Saint-Rambert d'Albon - college Fernand Berthon - extension 600 eleves

Conseil général de la Drôme

Travaux de construction neuve.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-03-05. L'appel d'offres a été publié le 2012-01-24.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-01-24 Avis de marché
2012-05-15 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-01-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments
Quantité ou étendue: La présente consultation fait l'objet d'une seule tranche et de 20 lots.
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général de la Drôme
Adresse postale: sous-direction des bâtiments, cellule marché, 26 avenue du Président Herriot
Code postal: 26026
Commune postale: Valence
Contact
Adresse Internet: http://www.ladrome.fr 🌏
Courrier électronique: mlbelle@ladrome.fr 📧
Téléphone: +33 475798108 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-01-24 📅
Date limite de soumission: 2012-03-05 📅
Date de publication: 2012-01-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 18-028668
Numéro JO-S: 18
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ladrome.fr Délai d'exécution: 26 mois à compter de juin 2012 à août 2014 + 1 mois de préparation de chantier non compris dans le délai d'exécution criteres d'attributions: Critères de sélection des candidatures: garanties et capacités techniques et financières capacités professionnelles renseignements administratifs: Conseil général de la Drôme, service des bâtiments départementaux, Marie Laure Belle, 31 avenue Président Edouard Herriot, 26026 Valence Cedex 9, FRANCE, tél.: +33 475798182 Fax: +33 475792707 mel: mlbelle@ladrome.fr renseignements techniques: Conseil général de la Drôme, M. Laurent Cros, service des bâtiments départementaux, ilmmeuble Le Liguria - 31 avenue Prsdt E. Herriot - 2ème étage, 26000 Valence, FRANCE. Tél.: +33 475798144 Fax: +33 475792774 mel: lcros@ladrome.fr unité monétaire utilisée, l'euro. La visite du site est obligatoire pour les lots no2-3-4-17 et 18. Elle est conseillée pour les autres lots. Contacter la gestionnaire, Mme Valette, en dehors des vacances scolaires, du 11/02 au 26/02/12, inclus au 04.75.31.01.66. Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante: www.ladrome.fr Demandes de renseignements techniques complementaires Mme Giraud Ghislaine, Agence d'architecture, 22 rue des Frères Gamon, 26400 Crest, FRANCE. Tél.: +33 950658744. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.1.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description: Travaux de construction neuve.
Numéro du lot: 1
Brève description: Deconstruction-desamiantage.
Numéro du lot: 2
Brève description: Voirie reseaux divers.
Numéro du lot: 3
Brève description: Gros oeuvre.
Numéro du lot: 4
Brève description: Charpente-ossature bois.
Numéro du lot: 5
Brève description: Couverture-bardage-zinc.
Numéro du lot: 6
Brève description: Isolation par l'exterieur collee.
Numéro du lot: 7
Brève description: Etancheite multicouche.
Numéro du lot: 8
Brève description: Menuiseries exterieures aluminium.
Numéro du lot: 9
Brève description: Menuiserie interieure bois-signaletique-mobilier.
Numéro du lot: 10
Brève description: Menuiseries acier-serrureries-clotures.
Numéro du lot: 11
Brève description: Cloisons seches.
Numéro du lot: 12
Brève description: Plafonds suspendus.
Numéro du lot: 13
Brève description: Carrelages-faiences-sols coules.
Numéro du lot: 14
Brève description: Platrerie-peinture.
Numéro du lot: 15
Brève description: Ascenseur.
Numéro du lot: 16
Brève description: Paillasses.
Numéro du lot: 17
Brève description: Electricite-courants forts/faibles- VDI.
Numéro du lot: 18
Brève description: Chaufferie bois- chauffage gaz-ventilation-hottes.
Numéro du lot: 19
Brève description: Plomberie sanitaire.
Numéro du lot: 20
Brève description: Equipements de cuisine.
Numéro de référence: bataoo100112
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Collège F. Berthon - rue des Ecoles, 26140 Saint-Rambert d'Albon, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP; renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 du code du travail.
Afficher plus
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaires réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles; pour les entreprises nouvelles: présentation de titres ou de l'expérience professionnelle du ou de leur(s) responsable(s); déclaration appropriée d'une assurance pour les risques professionnels.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat pour chacune des 3 dernières années; liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années. Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques et /ou références équivalentes; déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Certificats de qualification professionnelle/qualité et effectifs à produire: 1 deconstruction desamiantage: 1111-1512 ou réf.;eff 3 2 VRD: réf.; Eff3 3 gros oeuvre: 2112-2212 ou réf.;eff4 4 charpente-ossature bois:2311 ou réf.;eff3 5 couverture-bardage zinc: 3811 ou réf.;eff2 6 isolation par l'exterieur collee:7131 ou réf.;eff3 7 etancheite multicouche:3211 ou réf.; Eff3 8 menuiseries exterieures aluminium:3521 ou réf; Eff2 9 menuiserie interieure bois signaletique-mobilier:4311 ou réf.; Eff2 avec minimum de 10 personnes 10 menuiseries acier-serrureries-clotures: 4411 ou réf.;eff2 11 cloisons seches: 4131 ou réf.; Eff3 12 plafonds suspendus: 6611 ou réf.; Eff2 13 carrelages-faiences-sols coules: 6311 ou réf.; Eff3 14 platrerie -peinture: 6111 ou réf.; Eff3 15 ascenseur: sur références; Eff2 16 paillasses:sur références; Eff2 17 electricite-courants forts/faibles -Vdi:E2 ou réf.;eff:C3 18 chauffage bois-chauffage gaz-ventilation-hottes:5312-5432-8412 ou réf;eff3 19 plomberie -sanitaire: 5112 ou réf;eff3 20 equipements de cuisine:qualicuisine 1.2.3.4.0.0.0 ou réf; Eff2 avec un minimum de 10 personnes.
Afficher plus
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
Une avance de 5 % sera accordée si le marché est supérieur à 50 000 EUR (HT). Et si sa durée est supérieur à 2 mois. Une garantie à 1ère demande de 100 % du montant de l'avance sera exigée.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Budget de la collectivité territoriale. Prix révisables. Décret no 2002-232 du 21.2.2002 relatif à la mise en oeuvre du délai maximum de paiement dans les marchés publics, modifié par le décret no 2008-1550 du 31.12.2008. Régime des avances acomptes acomptes règlement partiel et définitif, solde conformément aux articles 86 à 100 du code des marchés publics.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Les entreprises peuvent se présenter sous forme de groupements. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois: en qualité de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements; en qualité de membres de plusieurs groupements.
Afficher plus
Autres conditions particulières:
L'exécution du marché comporte une action d'insertion obligatoire visant à promouvoir prioritairement l'emploi de bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) ou à défaut, d'autres catégories de personnes éloignées de l'emploi. Sont concernés par cette action les lots Nº: 2 à 14 et 17 à 19.
Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations % (50)
2. Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique % (50)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M le président du conseil général
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ladrome.fr 🌏
Nom: M. Robert Dorgnon: architecte mandataire
Adresse postale: 25/27 rue Paul Henri Spaak, tour Aurore
Code postal: 26000
Téléphone: +33 475569200 📞
Fax: +33 475560316 📠
Nom: Riboulet
Adresse postale: 7 avenue Victor Hugo
Commune postale: Romans
Code postal: 26100
Téléphone: +33 475024154 📞
Fax: +33 475027395 📠
Nom: Conseil général de la Drôme: service des bâtiments départementaux
Adresse postale: pour les envois postaux, 26 avenue Président Herriot, pour les dépôts contre récipissé immeuble Le Liguria, cellule marchés, 1er étage 31 av. PDT Herriot Cedex 9
Fax: +33 475792707 📠
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: bataoo100112
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral, l'accès au dossier et le guichet de dépôt sur http://www.ladrome.fr Délai d'exécution: 26 mois à compter de juin 2012 à août 2014 + 1 mois de préparation de chantier non compris dans le délai d'exécution criteres d'attributions: Critères de sélection des candidatures: garanties et capacités techniques et financières capacités professionnelles renseignements administratifs: Conseil général de la Drôme, service des bâtiments départementaux, Marie Laure Belle, 31 avenue Président Edouard Herriot, 26026 Valence Cedex 9, FRANCE, tél.: +33 475798182 Fax: +33 475792707 mel: mlbelle@ladrome.fr renseignements techniques: Conseil général de la Drôme, M. Laurent Cros, service des bâtiments départementaux, ilmmeuble Le Liguria - 31 avenue Prsdt E. Herriot - 2ème étage, 26000 Valence, FRANCE. Tél.: +33 475798144 Fax: +33 475792774 mel: lcros@ladrome.fr unité monétaire utilisée, l'euro. La visite du site est obligatoire pour les lots no2-3-4-17 et 18. Elle est conseillée pour les autres lots. Contacter la gestionnaire, Mme Valette, en dehors des vacances scolaires, du 11/02 au 26/02/12, inclus au 04.75.31.01.66. Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante: www.ladrome.fr Demandes de renseignements techniques complementaires Mme Giraud Ghislaine, Agence d'architecture, 22 rue des Frères Gamon, 26400 Crest, FRANCE. Tél.: +33 950658744.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 24.1.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place Verdun, BP 1335
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 476429006 📞
Adresse Internet: http://www.ta-grenoble.juradm.fr 🌏
Fax: +33 476518944 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffes du Tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun, BP 1135
Téléphone: +33 438421106 📞
Source: OJS 2012/S 018-028668 (2012-01-24)
Avis d'attribution de marché (2012-05-15)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 42 294 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-05-15 📅
Date de publication: 2012-05-18 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 94-154524
Se réfère à l'avis: 2012/S 18-028668
Numéro JO-S: 94
Informations complémentaires
Retrouvez cet avis intégral sur http://www.ladrome.fr. Annonce no93, BOAMP 19 A. Annonce no120, BOAMP 19 B du 27.1.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 15.5.2012.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-04-24 📅
Nom: Sarl Des Littes
Adresse postale: Les Gaures
Commune postale: Chanos Curson
Code postal: 26690
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Cheval
Adresse postale: Quartier Mondy
Commune postale: Bourg De Peage
Code postal: 26300

3️⃣
Nom: Bernaud
Adresse postale: 9 rue Mado Robin
Commune postale: Valence
Code postal: 26000

4️⃣
Nom: Rubner
Adresse postale: 50 avenue d'Alsace
Commune postale: Colmar
Code postal: 68025

5️⃣
Nom: Bourgogne Couverture
Adresse postale: 6 impasse Boirac
Commune postale: Dijon
Code postal: 21075

6️⃣
Nom: Bati Sarl
Adresse postale: 16 rue Jacquard
Commune postale: Chassieu
Code postal: 69680

7️⃣
Nom: Sapec
Adresse postale: rue Paul Henri Spaak

8️⃣
Nom: Delorme Battandier
Adresse postale: 16 rue Léon Blum
Commune postale: Annonay
Code postal: 07100

9️⃣
Nom: Giraud
Adresse postale: 12 chemin des Prés Secs
Commune postale: Livrieux
Code postal: 69380

1️⃣0️⃣
Nom: Boret
Adresse postale: Quartier les Fouillouses
Commune postale: St Rambert D'Albon
Code postal: 26140

1️⃣1️⃣
Nom: Tedeschi
Adresse postale: 286 rue du Bac
Commune postale: Guilherand Granges
Code postal: 07500

1️⃣2️⃣

1️⃣3️⃣
Nom: Denis Mazet
Adresse postale: 81 allée de Beauregard

1️⃣4️⃣

1️⃣5️⃣
Nom: Sorea
Adresse postale: Za de la Motte
Commune postale: Baix
Code postal: 07210

1️⃣6️⃣
Nom: Materlabo
Adresse postale: Zi le Roucou
Commune postale: Grigny
Code postal: 69520

1️⃣7️⃣
Nom: Margirier
Adresse postale: 100 route de Paturel
Commune postale: Erome
Code postal: 26600

1️⃣8️⃣
Nom: Busseuil
Adresse postale: 21 cour Jacques Offenbach

1️⃣9️⃣

2️⃣0️⃣
Nom: Cuny
Adresse postale: 223 bd du 8 mai 1945
Commune postale: Bourg en Bresse
Code postal: 01006
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
7
5
6
8
9
3
10
1

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M le président du Conseil général

Informations complémentaires
Organe de révision
Adresse postale: 2 place Verdun BP 1335
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffes du tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 place de Verdun BP 1135
Source: OJS 2012/S 094-154524 (2012-05-15)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
BATI SARL Bernaud Boret Bourgogne Couverture Busseuil Cheval CUNY Delorme Battandier Denis Mazet Giraud
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Mobilier de laboratoire Paillasses de laboratoire Aménagements Équipement de cuisine, articles de... Équipement de cuisine Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et...