Travaux pour la construction d'un EHPAD à Riscle (opération n° 32927)

SA Cogemip (société d'économie mixte)

Les travaux décomposés en 23 lots séparés consistent à construire un EHPAD à Riscle (32400). Cet équipement est destiné à accueillir 81 résidents, soit:
— un secteur de 65 lits réparti en 6 unités de 10/11 lits,
— une unité adaptable Alzheimer de 16 lits.
L'ensemble concerne une surface de plancher de 4344 mètres carrés environ construite, en R+1.
À titre prévisionnel les travaux devraient commencer le: 1.2.2016.
Le présente consultation comprend des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) (appelées aussi «Options techniques») qui doivent obligatoirement être chiffrées par les candidats et qui portent sur:
— lot 1: PSE 1: remplacement des dalles engazonnées par de l'enrobé,
— lot 2: PSE 1: vidéosurveillance du chantier,
— lot 3: PSE 1: bancs sur socles,
— lot 3: PSE 2: bancs entre portiques,
— lot 9: PSE 1: protection des murs par plaque PVC 90 cm de hauteur,
— lot 15: PSE 1: moteur de réarmement auto sur clapet Cf,
— lot 16: PSE 1: remplacement des dalles engazonnées par de l'enrobé,
— lot 16: PSE 2: table d'eau,
— lot 20: PSE 1: 10 moteurs supplémentaires,
— lot 22: PSE 1: groupe électrogène 220 KVA en remplacement du GE existant récupéré.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-11-24. L'appel d'offres a été publié le 2015-10-14.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2015-10-14 Avis de marché
Avis de marché (2015-10-14)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue: 6 585 000
Valeur totale du marché: 664 000 💰
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: SA Cogemip (société d'économie mixte)
Adresse postale: Mandataire agissant au nom et pour le compte du CIAS Armagnac Adour, 11 avenue Parmentier Central Parc 2 — 3ème étage — BP 22414
Code postal: 31086
Commune postale: Toulouse Cedex 2
Contact
Adresse Internet: http://www.cogemip.fr 🌏
Courrier électronique: christophe.boye@cogemip.fr 📧
Téléphone: +33 562727100 📞
Fax: +33 561572313 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-10-14 📅
Date limite de soumission: 2015-11-24 📅
Date de publication: 2015-10-17 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 202-365242
Numéro JO-S: 202
Informations complémentaires
Les documents de la consultation seront remis gratuitement, sous la forme d'un support papier, à chaque candidat qui en fera la demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus (rubrique «Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus»), ou peuvent être téléchargés librement sur le site http://cogemip.achatpublic.com (cf. manuel entreprises téléchargeable sans identification préalable à cette adresse à la rubrique «Outils»). — les offres pourront être transmises soit sur «Support papier» soit par voie électronique sur le site http://cogemip.achatpublic.com (cf. manuel entreprises), — la sélection des candidats s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 52-1 du code des marchés publics soit selon les critères suivants: capacités professionnelles, techniques et financières des candidats, — le délai d'exécution mentionné ci-dessus s'entend pour la globalité des lots. Il court à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux (contrairement aux indications stipulées à la rubrique «Durée du marché ou délai d'exécution»). Le délai d'exécution propre à chacun des lots est fixé dans le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux joint dans les documents de la consultation, — autres renseignements: voir le règlement de la consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.10.2015.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les travaux décomposés en 23 lots séparés consistent à construire un EHPAD à Riscle (32400). Cet équipement est destiné à accueillir 81 résidents, soit:
— un secteur de 65 lits réparti en 6 unités de 10/11 lits,
— une unité adaptable Alzheimer de 16 lits.
L'ensemble concerne une surface de plancher de 4344 mètres carrés environ construite, en R+1.
À titre prévisionnel les travaux devraient commencer le: 1.2.2016.
Le présente consultation comprend des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) (appelées aussi «Options techniques») qui doivent obligatoirement être chiffrées par les candidats et qui portent sur:
— lot 1: PSE 1: remplacement des dalles engazonnées par de l'enrobé,
— lot 2: PSE 1: vidéosurveillance du chantier,
— lot 3: PSE 1: bancs sur socles,
— lot 3: PSE 2: bancs entre portiques,
— lot 9: PSE 1: protection des murs par plaque PVC 90 cm de hauteur,
— lot 15: PSE 1: moteur de réarmement auto sur clapet Cf,
— lot 16: PSE 1: remplacement des dalles engazonnées par de l'enrobé,
— lot 16: PSE 2: table d'eau,
— lot 20: PSE 1: 10 moteurs supplémentaires,
— lot 22: PSE 1: groupe électrogène 220 KVA en remplacement du GE existant récupéré.
Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: VRD — terrassements
Brève description:
Travaux préparatoires et terrassements, réalisation de voiries et enrobés, réseaux fluides hors emprise bâtiment et ouvrages divers.
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Gros œuvre
Brève description:
Installation de chantier, terrassements, fondations, dalles et planchers en béton armé, voiles et structure en béton armé et maçonneries, réseaux sous bâtiment.
Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Charpente bois couverture
Brève description:
Façades en ossature bois, charpente bois, structure en bois des coursives, couverture en tuiles, zinguerie, bardages en bois, fenêtres de toit.
Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Étanchéité
Brève description:
Étanchéité sur ossature bois et béton, isolation horizontale sous étanchéité, protection gravillon sur toit inaccessible et dalles sur plots sur toitures accessibles, ouvrages divers d'étanchéité et raccordement.
Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Menuiserie extérieure
Brève description:
Menuiseries extérieures en aluminium, fermetures par volets roulants, portes automatiques, stores intérieurs et extérieurs.
Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Serrurerie
Brève description:
Escaliers extérieurs, portails, portillons, clôtures extérieures, brises soleil et mains courantes.
Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Plâtrerie
Brève description:
Isolations verticale et horizontale, doublages, cloisons de terre cuite, cloisons en plâtre, plafonds en plaques de plâtres normaux, coupe-feu et acoustiques.
Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Faux plafonds
Brève description:
Faux plafonds en dalles minérales, en bacs métalliques et en bois. Baffles acoustiques.
Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Menuiserie intérieure agencements
Brève description:
Ensemble des portes de distribution intérieures, portes coupe-feu, placards et agencements, meubles et plans de travail, plans des vasques, miroirs, équipement salon de coiffure, protections intérieures, tablettes, abouts de cloisons, plinthes, boite aux lettres, divers.
Afficher plus
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Sols souples
Brève description:
Ensemble des revêtements de sols souples acoustiques et compact, sols douches, escaliers, moquette et ensemble des accessoires liés.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Carrelage Faïence
Brève description:
Isolation thermique en sol, chapes, revêtements de sol, faïences murales, carrelage mural, protections murales d'étanchéité.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Peinture
Brève description:
Peintures murales et plafonds, peintures sur boiseries, peintures sur ouvrages métalliques, verni et vitrification des escaliers.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Ascenseurs
Brève description: Mise en place de deux ascenseurs, 630 kg et 1600 kg.
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: Électricité courants forts et faibles SSI
Brève description:
Tableaux électriques, distribution, appareillages, câblages CFO/CFA, alarmes et détection incendie, interphonie, TV, VDI, appel malades, câblage vidéosurveillance, éclairage extérieur.
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: Chauffage ventilation plomberie sanitaire
Brève description:
Équipements sanitaires, réseau ECS et ECF, traitement d'air, chauffage et rafraîchissement.
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: Espaces verts clôtures
Brève description:
Clôtures, engazonnement des espaces, plantation d'arbres et plantes diverses, bordures en bois.
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: Enduits
Brève description: Échafaudages, ITE, enduits sur supports gros œuvre.
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: Signalétique
Brève description: Ensemble signalétique extérieure (totem, panneaux) et intérieure au bâtiment.
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: Équipement de cuisine
Brève description: Cloisons isothermes, équipement cuisine, décartonnage, chambres froides.
Numéro du lot: 20
Intitulé du lot: Système lève personne
Brève description: Lève personnes sur rail.
Numéro du lot: 21
Intitulé du lot: Autocom téléphone
Brève description:
Autocommutateur, parafoudre, équipement téléphonique, raccordements et branchements.
Numéro du lot: 22
Intitulé du lot: Groupe électrogène
Brève description: Groupe électrogène de 65 kva, avec option à 220 kva.
Numéro du lot: 23
Intitulé du lot: Nettoyage
Brève description:
Nettoyage général de l'ensemble des locaux, en 2 phases, compris murs, plafonds, vitrages, sols et équipements.
Durée de l'accord: 18 mois
Numéro de référence: 15S0193
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Résidence Bel Adour — chemin des Carrières, 32400 Riscle.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants:
— imprimé intitulé Dc1 «Lettre de candidature — habilitation du mandataire par ses cotraitants» dûment complétée dans toutes ses rubriques, datée et signée,
— indication des personnes habilitées à engager le candidat,
— copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,
— voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.
L'imprimé référencé Dc2 (déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement) peut être utilisé.
Situation économique et financière:
Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants permettant d'évaluer leur capacité financière:
— chiffre d'affaires global et chiffre d'affaires concernant les prestations objets du marché, des 3 derniers exercices disponibles (ou équivalent),
— attestation détaillée d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité.
Voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.
Capacité technique et professionnelle:
Les candidats (ou l'ensemble des membres composant le groupement) produisent les documents suivants permettant d'évaluer leur capacité professionnelle et technique:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement,
— outillage, matériel et équipement technique du candidat,
— liste des travaux exécutés par le candidat au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants (ou équivalent),
— voir précisions complémentaires dans le règlement de la consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Retenue de garantie pouvant être remplacée par une garantie à première demande mais pas par une caution personnelle et solidaire.
Versement de l'avance subordonné à la production d'une garantie à première demande en garantissant le remboursement.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Paiement par virement bancaire. Délai de paiement: 30 jours. Avance prévue au taux de 20 %. Acomptes mensuels pour les travaux ayant donné lieu à un commencement d'exécution. Forme du prix: révisable. Financement des prestations assuré par le budget investissement de la collectivité.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Pas de forme imposée. En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.
Autres conditions particulières:
En application des dispositions de l'article 14 du code des marchés publics, l'exécution du marché comporte une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique, et des éléments d'exécution à caractère environnemental.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre (caractéristiques et performances techniques, méthodologie en terme d'organisation du chantier) (60)
2. Prix des prestations (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Autres langues: Néant.

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: CIAS Armagnac Adour
Adresse postale: Lotissement du Bourdalat
Commune postale: Riscle
Code postal: 32400
Contact
Point de contact: SA Cogemip en tant que mandataire du CIAS Armagnac Adour
Christophe Boye
Adresse du profil d'acheteur: http://cogemip.achatpublic.com 🌏
URL pour la participation: http://cogemip.achatpublic.com 🌏
Nom: Camborde Architectes
Adresse postale: av. Corps Franc Pommiès
Commune postale: Bizanos
Code postal: 64320
Téléphone: +33 559808844 📞
Fax: +33 559301447 📠
Nom: Artip
Adresse postale: 10 rue Paul Valéry
Commune postale: Auch
Code postal: 32000
Téléphone: +33 562612323 📞
URL des documents: http://cogemip.achatpublic.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-pau@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15S0193
Informations complémentaires
Les documents de la consultation seront remis gratuitement, sous la forme d'un support papier, à chaque candidat qui en fera la demande écrite à l'adresse indiquée ci-dessus (rubrique «Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires peuvent être obtenus»), ou peuvent être téléchargés librement sur le site http://cogemip.achatpublic.com (cf. manuel entreprises téléchargeable sans identification préalable à cette adresse à la rubrique «Outils»).
Afficher plus
— les offres pourront être transmises soit sur «Support papier» soit par voie électronique sur le site http://cogemip.achatpublic.com (cf. manuel entreprises),
— la sélection des candidats s'effectuera conformément aux dispositions de l'article 52-1 du code des marchés publics soit selon les critères suivants: capacités professionnelles, techniques et financières des candidats,
— le délai d'exécution mentionné ci-dessus s'entend pour la globalité des lots. Il court à compter de l'ordre de service prescrivant de commencer l'exécution des travaux (contrairement aux indications stipulées à la rubrique «Durée du marché ou délai d'exécution»). Le délai d'exécution propre à chacun des lots est fixé dans le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux joint dans les documents de la consultation,
Afficher plus
— autres renseignements: voir le règlement de la consultation.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 14.10.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Pau
Adresse postale: Villa Noulibos, 50 cours Lyautey, BP 543
Commune postale: Pau Cedex
Code postal: 64010
Courrier électronique: greffe.ta-pau@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 559849440 📞
Adresse Internet: http://pau.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 559024993 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Pau
Source: OJS 2015/S 202-365242 (2015-10-14)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Imprimés et produits connexes Timbres, formules de chèque, billets de... Imprimés infalsifiables Tickets Autocollants et bandes publicitaires Machines, appareils, équipements et... Moteurs, générateurs et transformateurs... Générateurs Groupes électrogènes Appareils de distribution et de commande...