Marché de maitrise d'oeuvre pour le réaménagement des Places de la Gare et Sarrail

Ville de Courbevoie

L'espace à aménager d'une superficie de 2 750 mètres carrés pour la place Sarrail et de 3 000 mètres carrés pour la place de la gare se situe dans le quartier majoritairement résidentiel de Bécon les Bruyères.
Le réaménagement de ces 2 places s'inscrit dans le cadre d'une part de la réhabilitation en cours de la gare de Bécon les bruyères, de la requalification des voies commerçantes du secteur d'autre part. En outre, il s'agit de poursuivre la continuité des aménagements réalisés en 2012 et 2014 sur les avenues de la liberté et Gallieni.
Les choix retenus pour le projet contribueront à renforcer une identité et un caractère du quartier à la fois paysager, qualitatif et favorisant l'activité des commerces de proximité dans un espace public partagé.
Les places seront considérées comme des entrées de ville vis-à-vis des voyageurs en provenance de la gare de Bécon les Bruyères et à terme celle du grand Paris.
Les solutions proposées devront prendre en compte l'évolution du secteur en un pôle d'échange intermodal.
Par ailleurs, la ville de Courbevoie s'est engagée dans une démarche de «quartiers apaisés». Cette démarche vise à améliorer la qualité de vie par l'aménagement d'un espace public durable et partagé. Cette démarche repose sur des champs d'application de déplacements, de gestion des ressources, de biodiversité, de paysage urbain, de la place du végétal.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-11-05. L'appel d'offres a été publié le 2015-09-25.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• AM environnement

Qui ?

• Ville de Courbevoie

Qu'est-ce que c'est ?

• Services d'architecture, d'ingénierie et de planification › Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts

Où ?

• Ile-de-France › Hauts-de-Seine

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-09-25	Avis de marché
2015-10-29	Informations complémentaires
2016-02-08	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-09-25)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts
Quantité ou étendue:

Le marché fait l'objet d'une décomposition en tranches:Tranche ferme:Place Sarrail:— phase nº 1 — études préliminaires (EP),— phase nº 2 — avant-projet (AVP),— phase nº 3 — études de projet (PRO),— phase nº 4 — assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT),— phase nº 5 — visa (Visa),— phase nº 6 — études d'exécution (EXE),— phase nº 7 — direction de l'exécution des travaux (DET),— phase nº 8 — ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (OPC),— phase nº 9 — assistance aux opérations de réception (AOR).Place de la gare:— phase nº 1 — études préliminaires (EP),— phase nº 2 — avant-projet (AVP),— phase nº 3 — études de projet (Pro).Tranche conditionnelle:Place de la gare (uniquement):— phase nº 4 — assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT),— phase nº 5 — visa (VISA),— phase nº 6 — études d'exécution (EXE),— phase nº 7 — direction de l'exécution des travaux (DET),— phase nº 8 — ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (OPC).

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Préparation du projet et de la conception, estimation des coûts 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Courbevoie
Adresse postale: Hôtel de Ville, service commande publique
Code postal: 92401
Commune postale: Courbevoie
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-courbevoie.fr 🌏
Téléphone: +33 171057192 📞
Fax: +33 171057340 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-09-25 📅
Date limite de soumission: 2015-11-05 📅
Date de publication: 2015-09-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 189-343109
Numéro JO-S: 189
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Procédure: appel d'offres ouvert, en application des articles 33, 57 à 59, et 74-III-1° et 4° du CMP Critères d'attributions: les sous-critères de la valeur technique sont les suivants: — sous-critère nº 1: les moyens humains, matériel, et logiciels que le candidat s'engage à affecter à la mission (sur 10 points), — sous-critère nº 2: la méthodologie, par phase (sur 20 points), — sous-critère nº 3: l'adéquation de l'équipe au projet (sur 30 points). Le candidat devra impérativement justifier le temps passé par son équipe et les membres la composant pour chaque phase de la mission. Ce temps estimé devra être cohérent avec: — les impératifs du programme, — la complexité de l'opération, — l'environnement et les acteurs du projet, — le profil et l'expérience des agents composant l'équipe, — le planning des opérations. Renseignements administratifs: Ville de Courbevoie, service de la commande publique, Hôtel de Ville, 1 rue Albert Simonin 92401 Courbevoie Tél: +33 171057192, fax: +33 171057340 Unité monétaire utilisée, l'euro. La durée du marché est estimée à 3 ans à compter de la date de notification du marché, hors période de garantie de parfait achèvement des ouvrages issus de cette opération (durée légale d'un an). Le délai d'exécution du marché est estimé à 26 mois, dont 14 mois pour la tranche ferme. Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique à l'adresse suivante: http://www.marches-publics.info/accueil.htm Les candidatures et offres doivent parvenir au pouvoir adjudicateur avant les date et heure limites indiquées dans le présent avis. En cas de remise papier le candidat devra joindre également la candidature et l'offre sur Cd-Rom. Elles sont transmises par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur (http://www.marches-publics.info/accueil.htm), par courrier recommandé avec accusé de réception ou contre récepissé dans les locaux du pouvoir adjudicateur. La consultation impose une visite sur site obligatoire (pour les modalités voir dans le règlement de la consultation). Documents à fournir au titre de l'offre: 1. Acte d'engagement complété, daté, signé, et ses annexes; 2. Décomposition Global et Forfaitaire (DPGF), datée, signée; 3. Mémoire technique décrivant les modalités selon lesquelles le candidat envisage de réaliser le marché, et notamment le candidat devra détailler les points suivants: — le détail de la méthodologie que le candidat compte mettre en œuvre pour répondre aux objectifs de la mission, — le ou les éléments de mission effectué(s) par chaque intervenant, — le nom et le rôle du chef de projet, — l'organisation de l'équipe; 4. Un calendrier prévisionnel d'exécution, daté et signé; 5. Le récépissé de visite; 6. Un RIB. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.9.2015.

Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info

Procédure: appel d'offres ouvert, en application des articles 33, 57 à 59, et 74-III-1° et 4° du CMP

Critères d'attributions: les sous-critères de la valeur technique sont les suivants:

— sous-critère nº 1: les moyens humains, matériel, et logiciels que le candidat s'engage à affecter à la mission (sur 10 points),

— sous-critère nº 2: la méthodologie, par phase (sur 20 points),

— sous-critère nº 3: l'adéquation de l'équipe au projet (sur 30 points).

Le candidat devra impérativement justifier le temps passé par son équipe et les membres la composant pour chaque phase de la mission. Ce temps estimé devra être cohérent avec:

— les impératifs du programme,

— la complexité de l'opération,

— l'environnement et les acteurs du projet,

— le profil et l'expérience des agents composant l'équipe,

— le planning des opérations.

Renseignements administratifs:

Ville de Courbevoie, service de la commande publique, Hôtel de Ville, 1 rue Albert Simonin

92401 Courbevoie

Tél: +33 171057192, fax: +33 171057340

Unité monétaire utilisée, l'euro. La durée du marché est estimée à 3 ans à compter de la date de notification du marché, hors période de garantie de parfait achèvement des ouvrages issus de cette opération (durée légale d'un an).

Le délai d'exécution du marché est estimé à 26 mois, dont 14 mois pour la tranche ferme.

Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique à l'adresse suivante: http://www.marches-publics.info/accueil.htm

Les candidatures et offres doivent parvenir au pouvoir adjudicateur avant les date et heure limites indiquées dans le présent avis. En cas de remise papier le candidat devra joindre également la candidature et l'offre sur Cd-Rom.

Elles sont transmises par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur (http://www.marches-publics.info/accueil.htm), par courrier recommandé avec accusé de réception ou contre récepissé dans les locaux du pouvoir adjudicateur.

La consultation impose une visite sur site obligatoire (pour les modalités voir dans le règlement de la consultation).

Documents à fournir au titre de l'offre:

1. Acte d'engagement complété, daté, signé, et ses annexes;

2. Décomposition Global et Forfaitaire (DPGF), datée, signée;

3. Mémoire technique décrivant les modalités selon lesquelles le candidat envisage de réaliser le marché, et notamment le candidat devra détailler les points suivants:

— le détail de la méthodologie que le candidat compte mettre en œuvre pour répondre aux objectifs de la mission,

— le ou les éléments de mission effectué(s) par chaque intervenant,

— le nom et le rôle du chef de projet,

— l'organisation de l'équipe;

4. Un calendrier prévisionnel d'exécution, daté et signé;

5. Le récépissé de visite;

6. Un RIB.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.9.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Le réaménagement de ces 2 places s'inscrit dans le cadre d'une part de la réhabilitation en cours de la gare de Bécon les bruyères, de la requalification des voies commerçantes du secteur d'autre part. En outre, il s'agit de poursuivre la continuité des aménagements réalisés en 2012 et 2014 sur les avenues de la liberté et Gallieni.

Les choix retenus pour le projet contribueront à renforcer une identité et un caractère du quartier à la fois paysager, qualitatif et favorisant l'activité des commerces de proximité dans un espace public partagé.

Les places seront considérées comme des entrées de ville vis-à-vis des voyageurs en provenance de la gare de Bécon les Bruyères et à terme celle du grand Paris.

Les solutions proposées devront prendre en compte l'évolution du secteur en un pôle d'échange intermodal.

Par ailleurs, la ville de Courbevoie s'est engagée dans une démarche de «quartiers apaisés». Cette démarche vise à améliorer la qualité de vie par l'aménagement d'un espace public durable et partagé. Cette démarche repose sur des champs d'application de déplacements, de gestion des ressources, de biodiversité, de paysage urbain, de la place du végétal.

Quantité ou étendue:

Le marché fait l'objet d'une décomposition en tranches:

Tranche ferme:

Place Sarrail:

— phase nº 1 — études préliminaires (EP),

— phase nº 2 — avant-projet (AVP),

— phase nº 3 — études de projet (PRO),

— phase nº 4 — assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT),

— phase nº 5 — visa (Visa),

— phase nº 6 — études d'exécution (EXE),

— phase nº 7 — direction de l'exécution des travaux (DET),

— phase nº 8 — ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (OPC),

— phase nº 9 — assistance aux opérations de réception (AOR).

Place de la gare:

— phase nº 3 — études de projet (Pro).

Tranche conditionnelle:

Place de la gare (uniquement):

— phase nº 5 — visa (VISA),

— phase nº 8 — ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (OPC).

Numéro de référence: 15S0084

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— la lettre de candidature datée et signée (ou formulaire DC1),

— les documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat (ces documents ne sont nécessaires que si le signataire des documents ne figure pas sur le formulaire Kbis de l'entreprise),

— un justificatif de l'inscription au registre de la profession ou au registre du commerce, le cas échéant (de moins de 3 mois),

— si le candidat est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements prononcés à cet effet.

Situation économique et financière:

Le formulaire DC2 dans lequel le candidat mentionne son chiffre d'affaires global et son chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

Le formulaire DC2 dans lequel le candidat mentionne la liste des principales prestations exécutées au cours des 3 dernières années, indiquant l'objet précis, la structure du groupement (s'il y a lieu) le montant, la date et le destinataire public ou privé:

— éléments attestant de références dans des prestations similaires.

Le candidat doit démontrer les compétences suivantes:

— la réponse architecturale et paysagère,

— l'hydraulique,

— l'écologie,

— le génie-civil hors ouvrage en béton armé,

— la botanique,

— la direction de chantier.

En outre, le candidat démontrera toute compétence qu'il juge nécessaire pour mener à bien sa mission. Il présentera clairement les membres de l'équipe d'études et leurs références dans son dossier de candidature.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Paiement sous 30 jours par mandat administratif.

Autofinancement sur le budget municipal.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur interdit aux candidats de présenter leurs offres en agissant à la fois:

1° En qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements;

2° En qualité de membres de plusieurs groupements.

Conformément à l'article 51-VI du code des marchés publics.

En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

L’exécution du service est réservée à une profession particulière: Voir les compétences demandées.

Procédure
Période de validité de l'offre: 200 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre % (60)
2. Prix % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21920026800056
Contact
Point de contact: Le maire
Nom: Ville de Courbevoie: Mme Gharbi — bureau 320
Adresse postale: Service commande publique, Hôtel de Ville
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 15S0084
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info

Procédure: appel d'offres ouvert, en application des articles 33, 57 à 59, et 74-III-1° et 4° du CMP

Critères d'attributions: les sous-critères de la valeur technique sont les suivants:

— sous-critère nº 1: les moyens humains, matériel, et logiciels que le candidat s'engage à affecter à la mission (sur 10 points),

— sous-critère nº 2: la méthodologie, par phase (sur 20 points),

— sous-critère nº 3: l'adéquation de l'équipe au projet (sur 30 points).

Le candidat devra impérativement justifier le temps passé par son équipe et les membres la composant pour chaque phase de la mission. Ce temps estimé devra être cohérent avec:

— les impératifs du programme,

— la complexité de l'opération,

— l'environnement et les acteurs du projet,

— le profil et l'expérience des agents composant l'équipe,

— le planning des opérations.

Renseignements administratifs:

Ville de Courbevoie, service de la commande publique, Hôtel de Ville, 1 rue Albert Simonin

92401 Courbevoie

Tél: +33 171057192, fax: +33 171057340

Unité monétaire utilisée, l'euro. La durée du marché est estimée à 3 ans à compter de la date de notification du marché, hors période de garantie de parfait achèvement des ouvrages issus de cette opération (durée légale d'un an).

Le délai d'exécution du marché est estimé à 26 mois, dont 14 mois pour la tranche ferme.

Mise à disposition du dossier de consultation par voie électronique à l'adresse suivante: http://www.marches-publics.info/accueil.htm

Les candidatures et offres doivent parvenir au pouvoir adjudicateur avant les date et heure limites indiquées dans le présent avis. En cas de remise papier le candidat devra joindre également la candidature et l'offre sur Cd-Rom.

Elles sont transmises par voie électronique sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur (http://www.marches-publics.info/accueil.htm), par courrier recommandé avec accusé de réception ou contre récepissé dans les locaux du pouvoir adjudicateur.

La consultation impose une visite sur site obligatoire (pour les modalités voir dans le règlement de la consultation).

Documents à fournir au titre de l'offre:

1. Acte d'engagement complété, daté, signé, et ses annexes;

2. Décomposition Global et Forfaitaire (DPGF), datée, signée;

3. Mémoire technique décrivant les modalités selon lesquelles le candidat envisage de réaliser le marché, et notamment le candidat devra détailler les points suivants:

— le détail de la méthodologie que le candidat compte mettre en œuvre pour répondre aux objectifs de la mission,

— le ou les éléments de mission effectué(s) par chaque intervenant,

— le nom et le rôle du chef de projet,

— l'organisation de l'équipe;

4. Un calendrier prévisionnel d'exécution, daté et signé;

5. Le récépissé de visite;

6. Un RIB.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.9.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'Hautil, BP 30322
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95027
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 130173400 📞
Fax: +33 130173459 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 189-343109 (2015-09-25)

Informations complémentaires (2015-10-29)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-10-29 📅
Date limite de soumission: 2015-11-12 📅
Date de publication: 2015-11-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 213-388926
Se réfère à l'avis: 2015/S 189-343109
Numéro JO-S: 213
Source: OJS 2015/S 213-388926 (2015-10-29)

Avis d'attribution de marché (2016-02-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 138 800 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2016-02-08 📅
Date de publication: 2016-02-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2016/S 030-048630
Numéro JO-S: 30
Informations complémentaires

Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info Le marché est conclu à prix forfaitaire, avec une tranche ferme d'un montant de 99 462.50 EUR HT, et d'une tranche conditionnelle d'un montant de 39 337.50 EUR HT, soit un total de 138 800 EUR HT toutes tranches confondues. Le marché de maitrise d'oeuvre a été attribué au groupement AM Environnement/DNA CONSULT/TRAITCLAIR SARL, dont le mandataire est la société AM Environnement. Le dossier est consultable selon les modalités de l'arrêt Tarn et Garonne (CE Ass 4.4.2014 no358994) après RDV pris par télécopie uniquement, auprès du service de la commande publique (fax: 01.71.05.70.00) et sous réserve que cette consultation s'effectue dans le respect des dispositions de l'article 80-III du CMP Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP Annonce no 15-147333, mise en ligne le 28.9.2015 Références de publication rectificative Annonce no 15-165910, mise en ligne le 29.10.2015 Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.2.2016.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2016-01-19 📅
Nom: Am Environnement
Adresse postale: 90-96 avenue du Bas Meudon
Commune postale: Issy-les-Moulineaux
Code postal: 92130
Source: OJS 2016/S 030-048630 (2016-02-08)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)

Services d'architecture (>20)

Services d'architecture, d'ingénierie et de planification (>20)