Réhabilitation de la Grande Halle à Colombelles

Normandie Aménagement

Reconversion de la Grande Halle en un tiers-lieu permettant à la fois des activités professionnelles (bureaux partagés, ateliers, salles de réunion) et une ouverture au public (espace monumental pour des événements et expérimentation à grande échelle).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-07-17. L'appel d'offres a été publié le 2017-06-15.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Normandie Aménagement

Qu'est-ce que c'est ?

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-06-15	Avis de marché
2017-07-06	Informations complémentaires
2017-07-18	Informations complémentaires
2017-07-24	Informations complémentaires
2018-03-01	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-06-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 4981
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction 📦
Travaux de désamiantage 📦
Travaux de terrassement 📦
Travaux de démolition 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Serrurerie 📦
Carrelages 📦
Travaux de peinture 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Installation de cuisines équipées 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: fr251 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Normandie Aménagement
Adresse postale: 1 avenue du Pays de Caen
Code postal: 14460
Commune postale: Colombelles
Contact
Adresse Internet: http://www.normandie-amenagement.com 🌏
Courrier électronique: s.poupinel@normandie-amenagement.fr 📧
Téléphone: +33 231351026 📞
URL des documents: http://www.e-marchespublics.com 🌏
URL pour la participation: http://www.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-15 📅
Date limite de soumission: 2017-07-17 📅
Date de publication: 2017-06-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 116-232983
Numéro JO-S: 116
Informations complémentaires

Variantes obligatoires: — vo: seconde partie du parking — vo-01 variante obligatoire 01: Réemploi 01 (titre Viii) — système de récupération des EP pour alimentation des sanitaires — vo-03 Mobilier de sécurisation du vite (titre Vi).

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 2
Intitulé du lot: Réemploi de matériaux
Numéro du lot: 1
Brève description:

Réemploi de matériaux: Ce lot spécifique «Recyclage des matériaux», avec ses limites de prestations propres, permettra de désigner une entreprise en charge de la mise à disposition, aux autres entreprises du chantier, de certains matériaux ciblés issus de récupération, recyclage, etc.

Durée de l'accord: 18 mois
Description des options:

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier à l'attributaire du marché, en application de l'article 30 I 7 du décret du 22/03/2016, des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

Nom du projet ou programme financé par l’UE: Feder — iTI — fonds friches.
Intitulé du lot: Désamiantage
Numéro du lot: 2
Brève description:

Travaux de désamiantage sur le bâtiment existant conformément aux dispositions du diagnostic amiante avant travaux de l'apave joint au DCE.

Nom du projet ou programme financé par l’UE: Feder — iTI Fonds Friche.
Intitulé du lot: Vrd
Numéro du lot: 3
Brève description:

V-r-d: Aménagements hors bâtiment qui seront nécessaires à son fonctionnement concernent les terrassements, les réseaux enterrés, la réalisation du parvis et d'un parking, etc.

Nom du projet ou programme financé par l’UE: Feder — iTI Fonds Friches.
Informations complémentaires:

Variantes obligatoires:

— vo: seconde partie du parking

— vo-01 variante obligatoire 01: Réemploi 01 (titre Viii)

— système de récupération des EP pour alimentation des sanitaires

— vo-03 Mobilier de sécurisation du vite (titre Vi).

Intitulé du lot: Déconstruction — gros Oeuvre — structure — charpente métallique — façade béton — installation
Numéro du lot: 4
Brève description:

Déconstruction — gros Oeuvre — structure — charpente métallique — façade béton — installation: Mise en oeuvre des installations de chantier nécessaires en sus de la Cité de Chantier déjà réalisée sur site. Concernant les travaux: petites démolitions puis rénovation de l'existant conformément aux différents éléments détaillés dans le DCE.

Informations complémentaires:

— titre 4

— réemploi

— enduit sur maçonneries existantes extérieures.

Intitulé du lot: Charpente bois
Numéro du lot: 5
Brève description:

Réalisation d'une charpente bois à ossature préfabriquée en atelier, de type «Boite dans la boite» pour intégration parfaite dans la petite nef de façon à créer deux niveaux de plancher, avec deux niveaux de balcons donnant sur la grande nef.

Informations complémentaires:

— isolants dans ossature bois en ouate de cellulose

— garde corps du belvédère en planches.

Intitulé du lot: Menuiseries extérieures bois et métal — verrières
Numéro du lot: 7
Brève description:

Travaux de menuiseries extérieures concernant les deux nefs en bois / métal. Concerne également la verrière de toit.

Informations complémentaires:

— substitution des menuiseries alu prévues par menuiseries mixtes bois alu, cadre alu pin silvestre lasuré vermis incolore côté intérieur.

Intitulé du lot: Cloisons sèches — plâtrerie — isolation — faux-Plafonds
Numéro du lot: 8
Brève description:

Concerne des travaux de cloisonnement, d'isolation entre poutres en sous face de planchers bois, de plafonds, de soffites, de traitement acoustique.

Informations complémentaires:

— article 3.5.2 Isolation entre poutres en sous face de planchers

— article 3.6.1. Panneaux en laine de bois type Organic 35 en plafonds en réemploi.

Intitulé du lot: Menuiseries intérieures — agencement — sols bois sur lambourdes
Numéro du lot: 9
Brève description:

Concerne des travaux de portes de distribution intérieure, de parquet sur lambourdes, d'agencement d'un bar, de plinthes, de stores d'occultation, etc.

Informations complémentaires:

— en substitution de la fourniture et pose des…

… blocs portes sans degré feu prévus au poste 3.6.1

… lames de parquets prévues au poste 3.13.1,

Intitulé du lot: Métallerie — serrurerie
Numéro du lot: 10
Brève description:

Concerne des travaux de portes coulissantes, de mise en place d'un auvent, de passerelles de franchissement en toiture, d'un escalier hélicoïdale, de garde corps et mains courantes, d'une passerelle technique dans la grande nef et révision de la structure d'un ancien pont roulant (qui sera réutilisé en complément de la passerelle technique. Sera donc laissé fixe).

Informations complémentaires:

Variante obligatoires:

en substitution de la fourniture et pose de l'ossature porteuse de la plateforme technique créée dans la grande nef à l'article 3.5.3, pose seule de l'ossature IPE avec adaptations mis à la disposition par le lot réemploi sur la base 20 % du poids total de la structure. Le reste de l'ouvrage restant sur les dispositions prévues au marché de base.

Intitulé du lot: Sols durs — faïence
Numéro du lot: 11
Brève description: Concerne des travaux de carrelage et de faïence y compris préparation.
Intitulé du lot: Peinture — résine
Numéro du lot: 12
Brève description:

Concerne des travaux de peinture de plafonds, de murs et de cloisons, de sol, de portes et divers ainsi que le nettoyage des murs conservées.

Nom du projet ou programme financé par l’UE: Feder — iTI Fonds friches.
Informations complémentaires:

— peinture pour plafonds

— murs et cloisons

— peinture de sol

— ouvrage menuisés bois et/oui métal.

Intitulé du lot: Plomberie — chauffage biomasse — ventilation
Numéro du lot: 13
Brève description:

Concerne des travaux de plomberie sanitaire, de chauffage y compris installation d'une chaufferie biomasse, de ventilation, d'électricité de la chaufferie, etc.

Informations complémentaires:

— réemploi cuvette wc et réservoir

— réemploi lavabo-évier- laves-mains

— réemploi radiateurs.

Intitulé du lot: Electricité courants forts et courants faibles
Numéro du lot: 14
Brève description: Concerne des travaux d'électricité courants forts et courants faibles.
Informations complémentaires:

— article: Iv1 14.01: Réemploi luminaires

— article: Iv.2 14.02: Sèche mains électrique.

Intitulé du lot: Equipement cuisine
Numéro du lot: 15
Brève description:

Concerne a mise en place d'équipement professionnels de cuisine pour le restaurant situé en RDC de la petite nef.

Intitulé du lot: Appareil élévateur
Numéro du lot: 16
Brève description: Fourniture et pose d'un ascenseur.
Intitulé du lot: Plantations
Numéro du lot: 17
Brève description:

Concerne des travaux de préparations et d'ouvertures, de plantations d'arbres et de parterres, de mise en place de tuteurs et de paillage.

Informations complémentaires: — réalisation du parking 2.
Intitulé du lot: Etanchéité
Numéro du lot: 6
Brève description:

Travaux de d'étanchéité de la toiture après dépose de l'étanchéité existante par le lot 02 désamiantage.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Colombelles.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

1 — une lettre de candidature Dc1 comportant l'ensemble des indications permettant d'identifier le candidat ou l'ensemble des membres du groupement en cas de réponse en groupement.

2 — la déclaration du candidat Dc2 le statut du candidat ou de chaque membre du groupement, ses ou leurs capacités économiques, financières, professionnelles et techniques du candidat

les candidats feront obligatoirement usage des formulaires Dc1 et Dc2 qu'ils pourront se procurer sur le site du ministère de l'économie à l'adresse suivante: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

En application de l'article 38 de l'ordonnance 2015-899 du 23/07/2015, le titulaire doit respecter une clause d'insertion et d'emploi obligatoire. Les conditions de mise en place du dispositif sont détaillées au marché. Le volume d'heures réservées concerne les lots 4 (720 h), lot 5 (380 h) — lot 8 (190 h) — lot 13 (240 h) et lot 14 (140 h).

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-07-17 📅
Heure d'ouverture des offres: 23:00
Lieu: Colombelles.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: EPF Normandie
Adresse postale: 5 Rue Montaigne Carré Pasteur BP 1301
Commune postale: Rouen
Code postal: 76178
Pays: fr232 🏙️
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://e-marchespublics.com 🌏
Courrier électronique: l.danger@epf-normandie.fr 📧
Adresse Internet: https://www.epf-normandie.fr 🌏
URL des documents: http://www.e-marchespublics.com 🌏
Adresse Internet: http://www.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Informations complémentaires

Il s'agit d'un groupement de commandes entre Normandie Aménagement et l'epf Normandie. Le coordonnateur du groupement est Normandie Aménagement.

Date prévisionnelle de commencement des travaux septembre 2017. DCE non disponible sur support papier. Uniquement téléchargeable gratuitement sur la plateforme e-marchéspublics.com. Critères d'attribution détaillés dans le règlement de consultation (Prix: 60 % et valeur technique: 40 %).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Caen
Adresse postale: 3 rue Arthur Le Duc
Commune postale: Caen
Code postal: 14000
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272 📞
Courrier électronique: greffe.ta-caen@juradm.fr 📧
Fax: +33 231524217 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Précisions concernant les délais d'introduction de recours: référé pré contractuel prévu à l'article L551-5 et suivants du code de la justice administrative (Cja) avant la signature du marché. -référé contractuel prévu à l'article L551-13 et suivants du CJA pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R551-7 du CJA — recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la publication de l'avis d'attribution.

Source: OJS 2017/S 116-232983 (2017-06-15)

Informations complémentaires (2017-07-06)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-06 📅
Date limite de soumission: 2017-08-11 📅
Date de publication: 2017-07-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 130-265299
Se réfère à l'avis: 2017/S 116-232983
Numéro JO-S: 130
Source: OJS 2017/S 130-265299 (2017-07-06)

Informations complémentaires (2017-07-18)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-18 📅
Date limite de soumission: 2017-08-21 📅
Date de publication: 2017-07-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 138-282600
Numéro JO-S: 138
Informations complémentaires

Les variantes libres sont autorisées pour les lots 03 et 04 dans la mesure où elles prennent bien en compte toutes les contraintes du dossier prévues dans la proposition de base, en particulier celles qui concerne le séisme et les existants. Les variantes qui entraînent une modification d'image ou en interaction avec un autre lot ne seront pas retenues.

Source: OJS 2017/S 138-282600 (2017-07-18)

Informations complémentaires (2017-07-24)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-07-24 📅
Date de publication: 2017-07-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 143-293881
Numéro JO-S: 143
Informations complémentaires

Article 3.3.1.2 du CCTP Lot 12 Peinture résine 2.1 création de l'article 3.3.1.2 peinture en plafonds sur supports béton conformément au document ci-joint.

Source: OJS 2017/S 143-293881 (2017-07-24)

Avis d'attribution de marché (2018-03-01)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 3 294 140 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Calvados 🏙️
Manche 🏙️
Orne 🏙️
Ille-et-Vilaine 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Normandie aménagement

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-03-01 📅
Date de publication: 2018-03-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 044-095385
Numéro JO-S: 44
Informations complémentaires

Variantes obligatoires: — vo: seconde partie du parking, — vo-01 variante obligatoire 01: réemploi 01 (titre VIII), — système de récupération des EP pour alimentation des sanitaires, — vo-03 mobilier de sécurisation du vite (titre VI).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Réemploi de matériaux: ce lot spécifique «Recyclage des matériaux», avec ses limites de prestations propres, permettra de désigner une entreprise en charge de la mise à disposition, aux autres entreprises du chantier, de certains matériaux ciblés issus de récupération, recyclage, etc.

Nom du projet ou programme financé par l’UE: feder - iTI Fonds Friches
feder iti Fonds Friches
Intitulé du lot: Vrd
Brève description:

VRD: aménagements hors bâtiment qui seront nécessaires à son fonctionnement concernent les terrassements, les réseaux enterrés, la réalisation du parvis et d'un parking, etc

Informations complémentaires:

— vo: seconde partie du parking,

— vo-01 variante obligatoire 01: réemploi 01 (titre VIII),

— système de récupération des EP pour alimentation des sanitaires,

— vo-03 mobilier de sécurisation du vite (titre VI).

Intitulé du lot: Déconstruction — gros œuvre — structure — charpente métallique — façade béton — installation
Brève description:

Déconstruction — gros œuvre — structure — charpente métallique — façade béton — installation: mise en œuvre des installations de chantier nécessaires en sus de la cité de chantier déjà réalisée sur site. Concernant les travaux: petites démolitions puis rénovation de l'existant conformément aux différents éléments détaillés dans le DCE.

Informations complémentaires:

— titre 4,

— réemploi,

Brève description:

Réalisation d'une charpente bois à ossature préfabriquée en atelier, de type «Boite dans la boite» pour intégration parfaite dans la petite nef de façon à créer 2 niveaux de plancher, avec 2 niveaux de balcons donnant sur la grande nef.

Informations complémentaires: — isolants dans ossature bois en ouate de cellulose,
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures bois et métal - verrières
Informations complémentaires: — article 3.5.2 Isolation entre poutres en sous face de planchers,

— en substitution de la fourniture et pose des…

… blocs portes sans degré feu prévus au poste 3.6.1,

… lames de parquets prévues au poste 3.13.1.

En substitution de la fourniture et pose de l'ossature porteuse de la plateforme technique créée dans la grande nef à l'article 3.5.3, pose seule de l'ossature IPE avec adaptations mis à la disposition par le lot réemploi sur la base 20 % du poids total de la structure. Le reste de l'ouvrage restant sur les dispositions prévues au marché de base.

— peinture pour plafonds,

— murs et cloisons,

— peinture de sol,

— réemploi cuvette WC et réservoir,

— réemploi lavabo — évier — laves-mains,

Intitulé du lot: Électricité courants forts et courants faibles
Informations complémentaires:

— article: IV1 14.01: réemploi luminaires,

— article: IV.2 14.02: sèche mains électrique.

Intitulé du lot: Équipement cuisine
Étanchéité

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-01-22 📅
2018-01-11 📅
2018-01-18 📅
2018-01-12 📅
2018-01-15 📅

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 5 rue Montaigne Carré Pasteur, BP 1301
Pays: Seine-Maritime 🏙️
Autre type de pouvoir adjudicateur: Promotion construction

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 3 rue Arthur le duc
Informations sur les délais d'introduction des recours:

Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

— référé pré contractuel prévu à l'article L 551-5 et suivants du Code de la justice administrative (CJA) avant la signature du marché,

— référé contractuel prévu à l'article L 551-13 et suivants du CJA pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R 551-7 du CJA,

— recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la publication de l'avis d'attribution.

Source: OJS 2018/S 044-095385 (2018-03-01)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)