Rd98 — pr 1+960 à 2+060 — la Garde — travaux de finitions sur le carrefour des 4 chemins — terrassement — assainissement — chaussée

Conseil général du Var

La présente consultation concerne:
Le complément en travaux de finition du précédent aménagement du carrefour Giratoire entre la Rd98 et la Rd 29 du Pr 1+960 au Pr 2+060 au lieu dit « 4 chemins » sur le territoire de la commune de la Garde.
Les travaux de terrassement, assainissement, chaussée comprennent les installations de chantier, travaux préparatoires, terrassement, voirie, réseaux pluvial, signalisation horizontale et verticale
A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers le début du premier semestre 2018.
Une période de préparation est prévue d'une durée de 30 jours non comprise dans le délai d'exécution.
Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2018-01-04. L'appel d'offres a été publié le 2017-11-23.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• SVCR

Qui ?

• Conseil général du Var

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Var

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-11-23	Avis de marché
2018-06-07	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-11-23)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux routiers
Numéro de référence: 20170942-17s0056
Brève description:

La présente consultation concerne: Le complément en travaux de finition du précédent aménagement du carrefour Giratoire entre la Rd98 et la Rd 29 du Pr 1+960 au Pr 2+060 au lieu dit « 4 chemins » sur le territoire de la commune de la Garde. Les travaux de terrassement, assainissement, chaussée comprennent les installations de chantier, travaux préparatoires, terrassement, voirie, réseaux pluvial, signalisation horizontale et verticale A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers le début du premier semestre 2018. Une période de préparation est prévue d'une durée de 30 jours non comprise dans le délai d'exécution. Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux routiers 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'assainissement 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Var 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil Général du Var
Adresse postale: Direction des marchés, 390 avenue des Lices — CS 41303
Code postal: 83076
Commune postale: Toulon
Contact
Adresse Internet: http://www.var.fr 🌏
Courrier électronique: grs-aws-dm@var.fr 📧
URL des documents: http://www.var.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.var.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-11-23 📅
Date limite de soumission: 2018-01-04 📅
Date de publication: 2017-11-25 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 227-472239
Numéro JO-S: 227
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.var.fr - La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par le candidat et notée sur 20 points. — sous-critère 1 — phasage et mode d'exécution des travaux (16 points), — sous-critère 2 — moyens humains et matériels mis à la disposition pour l'exécution de la prestation (4 points).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne:

Le complément en travaux de finition du précédent aménagement du carrefour Giratoire entre la Rd98 et la Rd 29 du Pr 1+960 au Pr 2+060 au lieu dit « 4 chemins » sur le territoire de la commune de la Garde.

Les travaux de terrassement, assainissement, chaussée comprennent les installations de chantier, travaux préparatoires, terrassement, voirie, réseaux pluvial, signalisation horizontale et verticale

A titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers le début du premier semestre 2018.

Une période de préparation est prévue d'une durée de 30 jours non comprise dans le délai d'exécution.

Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental.

Durée de l'accord: 3 mois
Description des options:

— selon les évolutions réglementaires,

— travaux supplémentaires qui deviendraient nécessaires,

— en cas de changement de coordonnateur,

— en complément de l'art. 14 du CCAG travaux, des prix nouveaux peuvent également être appliqués à des travaux prévus par le marché,

— des prestations similaires conformément à l'article 30-i-7° dudit décret.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature peut être remise au moyen du formulaire DC1 à compléter ( joint au dossier de consultation des entreprises ou équivalent) et en cas de groupement, habilitation du mandataire par ses co-traitants.

A défaut de l'utilisation du formulaire ci dessus, les justifications à produire par les entreprises candidates soit en tant qu'entreprise générale soit en tant que membre d'un groupement:

— une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance du 23.7.2015 susvisée et notamment qu'il est en règle au regard des articles L.5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (interdiction de soumissionner).

Situation économique et financière:

Dans le cadre du justificatif à produire mentionné ci-dessus, le candidat peut utiliser l'imprimé DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) ou équivalent.

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global du candidat, portant au maximum sur les 3 derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du début d'activité de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

— Une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, liée à l'objet du marché, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.

Ces attestations indiquent la nature, le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2018-01-10 📅
Heure d'ouverture des offres: 09:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Nature des matériaux
Critère de qualité (pondération): 4
Critère de qualité (nom): Valeur technique des prestations
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de coût: Prix des prestations
Pondération du coût: 76

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22830001800113
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.var.fr 🌏
URL des documents: http://www.var.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.var.fr -

La valeur technique sera appréciée au vu du mémoire technique fourni par le candidat et notée sur 20 points.

— sous-critère 1 — phasage et mode d'exécution des travaux (16 points),

— sous-critère 2 — moyens humains et matériels mis à la disposition pour l'exécution de la prestation (4 points).

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulon
Adresse postale: 5 rue Racine
Commune postale: Toulon
Code postal: 83041
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 494427930 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulon@juradm.fr 📧
Fax: +33 494427989 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Mêmes coordonnées que ci-dessus
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organisme responsable des procédures de médiation
Source: OJS 2017/S 227-472239 (2017-11-23)

Avis d'attribution de marché (2018-06-07)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

La présente consultation concerne: le complément en travaux de finition du précédent aménagement du carrefour Giratoire entre la RD 98 et la RD 29 du PR 1+960 au PR 2+060 au lieu dit «4 chemins» sur le territoire de la commune de la Garde. Les travaux de terrassement, assainissement, chaussée comprennent les installations de chantier, travaux préparatoires, terrassement, voirie, réseaux pluvial, signalisation horizontale et verticale a titre indicatif, on peut prévoir que les travaux commenceront vers le début du premier semestre 2018. Une période de préparation est prévue d'une durée de 30 jours non comprise dans le délai d'exécution. Le financement de la prestation est assuré par le budget départemental.

Valeur totale du marché: 252700.90 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Var
Adresse postale: Direction des marchés, 390 avenue des Lices – CS 41303

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-06-07 📅
Date de publication: 2018-06-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 109-247573
Se réfère à l'avis: 2017/S 227-472239
Numéro JO-S: 109
Informations complémentaires

Date de conclusion: 22.5.2018 le délai de la période de préparation des travaux est de 30 jours à compter de l'ordre de service prescrivant de la commencer. Ce délai n'est pas compris dans le délai d'exécution des travaux qui est de 8 mois à compter de la date fixée par l'ordre de Service qui prescrira de les commencer. Modalités de consultation du contrat sur demande de RDV par l'intermédiaire de la rubrique «Contact» du site var.fr

Objet
Champ d'application du marché
Description des options:

– travaux supplémentaires qui deviendraient nécessaires,

– en cas de changement de coordonnateur,

– en complément de l'art. 14 du CCAG travaux, des prix nouveaux peuvent également être appliqués à des travaux prévus par le marché,

– des prestations similaires conformément à l'article 30-I-7

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-03-12 📅
Source: OJS 2018/S 109-247573 (2018-06-07)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage (>20)

Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux de construction d'autoroutes, de routes (>20)

Travaux routiers (>20)