Travaux de réhabilitation et équipements du centre de formation AFPAR de Saint-André

Conseil régional de La Reunion

Travaux de réhabilitation et équipements du centre de formation AFPAR de saint André.
L'opération consiste en une remise à niveau technique et normative du centre de formation AFPAR de Saint-André, à travers un programme de réhabilitation en tous corps d'état. Les prestations de travaux permettront de traiter les désordres existants, la mise aux normes « accessibilités handicapés », la remise aux normes des équipements pédagogiques ainsi qu'à l'amélioration thermique, énergique des espaces.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-07-28. L'appel d'offres a été publié le 2015-06-15.

Qui ?

• Conseil régional de La Reunion

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Réunion

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-06-15	Avis de marché
2015-07-24	Informations complémentaires

Avis de marché (2015-06-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue:

Les travaux de réhabilitation et d'équipement portent sur le VRD, la démolition — gros œuvre, menuiseries extérieures Alu, Métallerie — serrurerie — menuiseries intérieures Bois, Platreries — plafonds suspendus, peinture, carrelage, électricité Courant Fort et courant faible, plomberies sanitaires, ventilation, climatisation, équipement de cuisine et cloisons Agro Alimentaire.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil régional de la Réunion
Adresse postale: avenue René Cassin, BP 67190
Code postal: 97801
Commune postale: Saint-Denis Cedex 9
Contact
Adresse Internet: http://www.region.reunion.com 🌏
Courrier électronique: marches@cr-reunion.fr 📧

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-06-15 📅
Date limite de soumission: 2015-07-28 📅
Date de publication: 2015-06-19 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 117-210670
Numéro JO-S: 117
Informations complémentaires

Les lots suivants comportent des PSE (Prestations Supplémentaires Éventuelles) Lot 1: VRD — pse1: Éclairage extérieur Lot 8: Carrelage — pse1: Carrelage Ps2: Reprise carrelage forme de pente lot 9: Électricité cf / cf / ssi — pse1: Éclairage extérieur — ps2: Remplacement cloisons lot 11:ventilation / climatisation Pse1: Système enregistrement Températures — pse2: Changement de climatisation lot 12: Pse1: Reprise carrelage et forme de pente lot 13: Cloisons agro-alimentaire — pse1: Remplacement portes agro-alimentaire bâtiment B — pse2: Remplacement portes agro-alimentaire bâtiment C — pse3: Remplacement des cloisons agro-alimentaires pour la date limite de remise des offres, l'heure s'entend «Heure locale» — ile de la Réunion. L'Offre papier doit obligatoirement être accompagnée d'une copie sur support physique électronique (seuls les formats de fichiers informatiques de types pdf, dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, sxi, sxd, odt, ods, odp, odg seront acceptés, ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent être compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.6.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Travaux de réhabilitation et équipements du centre de formation AFPAR de saint André.

L'opération consiste en une remise à niveau technique et normative du centre de formation AFPAR de Saint-André, à travers un programme de réhabilitation en tous corps d'état. Les prestations de travaux permettront de traiter les désordres existants, la mise aux normes « accessibilités handicapés », la remise aux normes des équipements pédagogiques ainsi qu'à l'amélioration thermique, énergique des espaces.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: Vrd
Brève description:

VRD: les travaux comprennent: démolition ouvrages et des arbres existants non conservés, l'élagage des branches qui gênent la réalisation des travaux, l'implantation, les travaux de traitement des surfaces, les fouilles pour réseaux, les réseaux d'eaux usées,les réseaux d'eaux pluviales,les réseaux courants faibles et courants forts, les espaces verts (voir détails au CCTP).

Informations complémentaires sur les lots:

La durée globale du chantier est de 16.5 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.Il inclut une période de préparation de deux…

… mois.Le délai d'exécution de chaque lot est fixé dans le planning global d'exécution des travaux.

… mois.

Le délai d'exécution de chaque lot est fixé dans le planning global d'exécution des travaux.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: Démolition — gros œuvre
Brève description:

Démolition — gros œuvre: les interventions sur existants repérés sur les plans structures,la dépose des cloisons y compris les portes, la dépose du carrelage et de la faïence, la réalisation des nouvelles cloisons en maçonneries, la réalisation des formes de pente, les étanchéités des sols et sous faïence dans les salles humides, les besoins fluides explicités dans les CCTP fluides (voir également plans fluides). — voir…

… CCTPLa mise en œuvre des saignées pour le passage des canalisations fluides, la création de caniveaux, les recharges. Les carottages suivant les besoins fluides. Les aménagements nécessaires dans les sanitaires.

… CCTP

La mise en œuvre des saignées pour le passage des canalisations fluides, la création de caniveaux, les recharges. Les carottages suivant les besoins fluides. Les aménagements nécessaires dans les sanitaires.

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: Menuiseries extérieures aluminium
Brève description:

Menuiseries extérieures aluminium: mise en place des moyens d'accès aux menuiseries, dépose des menuiseries avec soin de toutes sortes (bois, alu, acier, PVC, etc.) y compris…

… fourrures,bavettes et occultations éventuelles, colmatages, calfeutrements des anciennes fixations, reprise des tableaux au ciment si nécessaire, manutention, chargement et évacuation des matériaux à la décharge sélective. Tous détails et sujétions pour une parfaite et complète réalisation (voir détails au CCTP).

… fourrures,

bavettes et occultations éventuelles, colmatages, calfeutrements des anciennes fixations, reprise des tableaux au ciment si nécessaire, manutention, chargement et évacuation des matériaux à la décharge sélective. Tous détails et sujétions pour une parfaite et complète réalisation (voir détails au CCTP).

Informations complémentaires sur les lots:

La durée globale du chantier est de 16.5 mois mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.Il inclut une période de préparation de deux…

… mois.Le délai d'exécution de chaque lot est fixé dans le planning global d'exécution des travaux.

… mois.

Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: Métallerie — serrurier
Brève description:

Métallerie — serrurier: les prestations concernent entre autre, la protection de leurs ouvrages pendant les travaux (compris dépose desdites protections en fin de chantier), le nettoyage en fin de travaux, la fixation de leurs ouvrages, les échafaudages. Tous les ouvrages laqués au four recevront une protection par film PVC adhésif dès la fabrication et jusqu'à la réception des travaux, tous les scellements, garnissages et calfeutrements (voir détails au CCTP).

Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: Menuiseries intérieures bois
Brève description:

Menuiseries intérieures bois: Menuiseries intérieures bois: Traitement au 05.1 5 feu des menuiseries, Traitement aux insectes — traitement acoustique des menuiseries — prises — réservations — scellements — pose des menuiserie. Dépose de bloc-porte intérieur et extérieur existant et évacuation à la décharge — mise en œuvre d'un ferme porte à glissière — mise en œuvre de poignée rallongée pour 05.2 3 accessibilité PMR (voir détails CCTP).

Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: Plâtreries — plafonds suspendus
Brève description:

Plâtreries — plafonds suspendus: Dépose de cloisons plâtre soignée, Cloisons de distribution acoustique sur ossature métallique,cloison sèche de distribution acoustique sur ossature métallique 06.3.1 1 — ép 98/48mm, Plafond suspendu en plaques de plâtre…

… hydrofuges,dépose de plafond suspendu existant y compris ossatures et suspentes, Travaux comprenant notamment, Protection des ouvrages environnants, Dépose du plafond suspendu existant, Dépose des ossatures et suspentes, Dépose soignée des équipements techniques incorporés ou fixés au plafond (voir détail CCTP).

… hydrofuges,

dépose de plafond suspendu existant y compris ossatures et suspentes, Travaux comprenant notamment, Protection des ouvrages environnants, Dépose du plafond suspendu existant, Dépose des ossatures et suspentes, Dépose soignée des équipements techniques incorporés ou fixés au plafond (voir détail CCTP).

Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: Peinture
Brève description:

Peinture: peinture et vernis, peinture sur menuiserie bois, peinture sur métallerie,nettoyage, lessivage et préparation des supports en plafond / murs…

… existantspréparation et mise en état des subjectiles comprenant notamment: protection des vitrages, brossage et époussetage,peinture sur mur ..., peinture sur contre marche d'escalier bois intérieur existant, peinture sur métal, sur escalier (voir détails au CCTP).

… existants

préparation et mise en état des subjectiles comprenant notamment: protection des vitrages, brossage et époussetage,peinture sur mur ..., peinture sur contre marche d'escalier bois intérieur existant, peinture sur métal, sur escalier (voir détails au CCTP).

Numéro du lot: 8
Intitulé du lot: Carrelage
Brève description:

Carrelage: Les travaux à la charge du présent lot concernent tous les travaux de carrelage — faïence, Ils comprennent notamment :la réception du support. Tous les accessoires de finitions et points singuliers. La protection de leurs ouvrages pendant les travaux (compris dépose desdites protections en fin de chantier). Le nettoyage régulier et en fin d'intervention. La fixation de leurs ouvrages. La réalisation de plan de calepinage à valider par le Maître d'oeuvre. Le calepinage au choix du Maître d'oeuvre. L'évacuation des gravois. Les plots béton au droit des tuyauteries (traversées de dalles) — voir détails au CCTP.

Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: Électricité / CF / CF /SSI
Brève description:

Électricité / CF / CF Courants forts:Courant Fort: Modification du départ du bâtiment C au niveau du TGBT existant, Remplacement du réseau principal du bâtiment C depuis le TGBT,Adaptation des tableaux divisionnaires des bâtiments B et C,Les équipements et distributions terminaux pour les parties de bâtiments réhabilitées, (voir détails CCT),Courants faibles:Remplacement du Système de sécurité incendie existant,adaptation des équipements existants suivant les modifications du second œuvre. (voir détail au CCTP).

Électricité / CF / CF Courants forts:

Courant Fort: Modification du départ du bâtiment C au niveau du TGBT existant, Remplacement du réseau principal du bâtiment C depuis le TGBT,

Adaptation des tableaux divisionnaires des bâtiments B et C,

Les équipements et distributions terminaux pour les parties de bâtiments réhabilitées, (voir détails CCT),

Courants faibles:

Remplacement du Système de sécurité incendie existant,

adaptation des équipements existants suivant les modifications du second œuvre. (voir détail au CCTP).

Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: Plomberie — sanitaires
Brève description:

Plomberie — sanitaires: Les travaux comprennent l'ensemble des installations de plomberie sanitaires, de…

… productiond'eau chaude et de protection incendie en ordre de marche et notamment: Le raccordement AEP sur le réseau existant ou créé en attente, les évacuations EU jusqu'en regards, l'alimentation et l'évacuation des appareils sanitaires, des attentes en cuisine et des unitésde climatisation,neutralisation et dépose des attentes ef eu non utilisés, les attentes non modifiées seront conservées en l'état,saigné G.O pour réseaux eaux usées à raccorder sur réseaux existant, pose de siphon de sol suivant plan d'aménagement, la dépose des appareils sanitaires non conservés,la neutralisation et le bouchonnage des réseaux non utilisés, la fourniture et pose des appareils sanitaires, la fourniture et la pose des appareils de production d'eau chaude sanitaire (voir détails au CCTP).

… production

d'eau chaude et de protection incendie en ordre de marche et notamment: Le raccordement AEP sur le réseau existant ou créé en attente, les évacuations EU jusqu'en regards, l'alimentation et l'évacuation des appareils sanitaires, des attentes en cuisine et des unitésde climatisation,neutralisation et dépose des attentes ef eu non utilisés, les attentes non modifiées seront conservées en l'état,

saigné G.O pour réseaux eaux usées à raccorder sur réseaux existant, pose de siphon de sol suivant plan d'aménagement, la dépose des appareils sanitaires non conservés,la neutralisation et le bouchonnage des réseaux non utilisés, la fourniture et pose des appareils sanitaires, la fourniture et la pose des appareils de production d'eau chaude sanitaire (voir détails au CCTP).

Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: Ventilation — climatisation
Brève description:

Ventilation — climatisation: Travaux dus au lot Ventilation — climatisation: les plans de réservation pour passage des installations du présent lot, et le rebouchage…

… soignédes percements demandés. L'ensemble des percements, saignées et rebouchages soignés en parois de toute nature nécessaires à la mise en œuvre de ses installations et non demandés en phase de préparation du chantier. Les moyens de levage et de manutention pour la mise en œuvre des différents matériels. Fourniture et pose des grilles de ventilation extérieures (voir détails au CCTP).

… soigné

des percements demandés. L'ensemble des percements, saignées et rebouchages soignés en parois de toute nature nécessaires à la mise en œuvre de ses installations et non demandés en phase de préparation du chantier. Les moyens de levage et de manutention pour la mise en œuvre des différents matériels. Fourniture et pose des grilles de ventilation extérieures (voir détails au CCTP).

Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: Équipement de cuisine
Brève description:

Équipement de cuisine: les travaux ci-après incombent au présent lot: tous les raccordements après attentes seront peints par l'installateur des équipements, aux couleurs choisies par le Maître d'ouvrage. Tous les carottages dans les cloisons isothermes pour le passage des réseaux électricité…

… plomberie.Tous les calfeutrements et isolations après passage des différents réseaux. Toutes les liaisons avec une maçonnerie, un faux plafond, un joint de dilatation, ou un cadre de menuiserie seront traitées en tôle galvanisée préformée dans le coloris des parois des locauxréfrigérés et dont l'étanchéité sera assurée par un joint de silicone de qualité alimentaire.La fourniture et la pose de tous les meubles neufs et appareils neufs prévus dans le présent CCTP.

… plomberie.

Tous les calfeutrements et isolations après passage des différents réseaux. Toutes les liaisons avec une maçonnerie, un faux plafond, un joint de dilatation, ou un cadre de menuiserie seront traitées en tôle galvanisée préformée dans le coloris des parois des locaux

réfrigérés et dont l'étanchéité sera assurée par un joint de silicone de qualité alimentaire.

La fourniture et la pose de tous les meubles neufs et appareils neufs prévus dans le présent CCTP.

Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: Cloisons agro-alimentaires
Brève description:

Cloisons agro-alimentaires: Dépose de cloisons plâtre…

… soignéedépose de cloisons en plaque de plâtre existante comprenant notamment: Repérage des cloisons concervéés et des cloisons à déposer, Sciage des cloisons au droit de l'intervention, Dépose des blocs portes compris dans la cloison ...Dépose de bloc-porte intérieur existant et évacuation à la déchargetravaux de dépose de blocs portes intérieurs comprenant notamment: Dépose sans soin particulier d'ancien bloc-porte existant attenant au mur de refend, descellementdes pattes de fixations, regarnissage au mortier de ciment en raccord sur l'existant, roulage, chargement et évacuation à la décharge sélective (voir détails Cctp).

… soignée

dépose de cloisons en plaque de plâtre existante comprenant notamment: Repérage des cloisons concervéés et des cloisons à déposer, Sciage des cloisons au droit de l'intervention, Dépose des blocs portes compris dans la cloison ...

Dépose de bloc-porte intérieur existant et évacuation à la décharge

travaux de dépose de blocs portes intérieurs comprenant notamment: Dépose sans soin particulier d'ancien bloc-porte existant attenant au mur de refend, descellement

des pattes de fixations, regarnissage au mortier de ciment en raccord sur l'existant, roulage, chargement et évacuation à la décharge sélective (voir détails Cctp).

Durée de l'accord: 17 mois
Numéro de référence: 20150020
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:

Centre de formation AFPAR de Saint-André — 421 chemin Lagourgue, 97440 Saint-André.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature ou Dc1 indiquant les noms et les pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat ainsi que les coordonnées du candidat, et en cas de groupement, la forme du groupement, la désignation du mandataire, ainsi que les habilitations nécessaires pour représenter les candidats membres du groupement si l'offre n'est pas signée par l'ensemble des membres qui le compose;

— les pouvoirs de la personne habilitée à engager les candidatures;

— la copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire;

— une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée que le candidat…

… ne fait pas l'objet des interdictions de concourir mentionnées à l'article 43 du CMP et respecte les dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés (cf imprimé Dc2).

… respecte ses obligations sur l' égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévues aux articles L. 1146-1 et L. 2242-5 du code du travail.

— renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L5212-1 à 4 du Code du Travail.

— si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le

travail est effectué par des salariés employés régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L.3243-2 et L.312-1 à 12 (dans le cas où le candidat emploie des salariés, conformément à l'article D.8222-5-3° du code du travail);

— si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail.

Situation économique et financière:

— Une déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations auxquelles se réfère le marché, réalisées au cours des trois (3) derniers exercices (cf. Imprimé Dc2);

— pour les entreprises créées après le 1er janvier de l'année de lancement de la consultation le récépissé du dépôt de déclaration auprès du Centre de Formalité des Entreprises justifiera l'absence de déclaration concernant le chiffre d'affaires. Dans ce cas, l'entreprise est autorisée à justifier sa capacité financière par tous moyens, notamment par une déclaration appropriée de banques.

Capacité technique et professionnelle:

Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour les trois (3) dernières années (cf. DC 2);

— la présentation d'une liste des prestations de mêmes nature effectuées au cours des trois (3) dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.

Les prestations effectuées sont prouvées par des attestations du destinataire ou, à défaut, par une déclaration de l'entreprise (cf.imprimé DC 2).si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il est tenu de produire d'une part pour chacun de ces opérateurs les mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières et d'autre part un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché.

— une description de l'équipement technique de son entreprise;

Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature, il est tenu de produire pour chacun de ces opérateurs les mêmes documents qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques et financières et production d'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché.

Les candidats peuvent se procurer, les formulaires Dc1 et Dc2. Ces formulaires sont disponibles sur le site: http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-marches-publics.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Une retenue de garantie de 5 % est appliquée sur chaque acompte et sur le solde dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Cette retenue de garantie peut être remplacée par une garantie à première demande.

Le maître d'ouvrage n'accepte pas qu'une caution personnelle et solidaire remplace la garantie à première demande.

Une avance de 30 % est accordée au titulaire du marché sans besoin de constituer de garantie à première demande.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

L'opération est financée par la Région Réunion sur les fonds propres du budget du Conseil régional de la Réunion (chapitre budgétaire d'imputation 902).

Les sommes dues au titre du présent marché sont payées par mandat administratif dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures correctement émises et après vérification du service fait, au compte ouvert au nom du titulaire dont les coordonnées figurent dans l'acte d'engagement.

pour la Région, le comptable assignataire est M. le Payeur Régional.

Conformément au décret 2013-269 du 29.3.2013, en cas de retard de paiement, le titulaire du marché a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement d'une indemnité forfaitaire de 40 EUR pour frais de recouvrement ainsi qu'au paiement des intérêts moratoires. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. Les intérêts moratoires appliqués aux acomptes ou au solde sont calculés sur le montant total de l'acompte ou du solde toutes taxes comprises, diminué de la retenue de garantie, et après application des clauses d'actualisation, de révision et de pénalisation.

en matière d'avances, il sera fait application de l'article 87 du code des marchés publics.

Les offres sont présentées en euros. Les prix sont révisables.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Le marché sera conclu:

soit avec un prestataire unique,

soit avec des prestataires groupés conjoint avec mandataire solidaire.

il est rappelé qu'un même prestataire ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché.

Un même prestataire pourra être membre de plusieurs groupements mais ne pourra pas dans ce cas se présenter comme mandataire de l'un de ces groupements, ni se présenter comme prestataire individuel.

conformément aux dispositions de l'article 51 du code des marchés publics, les candidats peuvent choisir de constituer un groupement d'entreprises conjoints, cependant, lors de l'attribution du marché, ils seront contraints d'assurer la transformation de leur groupement dans la forme exigée par le pouvoir adjudicateur.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (60)
2. Valeur technique (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 23974001200012
Contact
Point de contact: Direction des affaires juridiques et des marchés
Adresse du profil d'acheteur: http://marches-publics.region.reunion.com 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 20150020
Informations complémentaires

Les lots suivants comportent des PSE (Prestations Supplémentaires Éventuelles)

Lot 1: VRD — pse1: Éclairage extérieur

Lot 8: Carrelage — pse1: Carrelage Ps2: Reprise carrelage forme de pente

lot 9: Électricité cf / cf / ssi — pse1: Éclairage extérieur — ps2: Remplacement cloisons

lot 11:ventilation / climatisation Pse1: Système enregistrement Températures — pse2: Changement de climatisation

lot 12: Pse1: Reprise carrelage et forme de pente

lot 13: Cloisons agro-alimentaire — pse1: Remplacement portes agro-alimentaire bâtiment B — pse2: Remplacement portes agro-alimentaire bâtiment C — pse3: Remplacement des cloisons agro-alimentaires

pour la date limite de remise des offres, l'heure s'entend «Heure locale» — ile de la Réunion.

L'Offre papier doit obligatoirement être accompagnée d'une copie sur support physique électronique (seuls les formats de fichiers informatiques de types pdf, dxf, ppt, doc, xls, sxw, sxc, sxi, sxd, odt, ods, odp, odg seront acceptés, ils ne doivent pas comporter de macros et peuvent être compressés dans des fichiers d'archives au format Zip.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.6.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
Adresse postale: 27 rue Félix Guyon CS 61107
Commune postale: Saint-Denis
Code postal: 97404
Courrier électronique: greffe.ta-st-denis-de-la-reunion@juradm.fr 📧
Téléphone: +262 262924360 📞
Fax: +262 262924362 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 117-210670 (2015-06-15)

Informations complémentaires (2015-07-24)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-24 📅
Date limite de soumission: 2015-08-05 📅
Date de publication: 2015-07-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 144-265119
Se réfère à l'avis: 2015/S 117-210670
Numéro JO-S: 144
Source: OJS 2015/S 144-265119 (2015-07-24)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)