Travaux d'aménagement des accotements de la route militaire

Ville de Vélizy-Villacoublay

Les travaux seront à réaliser sur la route militaire située à Vélizy-Villacoublays entre le rond point de la cours roland (rue etienne de jouy)jusqu'à la fin de la parcelle du dépôt du tramway.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-09-04. L'appel d'offres a été publié le 2013-08-06.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-08-06 Avis de marché
Avis de marché (2013-08-06)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement du terrain
Quantité ou étendue:
Le présent marché est passé selon une procédure adaptée en application de l'article 28 du code des marchés publics.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Non spécifié
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement du terrain 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Vélizy-Villacoublay
Adresse postale: 2 place de l'Hôtel de Ville
Code postal: 78140
Commune postale: Vélizy-Villacoublay
Contact
Courrier électronique: marchespublics@velizy-villacoublay.fr 📧
Téléphone: +33 134583112 📞
Fax: +33 134585040 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-08-06 📅
Date limite de soumission: 2013-09-04 📅
Date de publication: 2013-08-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 155-269739
Numéro JO-S: 155
Informations complémentaires
Les conditions de remise des offres sont prévues dans le règlement de consultation. Dossier gratuit téléchargeable sur: http://velizy-villacoublay.e-marchespublics.com Le marché prend effet à compter de la réception de l'ordre de service et se terminera au parfait achèvement des travaux. La durée de réalisation des travaux sera de 3 mois maximum. La durée contractuelle sera celle proposée par le candidat retenu dans son acte d'engagement. La valeur technique sera jugée sur les sous critères suivants: - l'organisation pour assurer le bon déroulement, le suivi et la traçabilité de l'évacuation des déchets de chantier (15 points) - les procédures que l'entreprise envisage de mettre en place pour réaliser l'opération (40 points) - le phasage de travaux détaillé (30 points) - les fiches techniques des matériaux (15 points). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 6.8.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les travaux seront à réaliser sur la route militaire située à Vélizy-Villacoublays entre le rond point de la cours roland (rue etienne de jouy)jusqu'à la fin de la parcelle du dépôt du tramway.
Numéro du lot: 1
Brève description: Travaux de vrd
Informations complémentaires sur les lots:
Ce lot comprend des travaux de terrassement, d'accotement, d'assainissement, ainsi que la signalisation et le mobilier urbain
Numéro du lot: 2
Brève description: Eclairage public
Informations complémentaires sur les lots: Ce lot comprend la fourniture et pose d'éclairage public
Description des options:
Le lot nº1 comporte une prestation supplémentaire éventuelle obligatoire: "création de zone d'infiltration".

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Un document habilitant la personne signataire du marché si celle-ci ne peut de droit engager la société en matière contractuelle.
Le dossier de candidature ou tout autre document reprenant les mêmes informations.
Situation économique et financière:
Chiffre d'affaires des 3 dernières années.
Pour le candidat en situation de redressement judiciaire, le jugement l'autorisant à poursuivre son activité pendant la durée prévisible du marché.
Capacité technique et professionnelle:
Listes des références du candidat pour des travaux similaires (nature et montant) réalisés au cours des 3 dernières années. Le candidat précisera le destinataire et l'année.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Il sera appliqué une retenue de garantie de 5%.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Avance forfaitaire possible si le titulaire n'y renonce pas dans son acte d'engagement. Préalablement au versement de l'avance forfaitaire, le titulaire devra fournir une garantie à première demande d'un montant égal à celui de l'avance. Le délai global de paiement est de 30 jours,en cas de retard de paiement,le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points. Prix global et forfaitaire. Prix ferme et actualisable.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas d'attribution, le groupement doit prendre la forme d'un groupement solidaire.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique au vu du mémoire technique (50)
2. Prix (40)
3. Délais (10)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Joël Loison
Adresse du profil d'acheteur: http://velizy-villacoublay.e-marchespublics.com 🌏

Référence
Informations complémentaires
Les conditions de remise des offres sont prévues dans le règlement de consultation.
Dossier gratuit téléchargeable sur: http://velizy-villacoublay.e-marchespublics.com
Le marché prend effet à compter de la réception de l'ordre de service et se terminera au parfait achèvement des travaux. La durée de réalisation des travaux sera de 3 mois maximum. La durée contractuelle sera celle proposée par le candidat retenu dans son acte d'engagement.
Afficher plus
La valeur technique sera jugée sur les sous critères suivants:
- l'organisation pour assurer le bon déroulement, le suivi et la traçabilité de l'évacuation des déchets de chantier (15 points)
- les procédures que l'entreprise envisage de mettre en place pour réaliser l'opération (40 points)
- le phasage de travaux détaillé (30 points)
- les fiches techniques des matériaux (15 points).
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 6.8.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 av de St Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78000
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 139205400 📞
Adresse Internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr/ta-caa/ 🌏
Fax: +33 139205487 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Mairie de Vélizy-Villacoublay service des marchés publics
Adresse postale: BP 151
Commune postale: Vélizy Cedex
Code postal: 78145
Téléphone: +33 134585031 📞
Fax: +33 134585040 📠
Source: OJS 2013/S 155-269739 (2013-08-06)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Yvelines
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de démolition, travaux de... Travaux de préparation et de dégagement... Travaux préparatoires de viabilité Travaux d'aménagement du terrain Travaux de fouille et de terrassement Travaux de terrassement Travaux de construction complète ou...