Gs Pup Berliet — construction d'un Groupe Scolaire 17 rue des Hérideaux — 69008 Lyon

Ville de Lyon

La Vdl projette d'aménager un groupe scolaire et le jardin de la crèche voisine sur un tènement d'une surface de 5000 mètres carrés situé angle rues Hérideaux/St Agnan Lyon 8. Ce projet s'inscrit dans cadre de requalification de l'ancienne ZA du parc Berliet qui a accueilli différentes activités à risques d'un point de vue environnemental, avec historiquement, les activités de la société des Automobiles Berliet.
Cpt tenu du passif industriel du site plusieurs études environnementales ont été réalisées antért et postért à l'acquisition de ce tènement par la Vdl en 2015. De plus des travaux de remise en état ont été réalisés entre juin et juillet 2015 par le précédent propriétaire foncier.
Suite à un constat de pollution résiduel important et cpte-tenu de la sensibilité des futurs usages la Vdl a décidé de faire réaliser en 2017 avt ouverture de la crèche des trvx de dépollution afin d'éliminer les concentrations significatives au titre de la maitrise des impacts sanitaires et environnementaux.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-03-15. L'appel d'offres a été publié le 2017-02-13.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2017-02-13 Avis de marché
2017-06-07 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2017-02-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Traitement et réhabilitation des sols pollués
Numéro de référence: 7dc8306-L
Brève description:
La Vdl projette d'aménager un groupe scolaire et le jardin de la crèche voisine sur un tènement d'une surface de 5000 mètres carrés situé angle rues Hérideaux/St Agnan Lyon 8. Ce projet s'inscrit dans cadre de requalification de l'ancienne ZA du parc Berliet qui a accueilli différentes activités à risques d'un point de vue environnemental, avec historiquement, les activités de la société des Automobiles Berliet. Cpt tenu du passif industriel du site plusieurs études environnementales ont été réalisées antért et postért à l'acquisition de ce tènement par la Vdl en 2015. De plus des travaux de remise en état ont été réalisés entre juin et juillet 2015 par le précédent propriétaire foncier. Suite à un constat de pollution résiduel important et cpte-tenu de la sensibilité des futurs usages la Vdl a décidé de faire réaliser en 2017 avt ouverture de la crèche des trvx de dépollution afin d'éliminer les concentrations significatives au titre de la maitrise des impacts sanitaires et environnementaux.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Traitement et réhabilitation des sols pollués 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de préparation de chantier 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Rhône 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Lyon
Adresse postale: Direction de la construction — service marchés, place de la Comédie
Code postal: 69205
Commune postale: Lyon
Contact
Adresse Internet: http://www.marchespublics.lyon.fr 🌏
Courrier électronique: dc.marches@mairie-lyon.fr 📧
URL des documents: http://marches2.lyon.fr 🌏
URL pour la participation: http://marches2.lyon.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-02-13 📅
Date limite de soumission: 2017-03-15 📅
Date de publication: 2017-02-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 034-060922
Numéro JO-S: 34
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marches2.lyon.fr Appel d'offres ouvert l'information de durée figurant à l'article Ii.2.7) du présent avis est complétée comme suit: Le délai d'exécution des travaux est de: 13 semaines (y compris la période de préparation de chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. La date prévisionnelle envisagée de début d'exécution est fixée au: 1.8.2017. Ouverture des offres prévue le 16.3.2017. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique. Le DCE est disponible en téléchargement sur le profil acheteur de la Ville de Lyon. Pour toute autre demande de DCE, ce dernier vous sera délivré à l'issue d'un délai de 2 jours francs ouvrés. L'indication de «Durée du marché ou délai d'exécution» figurant au présent avis doit être lue comme étant à compter de la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. Le résultat de cette consultation sera publié, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché, sur le site internet de la Ville de Lyon (http://www.marchespublics.lyon.fr/),dans le Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Lyon, et par affichage à l'annexe de l'Hôtel de Ville (place Louis Pradel).Les offres peuvent être transmises par voie électronique, par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé. Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de transmission électronique et sous forme papier des plis sont définies dans le règlement de la consultation.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La Vdl projette d'aménager un groupe scolaire et le jardin de la crèche voisine sur un tènement d'une surface de 5000 mètres carrés situé angle rues Hérideaux/St Agnan Lyon 8. Ce projet s'inscrit dans cadre de requalification de l'ancienne ZA du parc Berliet qui a accueilli différentes activités à risques d'un point de vue environnemental, avec historiquement, les activités de la société des Automobiles Berliet.
Afficher plus
Cpt tenu du passif industriel du site plusieurs études environnementales ont été réalisées antért et postért à l'acquisition de ce tènement par la Vdl en 2015. De plus des travaux de remise en état ont été réalisés entre juin et juillet 2015 par le précédent propriétaire foncier.
Afficher plus
Suite à un constat de pollution résiduel important et cpte-tenu de la sensibilité des futurs usages la Vdl a décidé de faire réaliser en 2017 avt ouverture de la crèche des trvx de dépollution afin d'éliminer les concentrations significatives au titre de la maitrise des impacts sanitaires et environnementaux.
Afficher plus
Valeur totale estimée: 290 000 EUR 💰
Brève description:
La Vdl projette d'aménager un groupe scolaire et le jardin de la crèche voisine sur un tènement d'une surface de 5000 mètres carrés situé angle rues Hérideaux/St Agnan Lyon 8. Ce projet s'inscrit dans cadre de requalification de l'ancienne Za du parc Berliet qui a accueilli différentes activités à risques d'un point de vue environnemental, avec historiquement, les activités de la société des Automobiles Berliet.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: 290 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 91 jours
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 17 rue des Hérideaux 69008 — Lyon.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Une lettre de candidature (Formulaire Dc1 ou équivalent).
Une déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 de l'ordonnance no 2015-899 du 23.7.2015 relative aux marchés publics et notamment qu'il est en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés (Formulaire Dc1 ou équivalent).
Afficher plus
Preuve de l'aptitude du candidat à exercer l'activité professionnelle (registre professionnel: extrait K, extrait K-Bis, extrait D1, ou équivalent).
Situation économique et financière:
Une déclaration sur le chiffre d'affaires global au cours des 3 derniers exercices disponibles (formulaire Dc2 ou équivalent). L'acheteur accepte tout moyen de preuve équivalent.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Seuil minimal exigé de capacité économique et financière: Ca: 500 000 EUR HT au meilleur des 3 dernières années.
Capacité technique et professionnelle:
Des éléments permettant d'apprécier la capacité technique du candidat: une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les 3 dernières années.
Des éléments permettant d'apprécier la capacité professionnelle du candidat: Certificat(S) de qualification professionnelle établi(s) par des/un organisme(s) indépendant(s) et/ou liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, indiquant le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux (modèle Ville de Lyon joint au Dce ou document libre); le candidat peut aussi se prévaloir d'attestations de bonne exécution.
Afficher plus
Pour toute pièce demandée, le pouvoir adjudicateur accepte tout moyen de preuve équivalent (ainsi que notamment pour les certificats de qualification, attestations et inscription à un registre professionnel, les certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres états membres de L'Ue).
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Effectif: Eff2
1) Capacité à assurer le creusement et le blindage de fouilles en tous terrains ainsi que les travaux de remblais. La capacité 1) pourra être attestée par la fourniture de la qualification Qualibat 1312 ou par tout moyen de preuve équivalent
2) Capacité à réaliser toutes les étapes d'un chantier de dépollution: Préparation, travaux et réception du chantier. Capacité à mettre en oeuvre les différentes techniques de traitement des sols et des eaux souterraines pollués et des effluents associés, ainsi que les paramètres de suivi de ces techniques. La capacité 2) devra être démontrée par la fourniture de la certification en cours de validité à la date de remise des offres attestant de la qualité des services proposés, établis par un organisme chargé du contrôle de la conformité des prestations à la norme Nf X 31-620-4 -révisée en 2011- « Exigences dans le domaine des prestations d'exécution des travaux de réhabilitation » ou par tout moyen de preuve équivalent.
Afficher plus

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-03-16 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: Annexe de l'Hôtel de Ville place Louis Pradel 69001 Lyon. La date ci-dessus est prévisionnelle.
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur Tehnique
Critère de qualité (pondération): 60
Pondération du prix: 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21690123100011
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://marches2.lyon.fr 🌏
URL des documents: http://marches2.lyon.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Lyon — direction de la construction
Adresse postale: 1 place de la Comédie
Téléphone: +33 472105504 📞
Courrier électronique: dc.marches@marie-lyon.fr 📧
Fax: +33 47214103508 📠
Pays: Rhône 🏙️
Adresse Internet: http://marches2.lyon.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://marches2.lyon.fr
Appel d'offres ouvert
l'information de durée figurant à l'article Ii.2.7) du présent avis est complétée comme suit: Le délai d'exécution des travaux est de: 13 semaines (y compris la période de préparation de chantier) à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations.
Afficher plus
La date prévisionnelle envisagée de début d'exécution est fixée au: 1.8.2017.
Ouverture des offres prévue le 16.3.2017. Conformément à la législation française, l'ouverture des offres n'est pas publique.
Le DCE est disponible en téléchargement sur le profil acheteur de la Ville de Lyon. Pour toute autre demande de DCE, ce dernier vous sera délivré à l'issue d'un délai de 2 jours francs ouvrés.
L'indication de «Durée du marché ou délai d'exécution» figurant au présent avis doit être lue comme étant à compter de la date d'effet de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations.
Le résultat de cette consultation sera publié, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la notification du marché, sur le site internet de la Ville de Lyon (http://www.marchespublics.lyon.fr/),dans le Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Lyon, et par affichage à l'annexe de l'Hôtel de Ville (place Louis Pradel).Les offres peuvent être transmises par voie électronique, par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé.
Afficher plus
Dématérialisation des procédures: l'organisme acheteur préconise la transmission des plis par voie électronique. Il accepte cependant les plis adressés par d'autres moyens permettant d'en garantir la confidentialité et la date de réception. Les modalités de transmission électronique et sous forme papier des plis sont définies dans le règlement de la consultation.
Afficher plus

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69433
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 478141010 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Fax: +33 478141065 📠
Adresse Internet: http://lyon.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Lyon
Source: OJS 2017/S 034-060922 (2017-02-13)
Avis d'attribution de marché (2017-06-07)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La VDL projette d'aménager un groupe scolaire et le jardin de la crèche voisine sur un tènement d'une surface de 5000 mètres carrés situé angle rues Hérideaux / Saint-Agnan Lyon 8. Ce projet s'inscrit dans cadre de requalification de l'ancienne ZA du parc Berliet qui a accueilli différentes activités à risques d'un point de vue environnemental, avec historiquement, les activités de la société des automobiles Berliet. CPT tenu du passif industriel du site plusieurs études environnementales ont été réalisées Antért et Postért à l'acquisition de ce tènement par la VDL en 2015. De plus des travaux de remise en état ont été réalisés entre juin et juillet 2015 par le précédent propriétaire foncier. Suite à un constat de pollution résiduel important et CPTE-tenu de la sensibilité des futurs usages la VDL a décidé de faire réaliser en 2017 AVT ouverture de la crèche des TRVX de dépollution afin d'éliminer les concentrations significatives au titre de la maitrise des impacts sanitaires et environnementaux.
Afficher plus
Valeur totale du marché: 119937.60 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-06-07 📅
Date de publication: 2017-06-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 109-218937
Se réfère à l'avis: 2017/S 034-060922
Numéro JO-S: 109
Informations complémentaires
La consultation du contrat peut être effectuée à l'adresse de l'organisme acheteur.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La VDL projette d'aménager un groupe scolaire et le jardin de la crèche voisine sur un tènement d'une surface de 5000 mètres carrés situé angle rues Hérideaux / Saint-Agnan Lyon 8. Ce projet s'inscrit dans cadre de requalification de l'ancienne ZA du parc Berliet qui a accueilli différentes activités à risques d'un point de vue environnemental, avec historiquement, les activités de la société des automobiles Berliet.
Afficher plus
CPT tenu du passif industriel du site plusieurs études environnementales ont été réalisées Antért et Postért à l'acquisition de ce tènement par la VDL en 2015. De plus des travaux de remise en état ont été réalisés entre juin et juillet 2015 par le précédent propriétaire foncier.
Afficher plus
Suite à un constat de pollution résiduel important et CPTE-tenu de la sensibilité des futurs usages la VDL a décidé de faire réaliser en 2017 AVT ouverture de la crèche des TRVX de dépollution afin d'éliminer les concentrations significatives au titre de la maitrise des impacts sanitaires et environnementaux.
Afficher plus
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 17 rue des Hérideaux — 69008 Lyon.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-06-02 📅
Source: OJS 2017/S 109-218937 (2017-06-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Services d'évacuation des eaux usées... Services relatifs à l'environnement Recherche, surveillance et réhabilitation... Pollution des sols Traitement et réhabilitation des sols pollués