étude_vandoeuvre_jdc
EPF Lorraine
Vandoeuvre-lès-Nancy - caserne Faron - étude de programmation et d'aménagement.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2014-04-16. L'appel d'offres a été publié le 2014-03-07.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection › Services d'ingénierie
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2014-03-07 | Avis de marché |
Avis de marché (2014-03-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'ingénierie
Quantité ou étendue:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'ingénierie 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: EPF Lorraine
Adresse postale: rue Robert Blum
Code postal: 54701
Commune postale: Pont-à-Mousson
Contact
Courrier électronique: jeremy.deconti@epfl.fr 📧
Téléphone: +33 383804020 📞
Fax: +33 383804021 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-03-07 📅
Date limite de soumission: 2014-04-16 📅
Date de publication: 2014-03-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 050-083769
Numéro JO-S: 50
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Vandoeuvre-lès-Nancy - caserne Faron - étude de programmation et d'aménagement.
Quantité ou étendue:
Valeur estimée hors TVA: 80 000 💰
120 000 💰
Description des options:
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: V. notice de consultation.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique des prestations (70)
2. Le prix des prestations (30)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. De Conti Jérémy
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com/ 🌏
Nom: Établissement public foncier de Lorraine
Point de contact: M. de Conti Jérémy
URL pour informations complémentaires: http://www.achatpublic.com/ 🌏
Nom: Copie multi-services
Adresse postale: 5 allée de la Forêt de la Reine
Commune postale: Vandoeuvre-les-Nancy
Code postal: 54500
Téléphone: +33 383285649 📞
Fax: +33 383285527 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_VAZR7IDvHP 🌏
: http://www.achatpublic.com/ 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Vandoeuvre/étude/JDC
Informations complémentaires
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nancy
Adresse postale: 5 place Carrière
Commune postale: Nancy
Code postal: 54000
Téléphone: +33 383174343 📞
Fax: +33 383174350 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nancy
Fax: +33 383342224 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Préfecture de Meurthe-et-Moselle 1, rue du Préfet Claude Érignac
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54038
Téléphone: +33 383342565 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Nancy
Source: OJS 2014/S 050-083769 (2014-03-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'ingénierie
Quantité ou étendue:
Les prestations à effectuer sont décrites dans le cahier des charges et comprennent notamment :Un diagnostic urbain, paysager et territorial, un diagnostic bâti et VRD, une analyse des besoins et du marché immobilier et foncier, la proposition de plusieurs hypothèses programmatiques, la présentation de plusieurs scenarii chiffrés d'aménagement contrastés et le réalisation d'un plan guide d'aménagement associé à un bilan financier.80 000120 000
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'ingénierie 📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale
Nom du pouvoir adjudicateur: EPF Lorraine
Adresse postale: rue Robert Blum
Code postal: 54701
Commune postale: Pont-à-Mousson
Contact
Courrier électronique: jeremy.deconti@epfl.fr 📧
Téléphone: +33 383804020 📞
Fax: +33 383804021 📠
Référence
Dates
Date d'envoi: 2014-03-07 📅
Date limite de soumission: 2014-04-16 📅
Date de publication: 2014-03-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2014/S 050-083769
Numéro JO-S: 50
Informations complémentaires
À titre indicatif, le délai d'exécution envisagé est de 26 semaines, hors périodes de validation des phases, à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations.
Le début d'exécution prévisionnel des prestations se situe au mois de juillet 2014.
Afin de permettre aux candidats d'évaluer les prestations à réaliser, le maître de l'ouvrage organise à leur attention une visite des sites des installations concernées par le présent appel public à concurrence.
Cette visite est facultative.
Elle se déroulera le 26.3.2014 A 14:00 en présence du maître d'ouvrage.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.3.2014.
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Vandoeuvre-lès-Nancy - caserne Faron - étude de programmation et d'aménagement.
Quantité ou étendue:
Les prestations à effectuer sont décrites dans le cahier des charges et comprennent notamment :
Un diagnostic urbain, paysager et territorial, un diagnostic bâti et VRD, une analyse des besoins et du marché immobilier et foncier, la proposition de plusieurs hypothèses programmatiques, la présentation de plusieurs scenarii chiffrés d'aménagement contrastés et le réalisation d'un plan guide d'aménagement associé à un bilan financier.
Afficher plus
120 000 💰
Description des options:
En application de l article 35 ii 6° du code des marchés publics, le maître de l ouvrage se réserve la possibilité de faire réaliser des prestations similaires par le titulaire dans la limite de 50 % des prestations initiales.
Numéro de référence: Vandoeuvre/étude/JDC
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
Établissement Faron, rue du 8ième Régiment d'Artillerie, 54500 Vandoeuvre-lès-Nancy.
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle: V. notice de consultation.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Les sommes dues en exécution du marché seront réglées par virement bancaire dans un délai de 30 jours dans les conditions prévues par le décret no 2013-269 du 29 mars 2013.
Une avance forfaitaire égale à 5 % du montant du marché sera versée en application de l'article 87 du code des marchés publics.
Les prix sont fermes actualisables.
Les comptes seront réglés à l'issue de chaque phase sous la forme d'un acompte et d'un solde.
Le délai global de paiement est fixé à 30 jours.
Le marché sera conclu avec :
- soit un prestataire unique,
- soit un groupement conjoint avec mandataire solidaire (forme imposée avant notification).
En application de l'article 51 VI du code des marchés publics, chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule offre en agissant en qualité soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement.
Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. La valeur technique des prestations (70)
2. Le prix des prestations (30)
Langues
Langue: français 🗣️
Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. De Conti Jérémy
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL pour la participation: http://www.achatpublic.com/ 🌏
Nom: Établissement public foncier de Lorraine
Point de contact: M. de Conti Jérémy
URL pour informations complémentaires: http://www.achatpublic.com/ 🌏
Nom: Copie multi-services
Adresse postale: 5 allée de la Forêt de la Reine
Commune postale: Vandoeuvre-les-Nancy
Code postal: 54500
Téléphone: +33 383285649 📞
Fax: +33 383285527 📠
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2014_VAZR7IDvHP 🌏
: http://www.achatpublic.com/ 🌏
Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Vandoeuvre/étude/JDC
Informations complémentaires
À titre indicatif, le délai d'exécution envisagé est de 26 semaines, hors périodes de validation des phases, à compter de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations.
Le début d'exécution prévisionnel des prestations se situe au mois de juillet 2014.
Afin de permettre aux candidats d'évaluer les prestations à réaliser, le maître de l'ouvrage organise à leur attention une visite des sites des installations concernées par le présent appel public à concurrence.
Cette visite est facultative.
Elle se déroulera le 26.3.2014 A 14:00 en présence du maître d'ouvrage.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 7.3.2014.
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nancy
Adresse postale: 5 place Carrière
Commune postale: Nancy
Code postal: 54000
Téléphone: +33 383174343 📞
Fax: +33 383174350 📠
Nom: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics de Nancy
Fax: +33 383342224 📠
Organisme responsable des procédures de médiation
Adresse postale: Préfecture de Meurthe-et-Moselle 1, rue du Préfet Claude Érignac
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54038
Téléphone: +33 383342565 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du tribunal administratif de Nancy
Source: OJS 2014/S 050-083769 (2014-03-07)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕