Reconstruction du collège Louis Pasteur à Sermaize-les-Bains

Conseil général de la Marne

Reconstruction du collège Louis Pasteur à Sermaize-les-Bains.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-09-15. L'appel d'offres a été publié le 2014-06-26.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2014-06-26 Avis de marché
Avis de marché (2014-06-26)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments scolaires
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments scolaires 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de la Marne
Adresse postale: 02bis rue de Jessaint – CS 30454
Code postal: 51038
Commune postale: Châlons-en-Champagne Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.marne.fr 🌏
Téléphone: +33 326694968 📞
Fax: +33 326695129 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-06-26 📅
Date limite de soumission: 2014-09-15 📅
Date de publication: 2014-07-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 123-218407
Numéro JO-S: 123
Informations complémentaires
Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 36 mois (période de préparation des travaux de 2 mois incluse). A titre indicatif, la période de préparation des travaux devrait commencer à compter du 3.11.2014 pour une fin de chantier prévue pour le 3.11.2017. Les travaux se décomposent en 4 phases décrites dans le cahier des charges et seront réalisés en site occupé. Les critères de sélection des candidatures sont les capacités professionnelles, techniques et financières. Le lot sécurité incendie fera l'objet d'un marché à procédure adaptée "Dite procédure des petits lots" en application de l'article 27lll du code des marchés publics. Les lots 3, 6 et 8 comportent une où plusieurs prestations supplémentaires décrites dans le cahier des charges. Les lots 1, 3 et 12 comportent une clause d'insertion sociale décrite dans le cahier des charges. Une visite sur site est conseillée. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 26.6.2014.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Reconstruction du collège Louis Pasteur à Sermaize-les-Bains.
Numéro du lot: 1
Brève description: VRD
Numéro du lot: 2
Brève description: Démolition désamiantage
Numéro du lot: 3
Brève description: Clos couvert
Informations complémentaires sur les lots:
Ce macro-lot comprend notamment les travaux de gros œuvre, charpente, couverture, bardage, pose de portes et de fenêtres, serrurerie, d'installation de clôtures, gardes corps et de dispositifs de sécurité.
Numéro du lot: 4
Brève description: Ravalement de façades
Numéro du lot: 5
Brève description: Cloisons
Numéro du lot: 6
Brève description: Menuiseries intérieures bois
Numéro du lot: 7
Brève description: Faux plafonds
Numéro du lot: 8
Brève description: Chauffage ventilation plomberie sanitaire
Numéro du lot: 9
Brève description: Électricité
Numéro du lot: 10
Brève description: Carrelages faïences
Numéro du lot: 11
Brève description: Sols souples
Numéro du lot: 12
Brève description: Peintures
Numéro du lot: 13
Brève description: Paillasses
Numéro du lot: 14
Brève description: Ascenseur
Numéro du lot: 15
Brève description: Aménagements paysagers
Numéro du lot: 16
Brève description: Équipements sportifs
Numéro du lot: 17
Brève description: Équipements de cuisine
Les variantes sont acceptées ✅
Numéro de référence: Collsermaize
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 7 rue du Docteur Fristch, 51250 Sermaize-les-Bains

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics.
Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L.5212-1 à 4 du code du travail.
Se référer au règlement de consultation.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Se référer au règlement de consultation.
Capacité technique et professionnelle:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature.
Les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont en particulier : - pour le lot 2 : QUALIBAT 1112 et 1552 - pour le lot 3 : QUALIBAT 2113, 2332, 2412, 3152, 3811 et 3522 - pour le lot 4 : QUALIFELEC 7132 - pour le lot 5 : QUALIBAT 4132 - pour le lot 6 : QUALIBAT 4311 - pour le lot 7 : QUALIBAT 4132 - pour le lot 8 : QUALIBAT 5313, 5413, 5113 et 1552 - pour le lot 9 : QUALIFELEC Cf2 DTC mention CM et certificat cosael - lot 10 : QUALIBAT 6312 - lot 11 : QUALIBAT 6263 - lot 12 : QUALIBAT 6112 - lot 15 : QUALIPAYSAGE - lot 17 : QUALIBAT 7323. Chacun des certificats précités pourra faire l'objet d'équivalence (qualification similaire ou références importantes dans des opérations similaires). Les entreprises étrangères pourront quant à elles fournir ceux délivrés par les organismes de leur état d'origine.
Afficher plus
Se référer au règlement de consultation.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une retenue de garantie de 5% du montant du marché sera constituée ( augmentée le cas échéant du montant des avenants). Elle sera prélevée sur le montant de chaque acompte.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement : ressources propres, budget de la collectivité. Paiement : articles 86 à 100 du code des marchés publics, virement, paiement à 30 jours, possibilité de versement d'une avance sous réserve de la constitution d'une garantie à première demande, les prix sont révisables.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 150 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. la valeur technique des prestations (60)
2. le prix (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Savary René-Paul, président du Conseil général
Adresse du profil d'acheteur: http://www.marches-marne.fr 🌏
Nom: Conseil général de la Marne
Adresse postale: 02bis rue de Jessaint
Point de contact: Services des études et des travaux de bâtiments
Eric Roussel
Téléphone: +33 326621525 📞
Point de contact: Service marchés publics
URL des documents: http://www.marches-marne.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.marches-marne.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Collsermaize
Informations complémentaires
Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 36 mois (période de préparation des travaux de 2 mois incluse). A titre indicatif, la période de préparation des travaux devrait commencer à compter du 3.11.2014 pour une fin de chantier prévue pour le 3.11.2017. Les travaux se décomposent en 4 phases décrites dans le cahier des charges et seront réalisés en site occupé. Les critères de sélection des candidatures sont les capacités professionnelles, techniques et financières. Le lot sécurité incendie fera l'objet d'un marché à procédure adaptée "Dite procédure des petits lots" en application de l'article 27lll du code des marchés publics. Les lots 3, 6 et 8 comportent une où plusieurs prestations supplémentaires décrites dans le cahier des charges. Les lots 1, 3 et 12 comportent une clause d'insertion sociale décrite dans le cahier des charges. Une visite sur site est conseillée.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 26.6.2014.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 25 rue du Lycée
Commune postale: Châlons-en-Champagne Cedex
Code postal: 51036
Courrier électronique: greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 26668687 📞
Adresse Internet: http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr 🌏
Fax: +33 326210187 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2014/S 123-218407 (2014-06-26)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Instruments de musique, articles de... Articles et équipements de sport Équipement pour sports de plein air et sur courts Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Mobilier de laboratoire Paillasses de laboratoire Équipement divers Équipement de restauration Équipement de cuisine industrielle