marchés de maîtrise d'oeuvre relatifs au programme de Gros Travaux dans les collèges du Département de Seine-Maritime au titre de l'année 2014 (travaux de maintenance, réaménagement et réfection) – affaire 13s0193

Conseil général de la Seine-Maritime

marchés de maîtrise d'oeuvre relatifs au programme de Gros Travaux dans les collèges du Département de Seine-Maritime au titre de l'année 2014

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2014-06-13. L'appel d'offres a été publié le 2013-05-02.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-05-02 Avis de marché
2013-06-21 Informations complémentaires
Avis de marché (2013-05-02)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'ingénierie
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'ingénierie 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Non spécifié
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de la Seine-Maritime
Adresse postale: Direction des collèges, quai Jean Moulin
Code postal: 76101
Commune postale: Rouen Cedex 01
Contact
Adresse Internet: http://www.seinemaritime.net 🌏
Fax: +33 235156025 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-05-02 📅
Date limite de soumission: 2014-06-13 📅
Date de publication: 2013-05-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 087-148134
Numéro JO-S: 87
Informations complémentaires
durée du marché : La durée du marché commence à compter de la date de notification du présent contrat et prendra fin au terme de la Garantie de Parfait Achèvement des travaux réalisés par les entreprises ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas toutes levées à la fin de cette période. La valeur technique de l'offre sera analysée au regard du mémoire technique décrivant ses méthodes d'organisation, de planification et de gestion des études et des chantiers des opérations constituant le lot (notation sur 30). Ce mémoire technique devra être adapté et tenir compte des spécificités et des contraintes propres aux opérations de Gros Travaux dans les collèges. " Les candidats peuvent soumissionnés à plusieurs lots mais ils ne pourront être retenu que pour un seul lot : les 12 lots à attribuer seront donc confiés, par le Département de Seine-Maritime, à 12 maîtres d'oeuvre différents. Dans le cas ou un maître d'oeuvre a remis des offres jugées économiquement les plus avantageuses pour plusieurs lots auxquels il a soumissionné, il sera attributaire du lot pour lequel l'estimation prévisionnelle des travaux est la plus élevée " L'Adresse électronique pour le téléchargement du dossier de consultation et la réception des offres est la suivante : www.mpe76.fr Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement en main propre contre récépissé du lundi au vendredi de 9:00 à 11:30 et de 14:00 à 16:00 à la Direction des Collèges - cellule d'appels d'offres 65 avenue de Bretagne - immeuble Montmorency II - 5ème étage - 76101 Rouen Cedex 01, après demande par courrier ou par télécopie au +33 235156025 Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 2.5.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
marchés de maîtrise d'oeuvre relatifs au programme de Gros Travaux dans les collèges du Département de Seine-Maritime au titre de l'année 2014
Numéro du lot: 1
Brève description:
Les 4 collèges concernés sont : Louis Philippe à Eu, Paul Bert à Fécamp, Henri Matisse à Grand-Couronne, La Hève à Sainte Adresse
Numéro du lot: 2
Brève description:
Les 4 collèges concernés sont : André Marie à Barentin, Le Campigny à Blangy sur Bresle, Georges Brassens à Epouville, Hector Malot à Mesnil Esnard
Numéro du lot: 3
Brève description:
Les 5 collèges concernés sont : Jacques Brel à Cléon, Jules Vallès au Havre, Léo Lagrange au Havre, Eugène Noël à Montville, Albert Camus à Yvetot
Numéro du lot: 4
Brève description:
Les 3 collèges concernés sont : Georges Braque à Dieppe, Albert Camus à Neuville les Dieppe, Commandant Charcot au Trait
Numéro du lot: 5
Brève description:
Les 5 collèges concernés sont : Emile Chartier à Darnétal, François Villon à Fauville en Caux, Saint Exupéry à Forges les Eaux, Denis Diderot à Petit-Quevilly, Paul Eluard à Saint Etienne du Rouvray
Numéro du lot: 6
Brève description:
Les 5 collèges concernés sont : René Coty à Auffay, Gustave Courbet à Gonfreville l'orcher, Les Acacias au Havre, Jean Malaurie à Longueville sur Scie, Robespierre à Saint Etienne du Rouvray
Numéro du lot: 7
Brève description:
Les 4 collèges concernés sont : Catherine Bernard à Barentin, Jean Renoir à Grand-Couronne, Eugène Varlin au Havre, Jean de la Varende à Mont Saint Aignan
Numéro du lot: 8
Brève description:
Les 3 collèges concernés sont : Claude Bernard au Havre, René Descartes au Havre, Romain Rolland au Havre
Numéro du lot: 9
Brève description:
Les 2 collèges concernés sont : Irène Joliot-Curie Le Havre, Belle Etoile à Montivilliers
Numéro du lot: 10
Brève description:
Les 4 collèges concernés sont : Jules Michelet à Bihorel, Henri Wallon au Havre, Marcel Pagnol au Havre, Paul Henri Cahingt à Londinières
Numéro du lot: 11
Brève description:
Les 3 collèges concernés sont : Léonard de Vinci à Bois-Guillaume, Emile Verhaeren à Bonsecours, Raoul Dufy au Havre
Numéro du lot: 12
Brève description:
Les 5 collèges concernés sont : Roncherolles à Bolbec, Edouard Branly à Grand-Quevilly, Jean Texcier à Grand-Quevilly, Maurice Maeterlinck à Gruchet St Siméon / Luneray, Côte Blanche à Lillebonne

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
1/ Présence effective des pièces demandées au stade de la candidature,
2/ Garanties professionnelles techniques et financières adaptées à l'objet du marché,
A l'appui de sa candidature, le candidat devra remettre les documents suivants :
- la copie du ou des jugements prononcés si la société est en redressement judiciaire et l'autorisation de poursuivre ses activités,
- déclaration sur l'honneur que le candidat ne fait pas l'objet d'une interdiction de concourir et n'entre pas dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du Code des marchés publics
Situation économique et financière:
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les opérations auxquelles se réfère le marché, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles,
-Niveau minimum de capacité financière : le candidat devra pouvoir justifier d'un chiffre d'affaire annuel moyen (calculé sur la base des trois derniers
Exercices disponibles) de 130 000,00 euros (H.T.) minimum pour pouvoir présenter une offre (quelque soit le nombre de lot pour lequel il présente une offre). Ce niveau minimum s'applique au mandataire seul en cas de groupement
- la preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Capacité technique et professionnelle:
- Composition de l'équipe de maîtrise d'oeuvre : nombre de personnes minimal affectées au lot soumissionné et qualifications professionnelles requises et adaptées de ces personnes.
Pour ce faire, le candidat doit remettre avec son offre (confère annexe 2 de l'acte d'engagement) un tableau dûment complété et y a adjoint les curriculum vitae, les certificats de qualification professionnelle et les formations suivies par les personnes affectées.
Afficher plus
- présentation d'une liste des opérations réalisées au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne réalisation pour les opérations les plus importantes. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu de réalisation des opérations, et précisent si elles ont été correctement effectuées et menées régulièrement à bonne fin.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
si le titulaire ne la refuse pas dans l'acte d'engagement, une avance lui sera versée sur la part du marché non sous-traitée, dans les conditions prévues à l'article 87-ii du code des marchés publics.
Le montant de cette avance est fixé à 5% d'une somme égale à douze fois le montant initial, toutes taxes comprises, du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article 115 du code des marchés publics
Afficher plus
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
le paiement est effectué par mandat administratif (virement bancaire). Le délai de paiement est fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture ou mémoire.
Le défaut de paiement à l'expiration du délai ouvre droit à des intérêts moratoires, le taux applicable est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement principale la plus récente effectuée avant le premier jour du calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
Afficher plus
Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé à 40 EUR.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
chaque marché pourra être attribué à un opérateur économique seul ou à un groupement conjoint composé de spécialistes capables ensemble de maîtriser la totalité des disciplines concernées par la spécificité de l'ouvrage et réunissant des compétences en adéquation avec le programme de chacun des lots auquel il soumissionne et notamment dans les domaines suivants :
Afficher plus
- Bureau d'études tous corps d'état (TCE)
- Economie de la construction
- Architecture
- Architecture d'intérieur
- Suivi de chantier
Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur, pour l'exécution du marché.
Lors de la remise des offres, un même opérateur économique ne peut être mandataire que d'un seul groupement pour un même marché.
Il est interdit aux candidats de présenter pour chaque marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Le prix à hauteur de 70%,
2. La valeur technique, à hauteur de 30% (apprécié au travers du mémoire technique remis par les candidats)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Cellule d'appel d'offres
Dembowiak Béatrice
URL pour la participation: http://www.mpe76.fr 🌏
URL des documents: http://www.mpe76.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
durée du marché : La durée du marché commence à compter de la date de notification du présent contrat et prendra fin au terme de la Garantie de Parfait Achèvement des travaux réalisés par les entreprises ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.
Afficher plus
La valeur technique de l'offre sera analysée au regard du mémoire technique décrivant ses méthodes d'organisation, de planification et de gestion des études et des chantiers des opérations constituant le lot (notation sur 30). Ce mémoire technique devra être adapté et tenir compte des spécificités et des contraintes propres aux opérations de Gros Travaux dans les collèges.
Afficher plus
" Les candidats peuvent soumissionnés à plusieurs lots mais ils ne pourront être retenu que pour un seul lot : les 12 lots à attribuer seront donc confiés, par le Département de Seine-Maritime, à 12 maîtres d'oeuvre différents. Dans le cas ou un maître d'oeuvre a remis des offres jugées économiquement les plus avantageuses pour plusieurs lots auxquels il a soumissionné, il sera attributaire du lot pour lequel l'estimation prévisionnelle des travaux est la plus élevée "
Afficher plus
L'Adresse électronique pour le téléchargement du dossier de consultation et la réception des offres est la suivante : www.mpe76.fr
Le dossier de consultation peut être obtenu gratuitement en main propre contre récépissé du lundi au vendredi de 9:00 à 11:30 et de 14:00 à 16:00 à la Direction des Collèges - cellule d'appels d'offres 65 avenue de Bretagne - immeuble Montmorency II - 5ème étage - 76101 Rouen Cedex 01, après demande par courrier ou par télécopie au +33 235156025
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 2.5.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif
Adresse postale: 53 avenue Gustave flaubert
Commune postale: Rouen
Code postal: 76000
Téléphone: +33 232081270 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif - service du greffe
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Source: OJS 2013/S 087-148134 (2013-05-02)
Informations complémentaires (2013-06-21)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-06-21 📅
Date limite de soumission: 2013-07-05 📅
Date de publication: 2013-06-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 122-209276
Se réfère à l'avis: 2013/S 87-148134
Numéro JO-S: 122
Source: OJS 2013/S 122-209276 (2013-06-21)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Produits/services:
Services d'architecture, services de... Services d'ingénierie