Aménagement du périmètre de rénovation urbaine du secteur de la Soude - commune de Marseille

Quantité ou étendue

La présente consultation fait l'objet de 3 lots séparés :Lot 1 comprenant des terrassements, revêtements, mobilier, réseaux humides, le génie civil des réseaux secs.Lot 2 comprenant les plantations et arrosage,Lot 3 comprenant l'éclairage et la basse tension hors génie civil.Le présent appel d'offres donnera lieu à la passation d'un marché distinct pour chacun des lots.Le détail des prestations relatives sont précisés dans les CCTP correspondantmontant estimatif lot no1: 2 620 000 EUR (HT).Montant estimatif lot no2: 225 000 EUR (HT).Montant estimatif lot no3 : 225 000 EUR (HT).

Informations complémentaires

Durée du marche et delais d'execution

Le marché prend effet à compter de sa notification. Le terme "Attribution" au sens communautaire indiqué dans l'avis d'appel public à concurrence du JOUE correspond au terme "Notification" tel qu'indiqué ici.

Le délai global d'exécution des travaux pour chaque lot commencera à compter de la date fixée par l'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations du lot considéré jusqu'aux opérations de réception définitives des travaux.

Le délai global d'exécution des prestations pour chacun des 3 lots est fixé à 12 mois (dont 2 mois de période de préparation, les travaux commençant après 1 mois seulement de période de préparation et pour 11 mois).

------------

Situation juridique

Les candidats devront fournir les documents mentionnés ci-après (sur papier libre ou en utilisant si le candidat le souhaite les documents facultatifs Dc1 et Dc2 téléchargeables sur http://www.minefe.gouv.fr):

-Une lettre de candidature avec identification du candidat datée et signée.

En cas de groupement, les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des opérateurs économiques groupés, soit par le mandataire s'il justifie des habilitations nécessaires pour représenter ces opérateurs économiques au stade de la passation du marché.

A l'appui de la candidature, les candidats devront également fournir en application des articles 43 et 44 du CMP et des articles 8 et 38 de l'ordonnance no 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics :

- la copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;

-une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant ;

A)condamnation définitive :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-38, 222-40, 226-13, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6, 413-9 à 413-12, 421-1 à 421-2-3, au deuxième alinéa de l'article 421-5, à l'article 433-1, au second alinéa de l'article 433-2, au huitième alinéa de l'article 434-9, au second alinéa de l'article 434-9-1, aux articles 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 et 450-1 du code pénal, à l'article 1741 du code général des impôts, aux articles L. 2339-2 à L. 2339-4, L. 2339-11-1 à L. 2339-11-3 du code de la défense et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure, ou pour une infraction de même nature dans un autre Etat de l'union européenne ;

-ne pas être exclu des marchés publics, à titre de peine principale ou complémentaire prononcée par le juge pénal, sur le fondement des articles 131-10 ou 131-39 du code pénal ;

B)lutte contre le travail illégal :

- ne pas avoir fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1 , L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail, ou pour des infractions de même nature dans un autre Etat de l'union européenne ;

-pour les contrats administratifs, ne pas faire l'objet d'une mesure d'exclusion ordonnée par le préfet, en application des articles L. 8272-4, R. 8272-10 et R. 8272-11 du code du travail ;

C)obligation d'emploi des travailleurs handicapés ou assimilés : pour les marchés publics et accords-cadres soumis au code des marchés publics, être en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés ;

D)liquidation judiciaire : ne pas être soumis à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce, ne pas être en état de faillite personnelle en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du même code, et ne pas faire l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;

E)redressement judiciaire : ne pas être admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, ou justifier d'une habilitation à poursuivre ses activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ou de l'accord cadre ;

F)situation fiscale et sociale : avoir, au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la consultation, souscrit les déclarations lui incombant en matière fiscale et sociale et acquitté les impôts et cotisations exigibles à cette date, ou s'être acquitté spontanément de ces impôts et cotisations avant la date du lancement de la présente consultation ou avoir constitué spontanément avant cette date des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement ;

En cas de candidature en groupement, chaque membre du groupement devra fournir l'ensemble des documents énumérés dans cette rubrique

------------

Critères d'attribution

Lot 1 :

1 - critère " Valeur technique " : Coefficient de pondération : 40 %.

Ce critère sera apprécié sur la base du mémoire technique au regard des sous critères pondérés suivants :

A) Méthodologie et modalités d'exécution avec planning détaillé (organisation du chantier, installations, stockages, approvisionnements, enchainement des tâches, phasage) au regard de la volonté du maître d'ouvrage de respecter les délais et de livrer rapidement les secteurs à l'avancement :10 %

B) Note d'analyse technique (identification des principales difficultés du chantier, points délicats) et qualitative (fiches matériaux et mise en oeuvre) du projet et des éléments particuliers d'aménagement. Les fiches sont demandées pour les éléments suivants : le revêtement type Enverr'Paq et les 2 types de pavés, avec notamment la carrière et/ou la centrale de provenance: 13 %

C) Moyens humains et matériels que le candidat compte affecter à cette opération et en adéquation avec le planning. Dans cette note le candidat exposera notamment l'organisation qu'il compte mettre en place entre équipes et dans le cas d'ateliers simultanés: 7 %

D) Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la continuité des fonctions urbaines lors de la réalisation de ces travaux en site urbain occupé : gestion des contraintes et des nuisances (gestion des riverains, circulation, bruit, poussière, emprise du chantier, gestion des déchets) dans un secteur en partie enclavé qui reçoit une école et qui peut faire l'objet de coactivité avec des travaux qui concerneraient les espaces extérieurs des résidences des bailleurs sociaux ou bien des aménagements sportifs qui viendront compléter le stade Rouvier sur son emprise. Cette gestion des contraintes feront notamment l'objet d'un plan d'assurance environnemental PAE et d'un SOSED remis avec l'offre :10 %

Critère " Prix " : Coefficient de pondération : 60 %

Le critère prix sera apprécié au regard du bordereau des prix et du montant total du détail estimatif.

Lot 2 :

Critère " Valeur technique " : Coefficient de pondération : 40 %.

Ce critère sera apprécié sur la base du mémoire technique au regard des sous critères pondérés suivants :

A) Méthodologie et modalités d'exécution avec planning détaillé (organisation du chantier, installations, stockages, approvisionnements, enchainement des tâches, phasage) au regard de la volonté du maître d'ouvrage de respecter les délais et de livrer rapidement les secteurs à l'avancement :10 %

B) Note d'analyse technique (identification des principales difficultés du chantier, points délicats) et qualitative (fiches matériaux et mise en oeuvre) du projet et des éléments particuliers d'aménagement. Les fiches sont demandées pour les éléments suivants : une fiche pour chaque essence d'arbre de haute tige définie au DQE (photos d'un sujet par essence avec une personne à côté pour chaque espèce, ainsi que la provenance avec le nom des pépinières) :13 %

C) Moyens humains et matériels que le candidat compte affecter à cette opération et en adéquation avec le planning. Dans cette note le candidat exposera notamment l'organisation qu'il compte mettre en place entre équipes et dans le cas d'ateliers simultanés :7 %

D)Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la continuité des fonctions urbaines lors de la réalisation de ces travaux en site urbain occupé : gestion des contraintes et des nuisances (gestion des riverains, circulation, bruit, poussière, emprise du chantier, gestion des déchets) dans un secteur en partie enclavé qui reçoit une école et qui peut faire l'objet de coactivité avec des travaux qui concerneraient les espaces extérieurs des résidences des bailleurs sociaux ou bien des aménagements sportifs qui viendront compléter le stade Rouvier sur son emprise. Cette gestion des contraintes feront notamment l'objet d'un plan d'assurance environnemental PAE et d'un SOSED remis avec l'offre :10 %

Critère " Prix " : Coefficient de pondération : 60 %

Le critère prix sera apprécié au regard du bordereau des prix et du montant total du détail estimatif.

Lot 3 :

Critère " Valeur technique " : Coefficient de pondération : 40 %.

Ce critère sera apprécié sur la base du mémoire technique au regard des sous critères pondérés suivants :

A) Méthodologie et modalités d'exécution avec planning détaillé (organisation du chantier, installations, stockages, approvisionnements, enchainement des tâches, phasage) au regard de la volonté du maître d'ouvrage de respecter les délais et de livrer rapidement les secteurs à l'avancement :10 %

B) Note d'analyse technique (identification des principales difficultés du chantier, points délicats) et qualitative (fiches matériaux et mise en oeuvre) du projet et des éléments particuliers d'aménagement. Les fiches sont demandées pour les éléments suivants : une fiche pour chaque type de mât et chaque type de lanterne :13 %

C) Moyens humains et matériels que le candidat compte affecter à cette opération et en adéquation avec le planning. Dans cette note le candidat exposera notamment l'organisation qu'il compte mettre en place entre équipes et dans le cas d'ateliers simultanés :7 %

D) Dispositions prises par l'entreprise pour garantir la continuité des fonctions urbaines lors de la réalisation de ces travaux en site urbain occupé : gestion des contraintes et des nuisances (gestion des riverains, circulation, bruit, poussière, emprise du chantier, gestion des déchets) dans un secteur en partie enclavé qui reçoit une école et qui peut faire l'objet de coactivité avec des travaux qui concerneraient les espaces extérieurs des résidences des bailleurs sociaux ou bien des aménagements sportifs qui viendront compléter le stade Rouvier sur son emprise. Cette gestion des contraintes feront notamment l'objet d'un plan d'assurance environnemental PAE et d'un SOSED remis avec l'offre:10 %

Critère " Prix " : Coefficient de pondération : 60 %

Le critère prix sera apprécié au regard du bordereau des prix et du montant total du détail estimatif.

-----------

Langue pouvant être utilisée dans l'offre ou la candidature autre que la langue française : tous les documents seront entièrement rédigés en langue française.

Conformément aux articles 6, 12, 45 et 46 du Code des marchés publics, si les documents fournis par le candidat ne sont pas rédigés en langue française, le pouvoir adjudicateur exigera que ces documents soient accompagnés d'une traduction en français certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté.

-----

Unité monétaire utilisée : l'euro

------

Tout renseignement complémentaire sera communiqué par le pouvoir adjudicateur, 6 jours au plus tard avant la date limite de remise des offres pour autant que les demandes aient été reçues par Marseille Provence Métropole 10 jours avant cette date.

Les demandes de renseignements complémentaires devront être adressées à la Direction indiquée aux dispositions générales du présent règlement de consultation (" Adresse auprès de laquelle les renseignements complémentaires peuvent être obtenus ") par courrier postal ou par télécopie.

Les demandes de renseignements complémentaires peuvent également être déposées dans les mêmes délais par la voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation accessible sur Internet à l'adresse suivante : http://marchespublics.marseille-provence.com à la rubrique correspondant à la consultation référencée.

Les réponses seront effectuées dans le délai indiqué ci-dessus par courrier postal ou télécopie et par voie électronique pour les candidats ayant retiré le dossier sur la plate forme de dématérialisation.

--------------------------------

Conditions d'obtention des documents contractuels

Les candidats pourront obtenir le dossier de consultation jusqu'à la date limite de remise des offres indiquée dans l'avis d'appel public à la concurrence correspondant.

Tous les documents seront remis gratuitement.

Mode d'obtention des documents :

- envoi sur demande écrite (courrier postal ou télécopie), ou retrait direct de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 du lundi au vendredi (Sauf les jours fériés) à l'adresse indiquée au chapitre " dispositions générales - adresse auprès de laquelle le Dossier de Consultation des Entreprises peut être obtenu "

-ou retrait sur la plateforme de dématérialisation des marchés publics accessible sur Internet à l'adresse suivante : http://marchespublics.marseille-provence.com sous la référence indiqué en page de garde du présent règlement de consultation ;

La mise en ligne des documents et renseignements ne fait pas obstacle à la possibilité pour un candidat de demander que ceux-ci lui soient adressés par voie postale, sur support papier.

------

Conditions de remise des offres :

Le pouvoir adjudicateur admet l'envoi ou la remise de leurs offres sur support papier, et la transmission électronique.

La remise des offres sous forme papier s'effectuera soit par envoi postal (en recommandé avec A.R ou par tout moyen permettant de donner date et heure certaines de réception et de garantir la confidentialité des documents), soit par remise directe contre récépissé de 9:00 à 12:30 et de 13:30 à 16:30 du lundi au vendredi (sauf jours fériés). La remise des offres sous forme dématérialisée sera effectuée à l'adresse : http://marchespublics.marseille-provence.com .

La personne habilitée à engager le soumissionnaire doit être titulaire d'un certificat électronique afin de signer sa réponse et inscrit sur la plate-forme de gestion des marchés publics de la Communauté Urbaine accessible à l'adresse susvisée. Les modalités d'inscription des candidats sur la plateforme , d'obtention d'un certificat électronique, de signature et d'envoi de l'offre sont indiquées dans le règlement de consultation.

Le dépôt des plis transmis par voie électronique donne lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de réception. Les plis sont horodatés.dans l'hypothèse d'un envoi sur support physique électronique (Spe), les documents sont signés par l'opérateur économique au moyen d'un certificat de signature électronique.

La signature du ficher ZIP ne vaut pas signature des documents qu'il contient. Il convient de signer électroniquement chaque élément de la candidature et de l'offre. La seule signature manuscrite des éléments de la candidature et de l'offre n'est pas valable.

Un guide méthodologique vous est présenté en annexe pour accompagner les candidats dans le dépôt de l'offre

--------------------

Introduction des recours :

Précisions concernant les délais d'introduction des recours :

- un recours en référé précontractuel peut être introduit depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du marché par la personne publique. A partir de la signature du marché ce recours n'est plus ouvert. (Application des articles L.551-1 et suivants et R.551-1 et suivants du Code de justice administrative) ;

-un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L 551.13 du Code de justice administrative au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat ;

En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 dès lors que le pouvoir adjudicateur a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.

- un recours gracieux peut être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision contestée. Ce recours interrompt le cours du délai contentieux qui n'est susceptible que d'une seule prorogation ;

-un recours pour excès de pouvoir peut être introduit dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision ou de l'acte contesté. Pour le concurrent évincé le recours pour excés de pouvoir n'est plus ouvert à compter de la conclusion du contrat (application de l'article R 421-1 du Code de justice administrative) ;

-un référé suspension peut être introduit avant la signature du marché contre les actes détachables du contrat (application de l'article L 521-1 du Code de justice administrative) ;

-tout concurrent évincé de la conclusion du contrat est recevable à former devant le juge administratif un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ;

Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

A partir de la conclusion du contrat, tout concurrent évincé auquel ce recours est ouvert n'est plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables (CE 16 juillet 2007 Société Tropic travaux signalisation).

Médiation :

- mission de conciliation :Le tribunal administratif Marseille peut exercer une mission de conciliation conformément à l'article L.211-4 du code de justice de administrative. Tél : + 33 491134813 ;

-pour les différends liés exclusivement à l'exécution du marché: Comité consultatif interrégional de règlement amiable conformément à l'article 127 du Code des marchés publics : Préfecture de région,bd Paul Peytral,13282 Marseille Cedex 20, Tél :+ 33 484354000 Adresse Internet : http://www.paca.pref.gouv.fr ;

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 27.9.2013.

Informations complémentaires

Le jugement des offres s'est effectué à partir des critères pondérés suivants :

1- Prix 60%

2- Valeur technique 40 %

Modalités de consultation du marché : Le marché peut être consulté, dans le respect des secrets protégés par la loi, à l'adresse suivante :

Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole Direction des Affaires Juridiques, Service des Marchés

Les Docks - atrium 10.7,

B.P. 48014, 13567 Marseille Cedex 02

Tél. : 0491999933 - télécopieur : 0491997196

Du Lundi au Vendredi (sauf jours fériés), aux heures suivantes : de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 sur rendez vous.

Une demande en ce sens doit être au préalable adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopieur à l'adresse indiquée ci-dessus.

--------------------------

Médiation :

- mission de conciliation : tribunal administratif Marseille peut exercer une mission de conciliation conformément à l'art L.211-4 code justice administrative

- pour les différents liés exclusivement à l'exécution du marché : comité consultatif interrégional de règlement amiable conformément à l'art 127 du code des marchés publics : préfecture de région bd Paul Peytral 13282 Marseille Cedex 20 Tel : 0484354000 Adresse internet : http://www.paca.pref.gouv.fr.

Suite : rubrique Introduction des recours :

- Un recours en référé contractuel peut être introduit conformément aux dispositions de l'article L 551.13 du Code de justice administrative au plus tard le trente et unième jour suivant la publication d'un avis d'attribution du contrat ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, suivant la notification de la conclusion du contrat.

En l'absence de la publication d'avis ou de la notification mentionnées à l'alinéa qui précède, la juridiction peut être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

Toutefois ce recours n'est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l'article L. 551-1 dès lors que le pouvoir adjudicateur a respecté la suspension prévue à l'article L. 551-4 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours.

Références de l'avis initial paru au BOAMP

Parution no : 190 A, annonce no 111 du 2 octobre 2013.

Références de publication rectificative

Parution no : 212 A, annonce no 136 du 2 novembre 2013.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP : 1 juillet 2014.