Travaux pour la construction d'une plateforme régionale de transfert technologique à Labège (opération no 50081)

SPL Midi-Pyrénées Construction

Les travaux décomposés en 14 lots séparés consistent à construire des locaux destinés à la recherche et à l'innovation sur le site de Labège Innopôle (31):

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2016-05-12. L'appel d'offres a été publié le 2016-03-30.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2016-03-30 Avis de marché
2016-08-24 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2016-03-30)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue: 9 660 00010 170 000
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: SPL Midi-Pyrénées Construction
Adresse postale: Agissant au nom et pour le compte de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées — Central Parc 2 — 11 avenue Parmentier — BP 22414
Code postal: 31086
Commune postale: Toulouse Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.regionlrmp.fr 🌏
Courrier électronique: anne-marie.dallacosta@cogemip.fr 📧
Téléphone: +33 0562727108 📞
Fax: +33 0561572313 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-03-30 📅
Date limite de soumission: 2016-05-12 📅
Date de publication: 2016-04-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 065-111970
Numéro JO-S: 65
Informations complémentaires
— les documents de la consultation seront remis gratuitement, sous la forme d'un support papier, à chaque candidat qui en fera la demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus (rubrique "Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus), ou peuvent être téléchargés librement sur le site http://splmpc.achatpublic.com (Cf. Manuel entreprises téléchargeable sans identification préalable à cette adresse à la rubrique "Outils"); — les offres pourront être transmises soit sur "Support papier" soit par voie électronique sur le site https://splmpc.achatpublic.com . (cf. Manuel entreprises); — la sélection des candidats s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 52-1 du code des marchés publics soit selon les critères suivants: capacités professionnelles, techniques et financières des candidats; — le délai d'exécution mentionné ci-dessus s'entend pour la totalité des lots. Il court à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux (contrairement aux indications stipulées à la rubrique "Durée du marché ou délai d'exécution"). Le délai d'exécution propre à chacun des lots est fixé dans le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux joint dans les documents de la consultation; — autres renseignements: voir le règlement de la consultation; Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 30.3.2016.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les travaux décomposés en 14 lots séparés consistent à construire des locaux destinés à la recherche et à l'innovation sur le site de Labège Innopôle (31):
— construction du bâtiment 1, d'environ 3 000 mètres carrés de surface de plancher composé d'un secteur tertiaire (environ 2 000 mètres carrés de bureaux et fonctions supports) et d'une plateforme recherches technologiques d'environ 1 000 m
— construction du bâtiment 2: identique au bâtiment 1 mais construction uniquement du clos et du couvert
Ces travaux comprennent également la réalisation d'un parking de 100 places et d'un parvis de démonstration technologique.
la présente consultation comprend des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) (anciennement appelées «Options techniques»), que le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de commander au pas au moment de l'attribution du marché, qui doivent obligatoirement être chiffrées par les candidats et qui portent sur le lot no 6, PSE 1: Garde-corps technique, sur le lot no 10
Afficher plus
PSE 1: Motorisation des clapets coupe-feu
PSE 2: Climatisation du local transformateur
PSE 3: Climatisation du local air comprimé
et sur le lot 11: PSE 1: Colonnes esthétiques
a titre prévisionnel les travaux devraient commencer en août 2016.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Gros œuvre
Brève description:
Installations de chantier, terrassements, infrastructure (pieux, dalle portée, escalier), superstructure (voiles, plancher en prédalle précontraitne et en dalle alvéolaire), résille en façade, ouvrages divers (local vélo, local poubelle).
Valeur estimée hors TVA: 3 467 500 💰
3 650 000 💰
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Charpente métallique — couverture
Brève description:
Fermes treillis support de couverture, plancher…
… techniquePose de couverture double bac acier y compris faîtage, souches en toiture, châssis de désenfumage, cheneau encastré, couloirs et solins zinc, engravures garnissage et nettoyage.
… technique
Pose de couverture double bac acier y compris faîtage, souches en toiture, châssis de désenfumage, cheneau encastré, couloirs et solins zinc, engravures garnissage et nettoyage.
Valeur estimée hors TVA: 380 000 💰
400 000 💰
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Isolation thermique par l'extérieur (Ite) — bardage
Brève description:
Fourniture et pose d'échafaudage, mise en œuvre d'une isolation par l'extérieur et d'un bardage de façade y compris couvertines et nettoyage.
Valeur estimée hors TVA: 456 000 💰
480 000 💰
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures
Brève description:
Fourniture et pose de châssis en acier thermolaqué, en aluminium thermolaqué, de portes automatiques, de brises soleil de façade et de stores occultants.
Valeur estimée hors TVA: 731 500 💰
770 000 💰
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Étanchéité
Brève description:
Fourniture et pose d'une étanchéité bicouche autoprotégée avec ou sans isolation y compris relevés d'étanchéité, ventilation, costières pour sortie de toiture, crosses et…
… chapeauxFourniture et pose de châssis de désenfumage et d'accès en toitureZinguerie: évacuation EP, couvertine, bande à ourletnettoyage.
… chapeaux
Fourniture et pose de châssis de désenfumage et d'accès en toiture
Zinguerie: évacuation EP, couvertine, bande à ourlet
nettoyage.
Valeur estimée hors TVA: 247 000 💰
260 000 💰
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Serrurerie
Brève description:
Garde corps extérieurs et intérieurs, &Amp;#61472;mains courantes, portes métalliques, grilles de ventilation de toute nature, grilles de clôture, echelles d'accès en toiture, nettoyage.
Valeur estimée hors TVA: 275 500 💰
290 000 💰
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Plâtrerie — cloisons démontables — menuiseries Intérieures
Brève description:
Doublage, cloisons, gaines de désenfumage, faux-plafonds, plafond extérieur décoratif bois,…
… nettoyageCloisons amovibles revêtues, cloisons vitréesFourniture et pose de blocs portes, de plinthes, trappes de visites, miroirs, banque d'accueil, clés et organigramme, nettoyage.
… nettoyage
Cloisons amovibles revêtues, cloisons vitrées
Fourniture et pose de blocs portes, de plinthes, trappes de visites, miroirs, banque d'accueil, clés et organigramme, nettoyage.
Valeur estimée hors TVA: 361 000 💰
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Revêtement de sols — peinture
Brève description:
Chapes, ragréage, carrelage, faïence, parquet massif, sol PVC,…
… nettoyagePeinture des plafonds, murs, sols, ouvrages bois et dérivés, ouvrages métalliques et PVC, signalétique, nettoyage de chantier.
… nettoyage
Peinture des plafonds, murs, sols, ouvrages bois et dérivés, ouvrages métalliques et PVC, signalétique, nettoyage de chantier.
Valeur estimée hors TVA: 209 000 💰
220 000 💰
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Ascenseur
Brève description: Mise en place d'un ascenseur.
Valeur estimée hors TVA: 28 500 💰
30 000 💰
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Chauffage — traitement d'air — plomberie — sanitaire
Brève description:
Chauffage Rafraichissement, eau de refroidissement, ventilation, plomberie, production d'air comprimé, autres gaz spéciaux, gaz naturel, désenfumage, GTB.
Valeur estimée hors TVA: 997 500 💰
1 050 000 💰
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Courants forts — courants faibles
Brève description:
Réseau de terre et liaison équipotentielles, poste de livraison HTA, compensation de l'énergie réactive, distribution basse tension, réseau ondulé, groupe électrogène de remplacement, éclairage, pré-câblage informatique, SSI, anti-intrusion, contrôle d'accès, GTC.
Afficher plus
Valeur estimée hors TVA: 427 500 💰
450 000 💰
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Clôtures sécurisées
Brève description: Clôture sécurisée et portails.
Valeur estimée hors TVA: 570 000 💰
600 000 💰
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Voiries — réseaux — divers
Brève description:
Terrassements généraux, traitement de surfaces, eaux pluviales, eaux usées, eau potable, défense incendie, gaz, électricité, éclairage, mobilier urbain, clôture légère et signalétique.
Valeur estimée hors TVA: 1 425 000 💰
1 500 000 💰
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Espaces verts
Brève description: Plantation de végétaux, engazonnement, paillage.
Valeur estimée hors TVA: 85 500 💰
90 000 💰
9 660 000 💰
10 170 000 💰
Durée de l'accord: 15 mois
Numéro de référence: 16S0048
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: rue de l'Innovation, 31670 Labège Innopôle.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants:
— Imprimé intitulé DC1 «Lettre de candidature
— Habilitation du mandataire par ses cotraitants» dûment complétée dans toutes ses rubriques, datée et signée.
— Indication des personnes habilitées à engager le candidat.
— Copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire.
— Voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.
L'imprimé référencé DC2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) peut être utilisé.
Situation économique et financière:
Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants permettant d'évaluer leur capacité financière:
— Chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les prestations objets du marché, des 3 derniers exercices disponibles (ou équivalent)
— Attestations détaillées d'assurance responsabilités civile professionnelle en cours de validité
— Voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle:
Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants permettant d'évaluer leur capacité professionnelle et technique:
— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement.
— Outillage, matériel et équipement technique du candidat.
— Liste des travaux exécutés par le candidat au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (ou équivalent).
— voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande mais pas par une caution personnelle et solidaire.
Versement de l'avance subordonné à la production d'une garantie à première demande en garantissant le remboursement.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Paiement par virement bancaire. Délai de paiement: 30 jours. Avance prévue au taux de 20 %.
Acomptes mensuels pour les travaux ayant donné lieu à un commencement d'exécution.
Forme du prix: révisable. Financement des prestations assuré par le budget investissement de la collectivité publique.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Pas de forme imposée. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Autres conditions particulières:
En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique, et des éléments d'exécution à caractère environnemental.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre (caractéristiques et performances techniques, méthodologie en termes d'organisation du chantier) (60)
2. Prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Néant.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Région Languedoc Roussillon Midi Pyrénées
Adresse postale: Direction de l'éducation et des sports, Hôtel de Région, 22 boulevard du Maréchal Juin
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31406
Contact
Point de contact: Anne-Marie dalla Costa
Adresse du profil d'acheteur: http://splmpc.achatpublic.com 🌏
Nom: GGR Architectes
Adresse postale: 16 rue Arnaud Vidal
Code postal: 31000
Téléphone: +33 0562737310 📞
Fax: +33 0562737317 📠
Nom: Repro Color 31
Adresse postale: 28 rue Paule Raymondis
Code postal: 31200
URL des documents: http://splmpc.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 16S0048
Informations complémentaires
— les documents de la consultation seront remis gratuitement, sous la forme d'un support papier, à chaque candidat qui en fera la demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus (rubrique "Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus), ou peuvent être téléchargés librement sur le site http://splmpc.achatpublic.com (Cf. Manuel entreprises téléchargeable sans identification préalable à cette adresse à la rubrique "Outils");
Afficher plus
— les offres pourront être transmises soit sur "Support papier" soit par voie électronique sur le site https://splmpc.achatpublic.com . (cf. Manuel entreprises);
— la sélection des candidats s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 52-1 du code des marchés publics soit selon les critères suivants: capacités professionnelles, techniques et financières des candidats;
— le délai d'exécution mentionné ci-dessus s'entend pour la totalité des lots. Il court à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux (contrairement aux indications stipulées à la rubrique "Durée du marché ou délai d'exécution"). Le délai d'exécution propre à chacun des lots est fixé dans le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux joint dans les documents de la consultation;
Afficher plus
— autres renseignements: voir le règlement de la consultation;
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 30.3.2016.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68 rue Raymond IV, BP 7007
Commune postale: Toulouse Cedex 7
Code postal: 31068
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 0562735757 📞
Adresse Internet: http://toulouse.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 0562735740 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Toulouse
Source: OJS 2016/S 065-111970 (2016-03-30)
Avis d'attribution de marché (2016-08-24)
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Tous corps d'état.
Valeur totale du marché: 9316203.12 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre en béton 📦
Travaux de charpente 📦
Travaux d'isolation thermique 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux d'étanchéification 📦
Installation de structures en métal 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Pose de clôtures 📦
Travaux de terrassement 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Garonne 🏙️

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: Agissant au nom et pour le compte de la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées — central parc 2 — 11 avenue Parmentier — BP 22414
Contact
Adresse Internet: http://www.cogemip.fr 🌏
Téléphone: +33 562727100 📞
Fax: +33 561572313 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-08-24 📅
Date de publication: 2016-08-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 165-296769
Se réfère à l'avis: 2016/S 065-111970
Numéro JO-S: 165
Informations complémentaires
Cet avis est publié en application des articles 85 et 85-1 du code des marchés publics. Il est précisé que ces présents contrats ont été conclus et qu'ils sont consultables dans le respect des secrets protégés par la loi à la SPL Midi-Pyrénées Construction. Du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: Gros-œuvre
Brève description:
Gros-œuvre.
Charpente métallique — couverture.
Intitulé du lot: Isolation thermique par l'extérieur (ITE — bardage)
Brève description:
Travaux Isolation et bardage.
Menuiserie extérieures.
Étanchéité.
Description des options: Garde corps technique.
Brève description: Serrurerie.
Intitulé du lot: Plâtrerie — cloisons démontables — menuiseries intérieures
Brève description: Faux plafonds — plâtrerie — menuiseries intérieures.
Intitulé du lot: Revêtements de sols — peinture
Brève description: Revêtement de sols.
Description des options: Vitro-phanie.
Brève description: Ascenseurs.
Intitulé du lot: Chauffage — traitement de l'air — plomberie — sanitaire
Brève description: Chauffage — traitement de l'air — plomberie — sanitaire.
Intitulé du lot: Courants forts et courants faibles
Brève description: Courants forts et faibles.
Description des options: Colonnes esthétiques.
Brève description:
Clôtures sécurisées.
Voiries réseaux divers.
Espaces verts.
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
rue de l'Innovation — 31670 Labège-Innopole.
rue de l'Innovation — 31670 Labège Cedex.

Procédure
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de coût: Prix de la prestation
Pondération du coût: 40

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-07-28 📅

Pouvoir adjudicateur
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://splmpc.achatpublic.com 🌏

Référence
Informations complémentaires
Cet avis est publié en application des articles 85 et 85-1 du code des marchés publics. Il est précisé que ces présents contrats ont été conclus et qu'ils sont consultables dans le respect des secrets protégés par la loi à la SPL Midi-Pyrénées Construction.
Afficher plus
Du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:30.

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 68 rue Raymond IV — BP 7007
Commune postale: Toulouse Cedex 07
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 562735757 📞
Fax: +33 562735740 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Source: OJS 2016/S 165-296769 (2016-08-24)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Carré SA CFA division de NSA DL Garonne Dumortier MCD Eiffage construction Midi-Pyrénées Ferris SARL Kalitec Genie Climatique Les Pépinières du Languedoc Malet SA Massoutier et fils SAS
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Mobilier et équipements divers Mobilier divers Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux d'aménagement paysager