Reconstruction du complexe sportif Auphan Charpentier — 10 lots

Ville de Marseille

Reconstruction du complexe sportif Auphan Charpentier — 10 lots.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-01-10. L'appel d'offres a été publié le 2017-11-17.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-11-17 Avis de marché
2018-07-05 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2017-11-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Numéro de référence: 2017_50102_0057
Brève description: Reconstruction du complexe sportif Auphan Charpentier — 10 lots.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux de pose de conduites 📦
Travaux de construction de stades 📦
Travaux de construction d'installations sportives 📦
Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes 📦
Travaux de pose de revêtements de sols 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de plomberie 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Bouches-du-Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Marseille
Adresse postale: Hôtel de Ville — quai du Port
Code postal: 13233
Commune postale: Marseille Cedex 20
Contact
Adresse Internet: http://www.marseille.fr 🌏
Courrier électronique: dgaj-dmp@marseille.fr 📧
URL des documents: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏
URL pour la participation: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-11-17 📅
Date limite de soumission: 2018-01-10 📅
Date de publication: 2017-11-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 224-465229
Numéro JO-S: 224
Informations complémentaires
Lots 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10: visite non obligatoire du site. Lots 1, 3 et 4: visite obligatoire du site. Pour l'ensemble des lots, deux dates de visite sont proposées aux candidats. La première est fixée le 30/11/2017 à 10h et la seconde le 14/12/2017 à 10h. Les candidats doivent contacter Mr Damien Tromeur: — téléphone: 04 91 55 14 98 — adresse électronique: dtromeur@marseille.fr.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Informations sur les lots: Néant.
Intitulé du lot: Démolitions — terrassements
Numéro du lot: 01
Brève description: Démolitions- terrassements.
Durée de l'accord: 15 mois
Informations complémentaires:
Lots 2, 5, 6, 7, 8, 9 et 10: visite non obligatoire du site.
Lots 1, 3 et 4: visite obligatoire du site.
Pour l'ensemble des lots, deux dates de visite sont proposées aux candidats. La première est fixée le 30/11/2017 à 10h et la seconde le 14/12/2017 à 10h.
Les candidats doivent contacter Mr Damien Tromeur: — téléphone: 04 91 55 14 98 — adresse électronique: dtromeur@marseille.fr.
Intitulé du lot: Vrd — espaces verts
Numéro du lot: 02
Brève description: Vrd — espaces verts.
Intitulé du lot: Terrain de football
Numéro du lot: 03
Brève description: Terrain de football.
Intitulé du lot: Gros oeuvre
Numéro du lot: 04
Brève description: Gros oeuvre.
Informations complémentaires:
Les candidats doivent contacter Mr Damien Tromeur: — 04 91 55 14 98 — dtromeur@marseille.fr
clause sociale — lot 4: 1764 heures.
Intitulé du lot: Charpente métallique — couverture
Numéro du lot: 05
Brève description: Charpente métallique — couverture.
Intitulé du lot: Revêtements sols durs, sols souples et muraux
Numéro du lot: 06
Brève description: Revêtements sols durs, sols souples et muraux.
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures — serrurerie — bardage
Numéro du lot: 07
Brève description: Menuiseries extérieures — serrurerie — bardage.
Intitulé du lot: Chauffage — plomberie — sanitaires
Numéro du lot: 08
Brève description: Chauffage — plomberie — sanitaires.
Intitulé du lot: Electricité — courants forts et faibles
Numéro du lot: 09
Brève description: Electricité — courants forts et faibles.
Intitulé du lot: Ascenseur
Numéro du lot: 10
Brève description: Ascenseur.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Lettre de candidature pouvant prendre la forme du formulaire Dc1, dans sa dernière version mise à jour le 26/10/2016 (à signer en original par une personne ayant le pouvoir d'engager l'opérateur économique candidat, et dans le cas d'un groupement, par chacun des membres du groupement).
Afficher plus
— Documents attestant des pouvoirs des personnes signataires habilitées à engager le candidat.
— en cas de redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet justifiant que le candidat a bien été habilité à poursuivre son activité pendant la durée prévisible d'exécution du marché.
Si le candidat ne fournit pas l'imprimé Dc1 renseigné, il devra fournir une déclaration sur l'honneur, dûment datée et signée par le candidat, justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement pouvant prendre la forme du formulaire Dc2, dans sa dernière version mise à jour le 26/10/2016, comportant les informations suivantes ou accompagné des documents suivants:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
Les entreprises nouvellement créées ne pouvant produire les chiffres d'affaires des trois derniers exercices devront fournir:
— une copie certifiée du récépissé de dépôt du centre de formalités des entreprises (pour vérifier la date de création de l'entreprise),
— le montant de leur capital social (pour justifier de leurs capacités économiques et financières).
Capacité technique et professionnelle:
Certificat(S) de qualifications professionnelles établis par des organismes indépendants:
Lot 1: Qualibat 1112
lot 2: Qualibat 1311, 1321, 1331, 1341, 1351 — qualipaysage P120 — a 520 pour l'arrosage
lot 3: Qualifications103: revêtement gazon synthétique
lot 4: Qualibat 2112, 3212, 4131, 7122, 4321, 6611, 4131, 6111
lot 5: Qualibat 2412, 3152
lot 6: Qualibat 6222, 6311
lot 7: Qualibat 4411, 4441, 3521
lot 8: Qualibat 5111, 5211, 5311, 5322, 5331, 5342, 5352, 5421, 5431
lot 9: Qualifelec E2 pour le Cfo — qualifelec Cf2 pour le Cfa
Lot 10:évaluation des capacités sur la base de références, selon les dispositions ci-dessous définies.
Pour l'ensemble des lots,la preuve de la qualification de l'entreprise peut être apportée par tout moyen conformément à l'article 4.1 du RC.
Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:
Dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, la Ville de Marseille a décidé de faire application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance no 2015-899 en incluant dans le cahier des charges de ce contrat une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique. Cette clause est applicable au lot 4, conformément au Cahier des Clauses Administratives Particulières. Le nombre d'heures d'insertion à réaliser dans l'exécution de la prestation est le suivant: 1 764 heures.
Afficher plus

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-01-12 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:30
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Pondération du prix: 60
Critère de qualité (nom): Valeur technique

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Sabine Almero DRP/DGAVE
Adresse du profil d'acheteur: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏
URL des documents: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: ville de Marseille
Adresse postale: immeuble Allar 9, rue Brutus
Commune postale: Marseille
Code postal: 13015
Courrier électronique: saalmero@marseille.fr 📧
Pays: Bouches-du-Rhône 🏙️
Adresse Internet: http://marseille.fr 🌏
Adresse postale: 39 Bis, Rue Sainte
Point de contact: Direction des marchés et procédures d'achats publics (DGAAJ)
Adresse Internet: http://marchespublics.mairie-marseille.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
La période de validité du marché démarre à compter de sa notification et court jusqu'à la fin de la garantie de parfait achèvement.
La durée globale d'exécution de tous les lots est de 15 mois à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage de la période de préparation no1 du lot 1, décomposée en 1 mois de préparation + 14 mois de travaux (+ 12 mois de garantie de parfait achèvement).
Afficher plus
Le délai propre à chaque lot s'inscrira obligatoirement dans la durée globale d'exécution de tous les lots définie ci-dessous.
La période de préparation démarrera à la date de notification de l'ordre de Service no1 de démarrage de la période de préparation propre à chaque lot.
Le délai d'exécution des travaux démarrera à la date de notification de l'ordre de Service no2 de démarrage de l'exécution des travaux propre à chaque lot.
La date d'ouverture des plis indiquée dans le présent avis est indicative. De même, les estimations indiquées sont données à titre purement informatif.
pour télécharger le dossier de consultation des entreprises et remettre son pli sous forme dématérialisée, utiliser la plate-forme adresse internet: marchespublics.mairie-marseille.fr
mode de transmission des candidatures et offres retenu par le pouvoir adjudicateur: remises sous forme électronique, toutefois les offres remises sur support matériel (papier) seront acceptées.
— Envoi ou remise sur support papier
Direction des marchés et procédures d'achats publics (Dgaaj)
(Anciennement Service des marchés publics — dSJ )
Passage Timon David, rue Sainte (1er arrondissement)
13001 Marseille
Horaires de réception des plis: du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00, hors jours fériés et chômés.
— remise dématérialisée
pour déposer leur pli par transmission électronique, les candidats à la présente procédure de marché public doivent se connecter au profil d'acheteur suivant marchespublics.mairie-marseille.fr
pour la remise sous forme dématérialisée, les candidats doivent signer chaque fichier de la candidature ou de l'offre dont la signature est exigée, au moyen d'un outil et d'un certificat de signature électronique, conformément à l'arrêté du 15 juin 2012 (jo 0153 du 03/07/2012) et aux stipulations du règlement de consultation.
Afficher plus
Le jugement des offres sera effectué sur les critères pondérés suivants:
1°) Prix de l'offre: 60 %
La note maximum est de 20 points.
2°) Valeur technique de l'offre 40 %
Le total des points relatif à la valeur technique constituera la valeur technique (Vt) du candidat, le maximum pouvant être de 20 points.
La valeur technique sera appréciée sur la base d'un mémoire technique.
— sous-critère 1 (noté sur 8 points):
Adéquation des moyens affectés spécifiquement au chantier:
1a/ sur 5 points: Adéquation des moyens humains dont encadrement avec qualifications et compétences
1b/ sur 3 points: Adéquation des moyens matériels.
— sous-critère 2 (noté sur 9 points):
Pertinence et cohérence de l'organisation et méthodes opérationnelles spécifiques au chantier, avec:
2a/ sur 3 points: procédés d'études et préparation de chantier
2b/ sur 3 points: méthodologie de réalisation des travaux
2c/ sur 1 point: contrôle des délais
2d/ sur 1 point: sécurité hygiène santé
2e/ sur 1 point: protection de l'environnement, prévention et réduction des nuisances.
— sous-critère 3 (noté sur 3 points):
Qualité des matériaux, fournitures et produits mis en oeuvre spécifiques au chantier.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Marseille
Adresse postale: 22-24 rue Breteuil
Commune postale: Marseille Cedex 6
Code postal: 13281
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 491134833 📞
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://marseille.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: greffe du Tribunal administratif de Marseille
Adresse Internet: http://marseille.tribunaladministratif.fr 🌏
Source: OJS 2017/S 224-465229 (2017-11-17)
Avis d'attribution de marché (2018-07-05)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5611396.95 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-07-05 📅
Date de publication: 2018-07-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 129-293402
Se réfère à l'avis: 2017/S 224-465229
Numéro JO-S: 129
Informations complémentaires
Durée: 15 mois Service auprès duquel le contrat peut-être obtenu ou consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi): Mairie de Marseille, Direction générale des services/Services juridiques, Service des marchés publics, 39bis rue Sainte, 13233 Marseille Cedex 20, Fax: 04 91 55 19 27 — Tél: 04 91 55 19 30. Procédures de recours: Instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille Cedex 6, Tél.: +33 491134813 — Fax: +33 491811387 — Courriel: greffe.ta-marseille@juradm.fr Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille Cedex 6 — Tél.: +33 491134813 — Fax: +33 491811387
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Démolitions — terrassements
Intitulé du lot: VRD — espaces verts
Brève description: VRD — espaces verts.
Intitulé du lot: Gros œuvre
Brève description: Gros œuvre.
Intitulé du lot: Électricité — courants forts et faibles
Brève description: Électricité — courants forts et faibles.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de coût (nom): Prix de l'offre
Critère de coût (pondération): 60
Critère de coût (nom): Valeur technique
Critère de coût (pondération): 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-05-29 📅
Nom: Entreprise Marion SAS
Adresse postale: 16 avenue Gaston Bosc
Commune postale: Marseille
Code postal: 13009
Pays: France 🇫🇷
Bouches-du-Rhône 🏙️
Valeur totale du marché: 310 000 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-05-31 📅
Nom: Ips sas
Adresse postale: 900 chemin de la Vallée
Commune postale: Aubagne
Code postal: 13400
Valeur totale du marché: 672249.80 EUR 💰
Nom: Laquet SAS
Adresse postale: 643 route de Beaurepaire
Commune postale: La Peyrouse-Mornay
Code postal: 26219
Pays: Drôme 🏙️
Valeur totale du marché: 313 582 EUR 💰
Nom: SA Chiarella SAS
Adresse postale: 1013 chemin Mouret
Commune postale: Aix-en-Provence
Code postal: 13100
Valeur totale du marché: 2348374.15 EUR 💰
Nom: Groupement Landragin (mandataire) / Sud Écran
Adresse postale: ZI de Grézan, 97 rue Charles Tellier
Commune postale: Nîmes Cedex 1
Code postal: 30034
Pays: Gard 🏙️
Nom: Sud Écran
Adresse postale: 8 boulevard de l'Octroi
Code postal: 13010
Valeur totale du marché: 199347.10 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-06-01 📅
Nom: Scop Sarl Société coopérative de peinture et d'aménagement
Adresse postale: 32 rue Montolieu
Code postal: 13002
Valeur totale du marché: 309535.80 EUR 💰
Nom: Groupement SMAB Serrurerie menuiserie aluminium bouisse (mandataire) / A Landragin
Adresse postale: 172 impasse Bel Air
Commune postale: Les Taillades
Code postal: 84300
Pays: Vaucluse 🏙️
Nom: A Landragin
Adresse postale: ZI de Grezan, 97 rue Charles Tellier
Valeur totale du marché: 765477.65 EUR 💰
Date de conclusion du contrat: 2018-05-30 📅
Nom: Snef
Adresse postale: Service tertiaire, 45-47 rue Gustave Eiffel
Valeur totale du marché: 478963.17 EUR 💰
194037.28 EUR 💰
Nom: Schindler SA
Adresse postale: Agence régionale Provence Languedoc, 175 boulevard de la Comtesse, BP 47
Commune postale: Marseille Cedex 12
Code postal: 13375
Valeur totale du marché: 19 830 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
6
1
4
2

Référence
Informations complémentaires
Durée: 15 mois
Service auprès duquel le contrat peut-être obtenu ou consulté (dans le respect des secrets protégés par la loi):
Mairie de Marseille, Direction générale des services/Services juridiques, Service des marchés publics, 39bis rue Sainte, 13233 Marseille Cedex 20, Fax: 04 91 55 19 27 — Tél: 04 91 55 19 30.
Procédures de recours:
Instance chargée des procédures de recours: Tribunal administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille Cedex 6, Tél.: +33 491134813 — Fax: +33 491811387 — Courriel: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours: Tribunal administratif de Marseille, 22-24 rue Breteuil, 13281 Marseille Cedex 6 — Tél.: +33 491134813 — Fax: +33 491811387

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Marseille
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Greffe du tribunal administratif de Marseille
Source: OJS 2018/S 129-293402 (2018-07-05)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Provence-Alpes-Côte d’Azur Provence-Alpes-Côte d’Azur Bouches-du-Rhône
Fournisseurs:
A Landragin Entreprise Marion SAS Groupement Landragin (mandataire) / Sud Écran Groupement SMAB Serrurerie menuiserie... IPS SAS Laquet SAS SA Chiarella SAS Schindler SA Scop Sarl Société coopérative de peinture... SNEF
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction de bâtiments... Travaux de construction... Travaux de construction...