Marché de travaux d'infrastructure technique de communications industrielles (câblage) sur les sites hydrauliques EDF

EDF SA

L'entrerpise dispose d'un réseau d'infrastructure techniques pour ses communications industrielles(traitement de données industrielles, équipements liés à la sûreté…). Pour ce marché, le besoin de travaux dans ce domaine se situe à l'intérieur des aménagements des Unités de Production hydrauliques de l'entreprise.
Les spécifications fonctionnelles et techniques des travaux de câblage et installations des équipements permettront la mise en place de:
— installation de matériel Voix / Données,
— travaux de câblage et de raccordement associés,
— rédaction de Dossiers d'Ouvrage Exécuté,
— réalisation d'études de faisabilité,
— pilotage de la prestation.

Date limite
Le délai de réception des offres était de 2017-11-30. L'appel d'offres a été publié le 2017-11-02.

Qui ?

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

Historique des marchés publics
Date Document
2017-11-02 Avis de marché
2018-10-19 Avis d'attribution de marché
Avis d'attribution de marché (2018-10-19)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Edf sa
Adresse postale: 20 place de la Défense
Commune postale: Paris
Code postal: 92050
Pays: France 🇫🇷
Personne de contact: Portail achat
Téléphone: +33 469654827 📞
Courrier électronique: cecile.dumas@edf.fr 📧
Région: France 🏙️
URL: https://pha.edf.com 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://pha.edf.com 🌏

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux d’infrastructure technique de communications industrielles (câblage) sur les sites hydrauliques EDF”
Produits/services: Installation de câblage 📦
Brève description:
“L’entreprise dispose d’un réseau d’infrastructure techniques pour ses communications industrielles (traitement de données industrielles, équipements liés à...”    Afficher plus
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots

1️⃣
Champ d'application du marché
Titre:
“Marchés de travaux d’infrastructure techniques de communication industrielles (câblage) sur les sites hydrauliques pour les unités de production situé à...”    Afficher plus
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de câblage 📦
Lieu d'exécution: Auvergne-Rhône-Alpes 🏙️
Lieu d'exécution: Provence-Alpes-Côte d’Azur 🏙️
Lieu d'exécution: Bourgogne-Franche-Comté 🏙️
Lieu d'exécution: Grand Est 🏙️
Description du marché:
“Prestations de travaux de câblage et de raccordement associées, d'installation de matériel voix / données, de rédaction de dossiers d’ouvrage exécuté, de...”    Afficher plus
Informations sur les options
Options
Description des options:
“Le marché comprend 3 options de prolongation de durée de 12 mois chacune, à l'issue de la période ferme de 4 ans. La durée du marché mentionnée à la...”    Afficher plus

2️⃣
Champ d'application du marché
Titre:
“Marchés de travaux d’infrastructure techniques de communication industrielles (câblage) sur les sites hydrauliques pour les UP Centre et Sud Ouest”
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de câblage et d'installations électriques 📦
Lieu d'exécution: Pays de la Loire 🏙️
Lieu d'exécution: Occitanie 🏙️
Lieu d'exécution: Nouvelle-Aquitaine 🏙️
Description du marché:
“Prestations de travaux de câblage et installations des équipements avec l'installation de matériel voix /données, les travaux de câblage et de raccordement...”    Afficher plus

Procédure
Type de procédure
Procédure négociée avec mise en concurrence préalable
Informations sur l'accord-cadre
La passation de marché implique l'établissement d'un accord-cadre
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2017/S 212-441034

Attribution du marché

1️⃣
Numéro de contrat: 1
Numéro d'identification du lot: 1
Titre:
“Marchés de travaux d’infrastructure techniques de communication industrielles (câblage) sur les sites hydrauliques pour les unités de production situé à...”    Afficher plus
Date de conclusion du contrat: 2018-10-19 📅

2️⃣
Numéro de contrat: 2
Numéro d'identification du lot: 2
Titre:
“Marchés de travaux d’infrastructure techniques de communication industrielles (câblage) sur les sites hydrauliques pour les UP centre et sud ouest”

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: Parvis du tribunal de Paris
Commune postale: Paris
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
URL: http://www.ca-paris.justice.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal de grande instance de Paris
Adresse postale: Parvis du tribunal de Paris
Commune postale: Paris Cedex 17
Code postal: 75859
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 144325151 📞
URL: http://www.ca-paris.justice.fr 🌏
Source: OJS 2018/S 204-466443 (2018-10-19)