Marché à bons de commande d'ordonnancement, pilotage et coordination urbaine ZAC des Linandes à Cergy (95)

SPLA Cergy-Pontoise aménagement

La mission d'opcu porte sur l'ensemble des études et travaux (secteur hub sportif) du projet d'aménagement de la ZAC des Linandes à Cergy (95):
— les études et des travaux d'aménagement des espaces publics de la ZAC, sous maîtrise d'ouvrage CPA,
— les projets des constructeurs, les interventions des concessionnaires ou de tiers, en interface avec le projet,
— la gestion des emprises chantiers et des espaces communs.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2013-09-23. L'appel d'offres a été publié le 2013-08-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2013-08-27 Avis de marché
2013-12-04 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2013-08-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services de surveillance et de contrôle
Quantité ou étendue:
La mission, pour l'ordonnancement, consiste à analyser les taches élémentaires portant sur les études d'exécution de travaux, de déterminer leur enchainement ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux à une répartition appropriée des éventuelles pénalités.Pour la coordination, la mission consiste à harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade de travauxpour le pilotage, à assurer de la mise en application au stade des travaux jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis, des diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.Les présentes missions portent sur le périmètre de la ZAC des Linandes à Cergy (95) sur un périmètre d'environ 57 ha. L'Aménagement envisagé doit permettre de libérer sur le secteur de la ZAC 182 000 mètres carrés de surface plancher de construction à usage diversifié. Le projet comprendra plusieurs projets de constructions qui seront des ERP (Équipements sportifs patinoire, groupe scolaire, centre commercial)...Les prestations entrant dans le cadre du présent marché seront établies sur tout ou partie de ce périmètre d'étude, ou sur un périmètre élargi en tant que de besoin, conformément à la commande du maître d'ouvrage.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services de surveillance et de contrôle 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: SPLA Cergy-Pontoise aménagement
Adresse postale: Immeuble le Verger, rue de la Gare
Code postal: 95000
Commune postale: Cergy
Contact
Téléphone: +33 134201970 📞
Fax: +33 134201989 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-08-27 📅
Date limite de soumission: 2013-09-23 📅
Date de publication: 2013-08-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 168-291720
Numéro JO-S: 168
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info Criteres d'attributions: l'ensemble des critères seront appréciés sur la base du mémoire technique (visé dans le règlement de consultation) et du bordereau des prix unitaires et du détail quantitatif estimatif qui seront fournis par le candidat. Unité monétaire utilisée, l'euro. Le marché est un marché à bons de commande avec un maximum en valeur fixé à 150 000 EUR. Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur support physique électronique et sur support dématérialisé: http://marches-publics.info/accueil.htm Pour information, les entreprises téléchargeant le DCE reçoivent automatiquement l'ensemble des messages déjà envoyés (questions-réponses) sous réserve de s'identifier sur la plateforme. Les questions-réponses ne sont pas transmises en cas de téléchargement anonyme. Horaires d'ouverture des locaux: du lundi au vendredi de: 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, sauf les samedis, dimanches et jours fériés. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.8.2013.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
La mission d'opcu porte sur l'ensemble des études et travaux (secteur hub sportif) du projet d'aménagement de la ZAC des Linandes à Cergy (95):
— les études et des travaux d'aménagement des espaces publics de la ZAC, sous maîtrise d'ouvrage CPA,
— les projets des constructeurs, les interventions des concessionnaires ou de tiers, en interface avec le projet,
— la gestion des emprises chantiers et des espaces communs.
Quantité ou étendue:
La mission, pour l'ordonnancement, consiste à analyser les taches élémentaires portant sur les études d'exécution de travaux, de déterminer leur enchainement ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux à une répartition appropriée des éventuelles pénalités.
Afficher plus
Pour la coordination, la mission consiste à harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade de travaux
pour le pilotage, à assurer de la mise en application au stade des travaux jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis, des diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.
Les présentes missions portent sur le périmètre de la ZAC des Linandes à Cergy (95) sur un périmètre d'environ 57 ha. L'Aménagement envisagé doit permettre de libérer sur le secteur de la ZAC 182 000 mètres carrés de surface plancher de construction à usage diversifié. Le projet comprendra plusieurs projets de constructions qui seront des ERP (Équipements sportifs patinoire, groupe scolaire, centre commercial)...
Afficher plus
Les prestations entrant dans le cadre du présent marché seront établies sur tout ou partie de ce périmètre d'étude, ou sur un périmètre élargi en tant que de besoin, conformément à la commande du maître d'ouvrage.
Description des options:
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de passer des marchés pour prestations similaires, lesquelles s'entendent comme des prestations réalisables à l'identique, en application des seules spécifications techniques du marché initial.
Durée de l'accord: 48 mois
Numéro de référence: spla2013

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— une déclaration sur l'honneur (cf. modèle ci-joint) attestant qu'il ne fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner,
— le candidat en redressement judiciaire devra produire copie du ou des jugements prononcés à cet effet,
— un document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat,
— l'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et pour les travaux de construction, l'attestation d'assurance responsabilité civile décennale.
Situation économique et financière:
Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: le candidat produira le chiffre d'affaire des 3 derniers exercices concernant des services similaires.
Capacité technique et professionnelle:
Expérience:
— démonstration (par la production de 3 à 5 références) de la réalisation de plusieurs prestations similaires à celles objet du présent marché sur les 3 dernières années. Pour chaque référence il sera précisé au minimum l'identité du maître d'ouvrage, la nature des prestations réalisées, la date des prestations et leur montant.
Afficher plus
Capacités professionnelles:
— démonstration (par la production des Curriculum Vitae) de la compétence du personnel d'encadrement,
— Le personnel d'encadrement devra justifier au minimum d'un niveau de qualification bac + 5 et d'une expérience professionnelle de 5 ans.
Capacités techniques:
— description des moyens humains (quantité, qualité) et des moyens matériels adaptés qui seront mis en oeuvre dans le cadre du présent marché.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Aucune retenue de garantie ne sera appliquée.
Aucune avance forfaitaire ou facultative ne sera accordée au titulaire du présent contrat.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Le délai maximum de paiement des acomptes, des règlements partiels définitifs et du solde est de 45 jours jours à compter de la réception de la facture (demande d'acompte).
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Le marché sera conclu soit avec une entreprise unique, soit avec des entreprises groupées solidaires.
Toutefois le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier la forme d'un groupement solidaire ou d'un groupement conjoint sans mandataire solidaire en groupement conjoint avec mandataire solidaire, après attribution du marché.
Possibilité de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou de plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs groupements: non.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre % (60)
2. Prix % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 48090254300010
Contact
Point de contact: Le directeur
Nom: SPLA Cergy-Pontoise aménagement: Mlle Judith Gaston
Adresse postale: Immeuble le Verger – rue de la Gare
Code postal: 95015
Courrier électronique: jgaston@cergypontoise-amenagement.fr 📧
Nom: SPLA Cergy-Pontoise aménagement: M. le directeur
Courrier électronique: spla@cergypontoise-amenagement.fr 📧
Adresse postale: immeuble le Verger – rue de la Gare

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: spla2013
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.marches-publics.info
Criteres d'attributions: l'ensemble des critères seront appréciés sur la base du mémoire technique (visé dans le règlement de consultation) et du bordereau des prix unitaires et du détail quantitatif estimatif qui seront fournis par le candidat.
Unité monétaire utilisée, l'euro. Le marché est un marché à bons de commande avec un maximum en valeur fixé à 150 000 EUR. Le dossier de consultation des entreprises est disponible sur support physique électronique et sur support dématérialisé: http://marches-publics.info/accueil.htm
Afficher plus
Pour information, les entreprises téléchargeant le DCE reçoivent automatiquement l'ensemble des messages déjà envoyés (questions-réponses) sous réserve de s'identifier sur la plateforme.
Les questions-réponses ne sont pas transmises en cas de téléchargement anonyme.
Horaires d'ouverture des locaux: du lundi au vendredi de: 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00, sauf les samedis, dimanches et jours fériés.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.8.2013.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Cergy-Pontoise
Adresse postale: Cité judiciaire, 3 rue Victor Hugo, BP 50220
Commune postale: Cergy-Pontoise
Code postal: 95302
Téléphone: +33 172587000 📞
Adresse Internet: http://www.tgi-pontoise.justice.fr/ 🌏
Fax: +33 172587379 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2013/S 168-291720 (2013-08-27)
Avis d'attribution de marché (2013-12-04)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 150 000 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2013-12-04 📅
Date de publication: 2013-12-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2013/S 238-414302
Se réfère à l'avis: 2013/S 168-291720
Numéro JO-S: 238
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.marches-publics.info Marché à bons de commande avec un maximum fixé en valeur : 150 000 EUR HT. Annonce nº 233, BOAMP 167 B du 30.8.2013. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 4.12.2013.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique de l'offre (60)
2. Prix (40)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2013-11-06 📅
Nom: SNC Lavalin
Adresse postale: 19 bd Paul Vaillant Couturier
Commune postale: Ivry-sur-Seine
Code postal: 94200
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Source: OJS 2013/S 238-414302 (2013-12-04)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Val-d’Oise
Produits/services:
Services d'architecture, services de... Services de surveillance et de contrôle