilitation et Extension des thermes de Neyrac-les-Bains: création d'une piscine de mobilisation et extension des sanitaires et de la buanderie

Avis de marché (2017-10-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2017 - 4 Neyrac thermes
Brève description: Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux de stabilisation des sols 📦
Travaux de construction de bâtiments 📦
Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires 📦
Travaux de façade 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Travaux d'installation de distribution d'eau 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Carrelage de sols 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Ardèche 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Sithere
Adresse postale: CS 90106
Code postal: 07600
Commune postale: Vals-les-Bains
Contact
Adresse Internet: http://www.sithere.fr 🌏
Courrier électronique: sithere@sithere.fr 📧
Téléphone: +33 475376380 📞
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_yxX17yQMrk 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_yxX17yQMrk 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-10-27 📅
Date limite de soumission: 2017-12-04 📅
Date de publication: 2017-10-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 209-432123
Numéro JO-S: 209
Informations complémentaires
La valeur estimée affichée est hors options.

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 1 650 000 EUR 💰
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 3
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Lot 301 terrassement VRD aménagement extérieur
Numéro du lot: 301
Brève description: Terrassement VRD aménagement extérieurs.
Valeur estimée hors TVA: 115 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 18 mois
Nom du projet ou programme financé par l’UE: Feder.
Intitulé du lot: Lot 302 paroi clouée et paroi berlinoise
Numéro du lot: 302
Brève description: Fondations spéciales à mettre en œuvre sur chacune des extensions.
Valeur estimée hors TVA: 64 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 305 gros œuvre démolition reprise en sous-œuvre
Numéro du lot: 305
Brève description: Gros œuvre démolition reprise en sous œuvre.
Valeur estimée hors TVA: 445 000 EUR 💰
Description des options: Percements — gaine d'air neuf — bouchage d'ouverture.
Intitulé du lot: Lot 306 charpente couverture zinguerie parement de façade
Numéro du lot: 306
Brève description: Charpente couverture bac acier zinguerie parement de façade.
Valeur estimée hors TVA: 145 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 307 étanchéité
Numéro du lot: 307
Brève description: Divers travaux d'étanchéité.
Valeur estimée hors TVA: 42 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 308 menuiseries extérieures aluminium verrières
Numéro du lot: 308
Brève description: Menuiseries extérieures aluminium et verrières.
Valeur estimée hors TVA: 46 000 EUR 💰
Description des options: Plus value vitrage retardateur d'effraction.
Intitulé du lot: Lot 309 façade ITE sous RPE — peinture extérieure
Numéro du lot: 309
Brève description: Façade ITE sous RPE peinture extérieure.
Valeur estimée hors TVA: 5 400 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 310 chauffage ventilation sanitaire
Numéro du lot: 310
Brève description: Chauffage ventilation sanitaire.
Valeur estimée hors TVA: 221 000 EUR 💰
Description des options: CTA échangeur sur PAC — déshumidificateur — deuxième chaudière électrique.
Informations complémentaires: La valeur estimée affichée est hors options.
Intitulé du lot: Lot 311 courants forts courants faibles SSI
Numéro du lot: 311
Brève description: Courants forts courants faibles et SSI.
Valeur estimée hors TVA: 72 000 EUR 💰
Description des options: Deuxième chaudière électrique.
Intitulé du lot: Lot 312 fluides du thermalisme
Numéro du lot: 312
Brève description: Fluides du thermalisme et piscine.
Valeur estimée hors TVA: 190 000 EUR 💰
Description des options: Intitulé du lot: Lot 315 cloisons doublages faux plafonds peinture intérieure
Numéro du lot: 315
Brève description: Cloisons doublages faux plafonds plâtre peinture intérieure.
Valeur estimée hors TVA: 55 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 316 menuiseries intérieures agencement fx plaf bois plaf tendus
Numéro du lot: 316
Brève description: Menuiseries intérieures agencement faux plafond bois et plafonds tendus.
Valeur estimée hors TVA: 62 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 317 serrurerie métallerie
Numéro du lot: 317
Brève description: Serrurerie métallerie.
Valeur estimée hors TVA: 45 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot 318 carrelage faïence mosaïque étanchéité
Numéro du lot: 318
Brève description: Carrelage faïence mosaïque étanchéité liée.
Valeur estimée hors TVA: 95 000 EUR 💰
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Procédure
Heure limite de réception des offres: 15:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Date d'ouverture des offres: 2017-12-05 📅
Heure d'ouverture des offres: 10:00
Lieu: Vals-les-Bains.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: sithere
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_yxX17yQMrk 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin, 69433 Lyon Cedex 03
Commune postale: Lyon Cedex
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141065 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://www.ta-lyon.juradm.fr/ta 🌏
Source: OJS 2017/S 209-432123 (2017-10-27)