Établissement de diagnostics et d'études géotechniques selon norme NF P 94-500 concernant le réseau routier départemental de la Haute-Corse. Missions d'ingénierie géotechnique G1, G2, G4 et G5 — réal

Conseil général de la Haute-Corse

Établissement de diagnostics et d'études géotechniques selon norme NF P 94-500 concernant le réseau routier départemental de la Haute-Corse. Missions d'ingénierie géotechnique G1, G2, G4 et G5 — réalisation d'investigations géotechniques.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2017-05-29. L'appel d'offres a été publié le 2017-04-19.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• SAS Geotechniques Est
• SAS Rocca e terra

Qui ?

• Conseil général de la Haute-Corse

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Haute-Corse

Historique des marchés publics

Date	Document
2017-04-19	Avis de marché
2017-09-15	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2017-04-19)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'étude géotechnique
Numéro de référence: COLL DIRSER | 17016 | 1
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'étude géotechnique 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'étude géotechnique 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Corse 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de la Haute-Corse
Adresse postale: rond point du Maréchal Leclerc
Code postal: 20405
Commune postale: Bastia Cedex 9
Contact
Adresse Internet: http://www.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: cp@haute_corse.fr 📧
Téléphone: +33 495555814 📞
Fax: +33 495550237 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_WkK6s0DDSw 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_WkK6s0DDSw 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-04-19 📅
Date limite de soumission: 2017-05-29 📅
Date de publication: 2017-04-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 077-149033
Numéro JO-S: 77
Informations complémentaires

Les sous critères sont indiqués au règlement d e la consultation ainsi que le barème de notation. délai d'exécution: le délai d'exécution de la prestation «intervention en urgence préalable» est laissé à l'initiative du candidat qui devra l'indiquer à l'annexe de l'acte d'engagement sans toutefois dépasser le délais plafond fixé à 3 jours calendaires. Caractéristiques des prix: unitaires et forfaitaires. Modalités de variation des prix: révisables mensuellement. Avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Le délai global de paiement: 30 jours. Transmission des plis par voie papier préconisée. Les modalités de remise des plis sont indiqués au règlement de la consultation. Les offres devront être exprimées en euros.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Établissement de diagnostics et d'études géotechniques selon norme NF P 94-500 concernant le réseau routier départemental de la Haute-Corse.

Missions d'ingénierie géotechnique G1, G2, G4 et G5.

Réalisation d'investigations géotechniques.

Durée de l'accord: 12 mois
Description des renouvellements:

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans.

Procédure
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2017-05-29 📅
Heure d'ouverture des offres: 15:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): Délai
Critère de qualité (pondération): 15
Pondération du prix: 55

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2017_WkK6s0DDSw 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: Département de la Haute-Corse
Adresse postale: Hôtel du Département — accueil coupole — rond point du Maréchal Leclerc
Point de contact: Direction du pole services techniques
Téléphone: +33 495348185 📞
Courrier électronique: gchiorboli@haute-corse.fr 📧
Pays: Haute-Corse 🏙️
Commune postale: Bastia Cedex
Point de contact: Direction juridique et commande publique — service de la commande publique
Fax: +33 495555237 📠

Référence
Informations complémentaires
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: Juin 2021.

Caractéristiques des prix: unitaires et forfaitaires. Modalités de variation des prix: révisables mensuellement. Avance de 5 % sera accordée dans les conditions prévues au contrat. Le délai global de paiement: 30 jours.

Transmission des plis par voie papier préconisée. Les modalités de remise des plis sont indiqués au règlement de la consultation. Les offres devront être exprimées en euros.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Bastia
Adresse postale: Villa Montépiano
Commune postale: Bastia Cedex
Code postal: 20407
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 495328866 📞
Courrier électronique: greffe.ta-bastia@juradm.fr 📧
Fax: +33 495323855 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2017/S 077-149033 (2017-04-19)

Avis d'attribution de marché (2017-09-15)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Établissement de diagnostics et d'études géotechniques.
Valeur totale du marché: 1 600 000 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Corse 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: rond-point du Maréchal Leclerc

Référence
Dates
Date d'envoi: 2017-09-15 📅
Date de publication: 2017-09-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2017/S 180-369077
Se réfère à l'avis: 2017/S 077-149033
Numéro JO-S: 180
Informations complémentaires

Modalités de consultation du marché: direction juridique et commande publique, Hôtel du Département, rond-point du Maréchal Leclerc, 20405 Bastia Cedex 9, tél. 04 95 55 57 87 Fax: 04 95 55 02 37, courriel: cp@haute-corse.fr. Les modalités de consultation seront réalisées dans le respect des secrets protégés de la loi. Le montant des prestations pour la période initiale (de un an) de l'accord cadre est défini comme suit: minimum: 50 000 EUR, maximum: 400 000 EUR. Le marché est reconductible trois fois. La durée de chaque reconduction est de un an (chacune ayant comme minimum: 50 000 EUR et comme maximum: 400 000 EUR). Montant figurant sur le devis estimatif de l'attributaire ayant servi à la comparaison des offres: 140 139 EUR HT, 168 166,80 EUR (TTC).

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Missions d'ingénierie géotechnique G1, G2, G4 et G5 —

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2017-08-22 📅

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 22200003600012

Référence
Informations complémentaires

Le montant des prestations pour la période initiale (de un an) de l'accord cadre est défini comme suit: minimum: 50 000 EUR, maximum: 400 000 EUR. Le marché est reconductible trois fois. La durée de chaque reconduction est de un an (chacune ayant comme minimum: 50 000 EUR et comme maximum: 400 000 EUR).

Montant figurant sur le devis estimatif de l'attributaire ayant servi à la comparaison des offres: 140 139 EUR HT, 168 166,80 EUR (TTC).

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: Villa Montepiano
Adresse Internet: http://www.bastia.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2017/S 180-369077 (2017-09-15)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)

Travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)