Assistance à la maitrise d'ouvrage — définition des équipements techniques d'un nouveau Planétarium et passation du marché

Université de Strasbourg

Recrutement d'une Assistance à Maîtrise d'ouvrage pour définir, acheter et mettre en fonctionnement l'équipement d'un planétarium; le planétarium étant réalisé par l'université de Strasbourg dans le cadre de l'opération Campus.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2015-09-09. L'appel d'offres a été publié le 2015-07-07.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

• Anamnesia

Qui ?

• Université de Strasbourg

Qu'est-ce que c'est ?

• Services d'études de marchés › Services d'études

Historique des marchés publics

Date	Document
2015-07-07	Avis de marché
2015-10-23	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2015-07-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'études
Quantité ou étendue:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'études 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Université de Strasbourg
Adresse postale: 18 rue Goethe
Code postal: 67081
Commune postale: Strasbourg
Contact
Adresse Internet: http://www.unistra.fr 🌏
Courrier électronique: pauline.armbruster@unistra.fr 📧
Téléphone: +33 368850823 📞
Fax: +33 368850839 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-07-07 📅
Date limite de soumission: 2015-09-09 📅
Date de publication: 2015-07-11 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 132-243574
Numéro JO-S: 132
Informations complémentaires

Pour apprécier le critère «Valeur technique», sur 45 points, il sera tenu compte des renseignements fournis par le candidat dans son mémoire technique. Il sera analysé avec les pondérations suivantes: — 25 points pour la présentation du prestataire et des moyens affectés aux missions: — dont 10 points pour le rôle des intervenants et le temps des missions; — dont 15 points pour les compétences et références adaptées du/des intervenants; — 20 points pour la méthode proposée: — dont 15 points pour la compréhension des missions et l'offre par mission — objectifs, moyens, outils, réunions d'avancement et livrables — dont 5 points pour l'organisation du dialogue avec le Maître d'ouvrage et la Maitrise d'oeuvre le critère « Prix », sur 55 points, sera noté comme suit: la solution la moins chère reçoit la note maximum. Les autres offres sont notées de la manière suivante: montant de l'offre la moins chère / montant de l'offre analysée * note maximum. il est précisé que le classement sera établi à partir de l'analyse de l'offre tranche ferme et des cinq tranches conditionnelles. les études comportent une tranche ferme et 5 tranche(s) conditionnelle(s). Tranche Ferme: Préfigurer les besoins d'équipements techniques du Planétarium et conseil sur le mode de consultation des fournisseurs — délai d'exécution: 6 mois tranche conditionnelle 1: Organiser la selection des fournisseurs en procédure d'appel d'offres et et suivi de la MOE — délai d'exécution: 30 mois tranche conditionnelle 2: Organiser la selection des fournisseurs en procédure de dialogue compétitif et suivi de la MOE — délai d'exécution: 30 mois tranche conditionnelle 3: Assurer le suivi des installations, de l'entrée dans les lieux et lien avec l'opc — délai d'exécution :24 mois tranche conditionnelle 4: Accompagner au démarrage de la phase d'exploitation — délai d'exécution :12 mois tranche conditionnelle 5: Actualiser l'étude comparative des solutions de Planétarium — délai d'exécution: 6 mois les délais d'affermissement des tranches conditionnelles sont indiqués au Ccap. Date d'envoi du présent avis au BOAMP et au JOUE le 7.7.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.7.2015.

Informations complémentaires

Pour apprécier le critère «Valeur technique», sur 45 points, il sera tenu compte des renseignements fournis par le candidat dans son mémoire technique. Il sera analysé avec les pondérations suivantes:

— 25 points pour la présentation du prestataire et des moyens affectés aux missions:

— dont 10 points pour le rôle des intervenants et le temps des missions;

— dont 15 points pour les compétences et références adaptées du/des intervenants;

— 20 points pour la méthode proposée:

— dont 15 points pour la compréhension des missions et l'offre par mission — objectifs, moyens, outils, réunions d'avancement et livrables

— dont 5 points pour l'organisation du dialogue avec le Maître d'ouvrage et la Maitrise d'oeuvre

le critère « Prix », sur 55 points, sera noté comme suit: la solution la moins chère reçoit la note maximum. Les autres offres sont notées de la manière suivante: montant de l'offre la moins chère / montant de l'offre analysée * note maximum.

il est précisé que le classement sera établi à partir de l'analyse de l'offre tranche ferme et des cinq tranches conditionnelles.

les études comportent une tranche ferme et 5 tranche(s) conditionnelle(s).

Tranche Ferme: Préfigurer les besoins d'équipements techniques du Planétarium et conseil sur le mode de consultation des fournisseurs — délai d'exécution: 6 mois

tranche conditionnelle 1: Organiser la selection des fournisseurs en procédure d'appel d'offres et et suivi de la MOE — délai d'exécution: 30 mois

tranche conditionnelle 2: Organiser la selection des fournisseurs en procédure de dialogue compétitif et suivi de la MOE — délai d'exécution: 30 mois

tranche conditionnelle 3: Assurer le suivi des installations, de l'entrée dans les lieux et lien avec l'opc — délai d'exécution :24 mois

tranche conditionnelle 4: Accompagner au démarrage de la phase d'exploitation — délai d'exécution :12 mois

tranche conditionnelle 5: Actualiser l'étude comparative des solutions de Planétarium — délai d'exécution: 6 mois

les délais d'affermissement des tranches conditionnelles sont indiqués au Ccap.

Date d'envoi du présent avis au BOAMP et au JOUE le 7.7.2015.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.7.2015.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Durée de l'accord: 72 mois
Numéro de référence: DCI 2015 143
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 12 rue de l'Université, 67000 Strasbourg

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire;

— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner.

— tout document permettant de s'assurer que l'entreprise n'a pas fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées à l'article L. 1146-1 du code du travail;

— Tout document attestant que l'entreprise a, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, mis en oeuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail ou, à défaut, a réalisé ou engagé la régularisation de cette situation à la date de la soumission;

— s'Il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candidat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre.

autres renseignements demandés:

— tout document ( extrait K-Bis ou autre) permettant de s'assurer que le signataire des différentes pièces du marché est habilité à engager sa société, ou bien tout document attestant qu'il a reçu, à cet effet, délégation par une personne ayant pouvoir d'engager juridiquement la société candidate.

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les services objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;

— déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ;.

Capacité technique et professionnelle:

— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années;

— liste des prestations exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et les destinataires.

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature

— Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise, de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du contrat ;.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Les prestations sont financées sur le budget de l'université et rémunérées selon les règles de la comptabilité publique, le délai global de paiement est de 30 jours et les intérêts moratoires au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquées par la banque centrale Européenne à son opération de refinancement principale la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points. Les conditions de règlement des comptes sont celles du CCAG-PI.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur tel qu'il est indiqué ci-dessus.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (45)
2. Prix des prestations (55)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Pauline Armbruster
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
Nom: Université de Strasbourg
Adresse postale: 18 rue Goethe, CS 90032
Commune postale: Strasbourg Cedex
Courrier électronique: greffe.ta_strasbourg@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: DCI 2015 143
Informations complémentaires

— 25 points pour la présentation du prestataire et des moyens affectés aux missions:

— dont 10 points pour le rôle des intervenants et le temps des missions;

— dont 15 points pour les compétences et références adaptées du/des intervenants;

— 20 points pour la méthode proposée:

— dont 15 points pour la compréhension des missions et l'offre par mission — objectifs, moyens, outils, réunions d'avancement et livrables

— dont 5 points pour l'organisation du dialogue avec le Maître d'ouvrage et la Maitrise d'oeuvre

le critère « Prix », sur 55 points, sera noté comme suit: la solution la moins chère reçoit la note maximum. Les autres offres sont notées de la manière suivante: montant de l'offre la moins chère / montant de l'offre analysée * note maximum.

il est précisé que le classement sera établi à partir de l'analyse de l'offre tranche ferme et des cinq tranches conditionnelles.

les études comportent une tranche ferme et 5 tranche(s) conditionnelle(s).

Tranche Ferme: Préfigurer les besoins d'équipements techniques du Planétarium et conseil sur le mode de consultation des fournisseurs — délai d'exécution: 6 mois

tranche conditionnelle 1: Organiser la selection des fournisseurs en procédure d'appel d'offres et et suivi de la MOE — délai d'exécution: 30 mois

tranche conditionnelle 2: Organiser la selection des fournisseurs en procédure de dialogue compétitif et suivi de la MOE — délai d'exécution: 30 mois

tranche conditionnelle 3: Assurer le suivi des installations, de l'entrée dans les lieux et lien avec l'opc — délai d'exécution :24 mois

tranche conditionnelle 4: Accompagner au démarrage de la phase d'exploitation — délai d'exécution :12 mois

tranche conditionnelle 5: Actualiser l'étude comparative des solutions de Planétarium — délai d'exécution: 6 mois

les délais d'affermissement des tranches conditionnelles sont indiqués au Ccap.

Date d'envoi du présent avis au BOAMP et au JOUE le 7.7.2015.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 7.7.2015.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Strasbourg
Adresse postale: 31 avenue de la Paix, BP 51038
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67070
Courrier électronique: greffe.ta_strasbourg@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 388212323 📞
Fax: +33 388364466 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2015/S 132-243574 (2015-07-07)

Avis d'attribution de marché (2015-10-23)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 124 850 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2015-10-23 📅
Date de publication: 2015-10-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2015/S 209-380178
Se réfère à l'avis: 2015/S 132-243574
Numéro JO-S: 209
Informations complémentaires

Montant total du marché: 124 850 EUR HT (TF et toutes les tranches conditionnelles). Références de l'avis initial mis en ligne sur le site BOAMP, annonce nº 15-105379, mise en ligne le 8.7.2015. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 23.10.2015.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 12 rue de l'Université, 67000 Strasbourg.

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2015-10-22 📅
Nom: Anamnesia
Adresse postale: 21 avenue du Neuhof
Commune postale: Strasbourg
Code postal: 67100
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Source: OJS 2015/S 209-380178 (2015-10-23)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité (>20 nouveaux marchés)

Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques (>20)

Services d'études de marchés (>20)

Services d'études (>20)