Opération no PS 154 - construction d'un groupe scolaire à Divonne les Bains

Quantité ou étendue

Le programme de construction en terme de surface est de 2.823 mètres carrés de surface utile (Su) pour un total de Surface Dans Oeuvre (Sdo) de 3.640 mètres carrés environ. Le projet s'inscrit dans une démarche de maîtrise des dépenses énergétiques et de développement durable (niveau label BBC 2005).Le bâtiment à construire est un batiment R+1 visant à accueillir des salles de classe, un restaurant scolaire, une bibliothèque, un centre de loisirs, un local pour les assistantes maternelles, des buraux, sanitaires, locaux communs et locaux techniques.Les lots 01 "Desamiantage" et 02 "Deconstruction / demolition / terrassements ont fait l'objet d'une consultation antérieure.

Informations complémentaires

1.des prestations supplémentaires éventuelles (PSE) sont proposées au soumissionnaire à l'initiative de la personne publique qui décidera de les retenir ou non au moment de l'attribution du marché.

Les candidats devront présenter une prestation supplémentaire éventuelle pour les lot(s) suivants:

Lot 44 - ascenseur.

Psa nº 1: Contrat annuel de maintenance ascenseur électrique 630 kg sous 4 h.

Lot 45 - protection solaire - occultations.

Psa nº 1: Brise soleil orientable et relevable en lame d'aluminium sur coulisses.

Lot 51 - cloisons - doublages - plafonds.

Psa nº 1: plafond plaques de plâtre sous dalle.

PSA nº 2: plus-Value pour plaques perforées et isolant acoustique.

Lot 62 - sols minces.

Psa nº 1: préparation pour sol sportif.

PSA nº 2: lès PVC pour sol sportif avec sous-couche étanche.

PSA nº 3: rail arrêt sol sportif.

LOT 82 - equipements cuisine.

Psa nº 1: remplacements des équipements existants.

Lot 83 - equipements frigorifiques et panneaux industriels.

Psa nº 1: remplacement de l'armoire froide existante.

2. Le dossier de consultation des entreprises est disponible par voie papier à l'adresse mentionnée dans la section 1 I1. Il peut également être téléchargé à l'adresse de téléchargement suivante: http://novade.achatpublic.com

Les offres peuvent être transmises par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées contre récépissé.

Dématérialisation des procédures:

Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des plis par voie papier. Il accepte cependant les plis adressés par voie électronique à l'adresse suivante: http://novade.achatpublic.com.

Il ne peut y avoir de mode de transmission différencié entre la candidature et l'offre.

3.la durée du marché ne s'entend pas à compter de la date d'attribution du contrat mais à compter de la date fixée par ordre de service.

Le délai d'exécution de l'ensemble des lots est de 12 mois. Il comprend: 1 mois de préparation, 10 mois d'exécution, 1 mois d'opération Préalable à la Réception.

Date prévisionnelle de commencement d'exécution: août 2012.

Le titulaire ne pourra se prévaloir de la période de fermeture annuelle (congés, ponts,etc) de son entreprise pour justifier d'une quelconque prolongation des délais et/ou pour arrêter les travaux sur le chantier.

4. Jugement des candidatures

Seules les candidatures complètes seront examinées au regard des capacités techniques, financières et professionnelles et des niveaux minimaux de capacités financières et d'effectif exigés mentionnés dans le présent avis.

Critères d'attribution:

Pour tous les lots (excepté pour le lot 15).

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:

1-prix des prestations 50 %

2-qualité technique de l'offre 30 %

3-moyens prévus pour le respect du planning 20 %

— le critère "qualité technique de l'offre" sera jugé sur la base du mémoire justificatif, mémoire qui sera noté sur 10 points en fonction des sous-critères suivants:

Sous-Critère 1:

Mise en oeuvre d'une démarche qualité dans l'entreprise et utilisation de fiches d'auto contrôle (réception supports, vérification fournitures et matériels reçus, contrôles des ouvrages réalisés, essais, ...) noté sur 2 points.

Sous-Critère 2:

Organisation de chantier, noté sur 3.

Sous-Critère 3:

Performance des fournitures proposées, noté sur 3.

Sous-Critère 4:

Dispositif de gestion des déchets prévus par l'entreprise, noté sur 2.

— le critère "Moyens prévus pour le respect du planning" sera jugé à partir du mémoire justificatif que propose le candidat qui sera noté sur 10 points en fonction des sous-critères suivants:

Sous-Critère 1:

Pertinence des modes opératoires et matériels décrits par l'entreprise y compris pertinence des modes de gestion des commandes, des approvisionnements et des stockages, noté sur 3.

Sous-Critère 2:

Pertinence du planning d'intervention détaillé établi par l'entreprise, noté sur 3.

Sous-Critère 3:

Crédibilité et compatibilité nombre d'heure chantier annoncé et effectif prévu par rapport au planning DCE, noté sur 4.

Pour le lot 15 "fourniture des végétaux".

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous:

1-prix des prestations: 70 %

2-qualité technique de l'offre: 30 %

Le critère "Qualité technique de l'offre" sera jugé sur la base du mémoire justificatif et de son annexe, mémoire qui sera noté sur 10 points en fonction de la description et reportage photographique des végétaux proposés.

5. La Commune de Divonne les Bains s'est associée les compétences d'un assistant à maîtrise d'ouvrage: la société novade SAS - 10 rue du 19.3.1962 - 01200 Bellegarde sur valserine

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 3.5.2012.