Mission d'assistance technique pour l'optimisation de l'hébergement informatique du CEA Paris-Saclay

CEA Paris-Saclay

Le présent marché a pour objet une mission d'assistance technique portant sur le projet Hi Say, d'optimisation de l'hébergement informatique du centre CEA de Paris-Saclay.
Le marché se décompose en prestations forfaitaires comprenant une tranche ferme avec 6 missions et 2 options, et en prestations estimatives.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-07-25. L'appel d'offres a été publié le 2017-06-14.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• CAP ingelec
• Greenvision

Qui ?

• CEA Paris-Saclay

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Essonne

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-06-14	Avis de marché
2018-02-19	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-06-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'assistance technique informatique
Numéro de référence: 17B1942-NZ
Brève description:

Le présent marché a pour objet une mission d'assistance technique portant sur le projet Hi Say, d'optimisation de l'hébergement informatique du centre CEA de Paris-Saclay. Le marché se décompose en prestations forfaitaires comprenant une tranche ferme avec 6 missions et 2 options, et en prestations estimatives.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'assistance technique informatique 📦
Code CPV supplémentaire: Services d'assistance dans le domaine de l'ingénierie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Essonne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: CEA Paris-Saclay
Adresse postale: CEA DRF/P-SAC/SC/BLMT, bât 530
Code postal: 91191
Commune postale: Gif-sur-Yvette Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.cea.fr 🌏
Courrier électronique: nahima.zerfaoui@cea.fr 📧
Téléphone: +33 169084208 📞
URL des documents: https://avis-de-marches.cea.fr/ 🌏
URL pour la participation: https://avis-de-marches.cea.fr/ 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-14 📅
Date limite de soumission: 2017-07-25 📅
Date de publication: 2017-06-16 📅
Date de début: 2017-11-15 📅
Date de fin: 2020-12-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 114-229818
Numéro JO-S: 114
Informations complémentaires

2 journées de visite de site sont prévues dans le courant du mois de juin: — le 27.6.2017, — le 28.6.2017. Le soumissionnaire devra prendre l'initiative de contacter l'interlocuteur technique du CEA, pour s'inscrire à une des journées définies. Il est précisé que cette visite présente un caractère obligatoire pour la recevabilité de l'offre.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le présent marché a pour objet une mission d'assistance technique portant sur le projet Hi Say, d'optimisation de l'hébergement informatique du centre CEA de Paris-Saclay.

Le marché se décompose en prestations forfaitaires comprenant une tranche ferme avec 6 missions et 2 options, et en prestations estimatives.

Le marché porte sur la libération du bâtiment 133 et les aménagements des locaux de stockage ciblés. Il s'agit de mettre en place des infrastructures techniques et informatiques d'hébergement pour la mise en service de 4 lieux d'hébergement Les prestations se décomposent comme suit:

Une tranche ferme:

— mission 1: rédaction des spécifications techniques de besoin,

— mission 2: étude d'opportunité dans le cadre des mutualisations Paris-Saclay — état des lieux des infrastructures présentes sur le site de Fontenay-aux-Roses et opportunités d'optimisation entre les 2 sites (FAR et SAC),

— mission 3: relecture et finalisation des études d'avant-projet Sommaire (APS) réalisées par le CEA,

— mission 4: réalisation des études de type avant-projet détaillées (APD),

— mission 5: assistance aux phases de consultation et de passation des marchés,

— mission 6: assistance aux études, au suivi / pilotage des réalisations, aux opérations de réception et au déménagement de la salle d'informatique d'entreprise classifiée au bâtiment 474.

Des missions optionnelles:

— mission 7 (option 1): assistance au suivi / pilotage des réalisations, aux opérations de réception et aux déménagements/relocalisation des salles informatiques des bâtiments 464, 474 civil, 525, TGCC,

— mission 8 (option 2): assistance à la définition et à la formalisation des offres de services.

Les prestations estimatives sur bordereau de prix concernent uniquement les missions 6 et 7.

Une unité d'œuvre correspond à la prolongation d'un mois de suivi de chantier en cas d'impossibilité de remobiliser le personnel du Titulaire sur d'autres prestations suite au constat d'un arrêt de chantier non imputable au Titulaire.

Les prestations s'adapteront au cadencement du projet:

1. Études préalables, consultations, réalisations, réceptions relatives au déménagement de la DAM (bâtiment 133) au bâtiment 474;

2. Études préalables, consultations, réalisations, réceptions relatives à la mise en œuvre de la salle informatique des bâtiments 464, 474 civil, 525.

Description des options:

— mission 8 (option 2): assistance à la définition et à la formalisation des offres de services.

Informations complémentaires:

2 journées de visite de site sont prévues dans le courant du mois de juin:

— le 27.6.2017,

— le 28.6.2017.

Le soumissionnaire devra prendre l'initiative de contacter l'interlocuteur technique du CEA, pour s'inscrire à une des journées définies.

Il est précisé que cette visite présente un caractère obligatoire pour la recevabilité de l'offre.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Les soumissionnaires devront présenter les certificats de qualification professionnelle en adéquation avec l'objet du présent marché en cours de validité délivrés par un organisme agréé: Opqibi RGE Études, ou équivalent. La preuve de la capacité peut être apportée par tout autre moyen.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 16:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 9 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-07-26 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: Saclay.
Informations complémentaires: Cette date est donnée à titre indicatif.

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Nahima Zerfaoui
Adresse Internet: www.cea.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://avis-de-marches.cea.fr 🌏
URL des documents: https://avis-de-marches.cea.fr/ 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Versailles
Téléphone: +33 139205487 📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Source: OJS 2017/S 114-229818 (2017-06-14)

Avis d'attribution de marché (2018-02-19)
Objet
Champ d'application du marché
Numéro de référence: 17B5202-MAJ
Brève description:

Le marché a pour objet une mission d’assistance technique portant sur le projet Hi Say, d’optimisation de l’hébergement informatique du centre CEA de Paris Saclay. Le marché se décompose en prestations forfaitaires comprenant une tranche ferme avec 6 missions et 2 options, et en prestations estimatives.

Valeur totale du marché: 652 060 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de procédure: Procédure concurrentielle avec négociation
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: CEA DRF/P-SAC/SC/BLMT Bât 530
Contact
Courrier électronique: marie-anne.jouhanneau@cea.fr 📧
Téléphone: +33 169086396 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2018-02-19 📅
Date de publication: 2018-02-21 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2018/S 036-079069
Se réfère à l'avis: 2017/S 114-229818
Numéro JO-S: 36

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le marché a pour objet une mission d’assistance technique portant sur le projet Hi Say, d’optimisation de l’hébergement informatique du centre CEA de Paris Saclay.

Le marché porte sur la libération du bâtiment 133 et les aménagements des locaux de stockage ciblés. Il s’agit de mettre en place des infrastructures techniques et informatiques d’hébergement pour la mise en service de 4 lieux d’hébergement. Les prestations se décomposent comme suit:

— mission 2: étude d’opportunité dans le cadre des mutualisations Paris-Saclay — état des lieux des infrastructures présentes sur le site de Fontenay-aux-Roses et opportunités d’optimisation entre les 2 sites(FAR et SAC),

— mission 3: relecture et finalisation des études d’Avant-projet sommaire (APS) réalisées par le CEA,

— mission 4: réalisation des études de type Avant-projet détaillées (APD),

— mission 6: assistance aux études, au suivi / pilotage des réalisations, aux opérations de réception et au déménagement de la salle d’informatique d’entreprise classifiée au bâtiment 474.

— mission 8 (option 2): assistance à la définition et à la formalisation des offres de services,

Une unité d’œuvre correspond à la prolongation d’1 mois de suivi de chantier en cas d’impossibilité de remobiliser le personnel du titulaire sur d’autres prestations suite au constat d’un arrêt de chantier non imputable au titulaire.

Les prestations s’adapteront au cadencement du projet:

1. études préalables, consultations, réalisations, réceptions relatives au déménagement de la DAM (bâtiment 133) au bâtiment 474.

2. études préalables, consultations, réalisations, réceptions relatives à la mise en œuvre de la salle informatique des bâtiments 464, 474 civil, 525.

Description des options:

Options: oui.

Description des options:

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): la compréhension du besoin, la prise en compte des contraintes et la méthodologie proposée
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): l’organisation mise en place pour réaliser les prestations (équipe dédiée, gestion, interface)
Critère de qualité (pondération): 20
Pondération du prix: 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2018-02-02 📅

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Marie-Anne Jouhanneau
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Code postal: 78000
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Fax: +33 139205487 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— le référé contractuel peut être introduit dans les conditions des articles L. 551-13 et suivants du Code de justice administrative,

— le recours en contestation de la validité du marché par un tiers peut être intenté dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées.

Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal administratif de Versailles
Téléphone: +33 139205400 📞
Source: OJS 2018/S 036-079069 (2018-02-19)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui (>20 nouveaux marchés)

Services d'assistance et de conseils informatiques (>20)

Services d'assistance informatique (11)

Services d'assistance technique informatique (8)