Missions de maîtrise d'œuvre relatives aux études et à la réalisation de travaux de désamiantage, de curage, de démolition des immeubles de bureaux "Danone" (R+15) et "Impôts" (R+9) - ZAC Collange à Levallois

Semarelp

Les missions de maîtrise d'œuvre portent sur les études et la réalisation de travaux de désamiantage, de curage et de démolition de 2 immeubles de bureaux sur tous leurs niveaux et terrassements, y compris sujétions liées aux éventuelles pollutions des terres.
Le périmètre d'intervention concerne:
— immeuble "danone": situé au 51 rue Marjolin et 126 à 132 rue Jules Guesde à Levallois, l'immeuble est classé comme immeuble de grande hauteur de type Ghw1. Élevé sur 3 niveaux de sous-sol à usage principal de parking privé, l'immeuble est composé d'un bâtiment IGH de 15 étages. La surface globale des planchers est de 56 175 mètres carrés,
— Immeuble "impots": ensemble immobilier composé de 3 bâtiments interdépendants formant un "H" et élevés sur 3 niveaux de sous-sol à usage de parking privé. Les bâtiments se décomposent comme suit: Bâtiment A situé au 136 à 142 rue Jules Guesde, élevé sur 9 étages, d'une surface approximative par niveau de 1 000 mètres carrés; Bâtiment B: comprenant l'entrée principale depuis le 90/92 rue Baudin, élevé sur 9 étages, d'une surface approximative par niveau de 700 mètres carrés; Bâtiment C: situé au 53 au 57 rue Marjolin, élevé sur 9 étages, d'une surface approximative par niveau de 1 000 mètres carrés.
La surface globale des planchers est de 58 374 mètres carrés.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-03-26. L'appel d'offres a été publié le 2012-02-09.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2012-02-09 Avis de marché
2012-05-25 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2012-02-09)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'ingénierie
Quantité ou étendue:
Le présent marché comprend 2 phases:— phase 1: maîtrise d'œuvre relative aux travaux de l'immeuble "danone",— phase 2: maîtrise d'œuvre relative aux travaux de l'immeuble "impots".Chacune des phases comprendra les éléments de missions suivants:— mission de base: AVP; PRO/DCE; ACT; VISA; DET-EXE; AOR. La mission de base intègre la mission d'économie de la construction aux différentes phases du projet ainsi que les obligations relatives à la gestion des déchets de chantier,— Missions complémentaires: OPC; Assistance à la déconnexion des réseaux (sécurité incendie et fluides divers); Assistance aux démarches administratives; Etudes géotechniques et hydrogéologiques.Le marché court à compter de sa notification (prévue pour fin avril 2012) jusqu'à la levée de toutes les réserves de travaux (prévue pour février 2014).La durée de la phase 1 court à compter de la notification du marché jusqu'à la levée de toutes les réserves des travaux correspondants, ces derniers devant, à titre indicatif, débuter en juillet 2012 et s'achever en août 2013.La durée de la phase 2 court à compter de la notification du marché jusqu'à la levée de toutes les réserves des travaux correspondants, ces derniers devant, à titre indicatif, débuter en février/mars 2013 et s'achever en février 2014.La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage est de 10 500 000 EUR HT (phase 1: 5 100 000 EUR HT / phase 2: 5 400 000 EUR HT).
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'ingénierie 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Semarelp
Adresse postale: 41 rue Camille Pelletan
Code postal: 92300
Commune postale: Levallois-Perret
Contact
Adresse Internet: http://www.semarelp.fr 🌏
Téléphone: +33 141271475 📞
Fax: +33 141271418 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-02-09 📅
Date limite de soumission: 2012-03-26 📅
Date de publication: 2012-02-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 31-050098
Numéro JO-S: 31
Informations complémentaires
Le présent avis implique un marché privé qualifié de prestations intellectuelles et passé selon une procédure d'appel d'offres ouvert conformément à l'article 29 du décret n° 2005-1742 du 30.12.2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics - article 3 de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005. Le dossier de consultation des entreprises pourra être retiré par les candidats par voie électronique sur le site www.semarelp.fr rubrique appel d'offres (n° de hotline en cas de difficultés: +33 892222401). Il pourra également être retiré sur place ou envoyé par voie postale suite à une demande par courrier ou par télécopie aux coordonnées susmentonnées. Les horaires de retrait des DCE sont les suivants: du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00. Les candidats auront l'obligation de faire une offre pour l'ensemble des prestations du marché (prestations de la phase 1 et de la phase 2 comprises). Avant remise de leur pli, les candidats devront effectuer une visite obligatoire des lieux. 2 dates sont proposées: le 24.2.2012 et le 16.3.2012. Les modalités de visite sont précisées au sein du règlement de consultation. En vue de renseigner les éléments propres à leur candidature, les candidats sont invités à utiliser les formulaires Dc1 et Dc2 disponibles dans le DCE. Pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières, les candidat pourront demander que soient également prises en compte celles d'autres opérateurs économiques (sous-traitants et/ou cotraitants). Seront sélectionnés les candidats dont les capacités techniques, économiques et financières seront jugées suffisantes au regard de l'importance des prestations objet du marché. La notation des sous-critères de la valeur technique sera établie au regard de catégories d'appréciations mentionnées au règlement de consultation. Par ailleurs, la notation de chaque sous-critères du prix sera établie au regard d'une formule paramétrique mentionnée au sein du règlement de consultation. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.2.2012.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Les missions de maîtrise d'œuvre portent sur les études et la réalisation de travaux de désamiantage, de curage et de démolition de 2 immeubles de bureaux sur tous leurs niveaux et terrassements, y compris sujétions liées aux éventuelles pollutions des terres.
Afficher plus
Le périmètre d'intervention concerne:
— immeuble "danone": situé au 51 rue Marjolin et 126 à 132 rue Jules Guesde à Levallois, l'immeuble est classé comme immeuble de grande hauteur de type Ghw1. Élevé sur 3 niveaux de sous-sol à usage principal de parking privé, l'immeuble est composé d'un bâtiment IGH de 15 étages. La surface globale des planchers est de 56 175 mètres carrés,
Afficher plus
— Immeuble "impots": ensemble immobilier composé de 3 bâtiments interdépendants formant un "H" et élevés sur 3 niveaux de sous-sol à usage de parking privé. Les bâtiments se décomposent comme suit: Bâtiment A situé au 136 à 142 rue Jules Guesde, élevé sur 9 étages, d'une surface approximative par niveau de 1 000 mètres carrés; Bâtiment B: comprenant l'entrée principale depuis le 90/92 rue Baudin, élevé sur 9 étages, d'une surface approximative par niveau de 700 mètres carrés; Bâtiment C: situé au 53 au 57 rue Marjolin, élevé sur 9 étages, d'une surface approximative par niveau de 1 000 mètres carrés.
Afficher plus
La surface globale des planchers est de 58 374 mètres carrés.
Quantité ou étendue:
Le présent marché comprend 2 phases:
— phase 1: maîtrise d'œuvre relative aux travaux de l'immeuble "danone",
— phase 2: maîtrise d'œuvre relative aux travaux de l'immeuble "impots".
Chacune des phases comprendra les éléments de missions suivants:
— mission de base: AVP; PRO/DCE; ACT; VISA; DET-EXE; AOR. La mission de base intègre la mission d'économie de la construction aux différentes phases du projet ainsi que les obligations relatives à la gestion des déchets de chantier,
— Missions complémentaires: OPC; Assistance à la déconnexion des réseaux (sécurité incendie et fluides divers); Assistance aux démarches administratives; Etudes géotechniques et hydrogéologiques.
Le marché court à compter de sa notification (prévue pour fin avril 2012) jusqu'à la levée de toutes les réserves de travaux (prévue pour février 2014).
La durée de la phase 1 court à compter de la notification du marché jusqu'à la levée de toutes les réserves des travaux correspondants, ces derniers devant, à titre indicatif, débuter en juillet 2012 et s'achever en août 2013.
La durée de la phase 2 court à compter de la notification du marché jusqu'à la levée de toutes les réserves des travaux correspondants, ces derniers devant, à titre indicatif, débuter en février/mars 2013 et s'achever en février 2014.
La part de l'enveloppe financière affectée aux travaux par le maître d'ouvrage est de 10 500 000 EUR HT (phase 1: 5 100 000 EUR HT / phase 2: 5 400 000 EUR HT).
Description des options:
Le présent marché pourra faire l'objet d'options: prestations susceptibles d'être effectuées dans le cadre d'éventuels avenants ou marchés complémentaires conclus sans nouvelle mise en concurrence.
Numéro de référence: 2012-01-01
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Territoire de la ville de Levallois, 92300 Levallois-Perret, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— lettre de candidature et le cas échéant d'habilitation du mandataire par les cotraitants (Dc1),
— pouvoir(S) habilitant le signataire à engager le candidat individuel ou chaque membre du groupement,
— déclaration sur l'honneur (Dc2) pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner mentionnés aux articles 8 et 38 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6.6.2005,
— copie du/des jugements(s) prononcé(s) si le candidat est en redressement judiciaire.
Situation économique et financière:
— déclaration concernant le chiffre d'affaire global HT et la part du chiffre d'affaire relative aux services objet du marché réalisés au cours des 3 derniers exercices clos disponibles (Dc2),
— preuve d'une assurance pour les risques professionnels (Dc2).
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années (Dc2),
— déclaration présentant une liste des principales prestations exécutées au cours des 3 dernières années indiquant impérativement le montant, la date, les coordonnées du destinataire public ou privé, ainsi que le domaine d'activité concerné (Dc2),
— déclaration présentant certificats de capacité ou certificats de qualifications professionnelles (si oui, les décrire, indiquer où et comment ils peuvent être consultés), certificats de qualité (si oui, indiquer les références et les coordonnées de l'organisme certificateur).
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Au titre des principales prestations exécutées au cours des 3 dernières années, le candidat devra fournir: au moins 3 références attestant de la réalisation d'une mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux de démolition sur un chantier équivalent à celui du présent marché; au moins 3 références attestant de la réalisation d'une mission de maîtrise d'œuvre relative aux travaux de désamiantage sur un chantier équivalent à celui du présent marché.
Afficher plus
Au titre des certificats de qualification professionnelle:
Certificats Opqibi de type: 0302; 0303; 0331; 0601; 0603; 0804; 0902; 1002; 1005; 1106; 1201; 1202; 1203; 1208; 1209; 1216; 1218; 1219; 1303; 1320; 1322; 1403; 1419; 2201; 2202.
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Sans objet.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
— Modalités de financement: fonds de la Semarelp dans le cadre du traité de concession d'aménagement de la ZAC Collange qui la lie à la ville de Levallois,
— Modalités de paiement: rémunération forfaitaire selon les modalités fixées au CCP; prix fermes, non révisables et non actualisables; versement d'acomptes dont la périodicité est fonction de la réception de prestations arrêtées au CCP; paiements par virement bancaire (délai maximum de 45 jours); aucune avance n'est octroyée au titulaire dans le cadre du présent marché.
Afficher plus
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
Solidaire ou conjointe (dans cette dernière hypothèse, le mandataire devra se porter solidaire des autres membres du groupement).
Noms et qualifications professionnelles du personnel ✅

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Date d'ouverture des offres: 2012-03-26 📅
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
L'ouverture des offres sera effectuée par le représentant légal du pouvoir adjudicateur assisté d'un membre du personnel compétent dans la matière objet du marché et d'un autre compétent dans la matière des marchés.
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique notée sur 20: méthodologie (appréhension des enjeux et de la complexité technique et fonctionnelle du projet - 8 points); moyens humains (organisation des moyens quantitatifs et qualitatifs de l'équipe et décomposition du temps prévisionnel d'intervention par tâche et appréciée au travers du temps passé par élément de mission - 8 points); optimisation du planning (optimisation de réalisation des ouvrages sur lequel le maître d'œuvre s'engage apprécié au travers du planning; moyens mis en œuvre par le candidat pour les travaux en vue de respecter les délais et éviter les retards prévisibles; pertinence technique et économique des propositions faites par les candidats pour réduire les délais prévisionnels d'étude et de réalisation de l'ouvrage - 4 points) (60)
2. Prix noté sur 20: mission de base (15 points); mission complémentaire "opc" (4 points); missions complémentaires "Assistance à la déconnexion des réseaux (sécurité incendie et fluides divers)" + "Assistance aux démarches administratives" + "Etudes géotechniques et hydrogéologiques" (1 point) (40)
Langues
Langue: français 🗣️
Conditions d’ouverture des offres
Adresse: siège de la Semarelp

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Service marchés - Mme Halipre
Jean-Pierre Aubry, dirceteur général
Adresse du profil d'acheteur: http://www.semarelp.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.semarelp.fr 🌏
URL des documents: http://www.semarelp.fr 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2012-01-01
Informations complémentaires
Le présent avis implique un marché privé qualifié de prestations intellectuelles et passé selon une procédure d'appel d'offres ouvert conformément à l'article 29 du décret n° 2005-1742 du 30.12.2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics - article 3 de l'ordonnance 2005-649 du 6.6.2005.
Afficher plus
Le dossier de consultation des entreprises pourra être retiré par les candidats par voie électronique sur le site www.semarelp.fr rubrique appel d'offres (n° de hotline en cas de difficultés: +33 892222401). Il pourra également être retiré sur place ou envoyé par voie postale suite à une demande par courrier ou par télécopie aux coordonnées susmentonnées.
Afficher plus
Les horaires de retrait des DCE sont les suivants: du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00.
Les candidats auront l'obligation de faire une offre pour l'ensemble des prestations du marché (prestations de la phase 1 et de la phase 2 comprises).
Avant remise de leur pli, les candidats devront effectuer une visite obligatoire des lieux. 2 dates sont proposées: le 24.2.2012 et le 16.3.2012. Les modalités de visite sont précisées au sein du règlement de consultation.
En vue de renseigner les éléments propres à leur candidature, les candidats sont invités à utiliser les formulaires Dc1 et Dc2 disponibles dans le DCE.
Pour justifier de leurs capacités professionnelles, techniques et financières, les candidat pourront demander que soient également prises en compte celles d'autres opérateurs économiques (sous-traitants et/ou cotraitants).
Seront sélectionnés les candidats dont les capacités techniques, économiques et financières seront jugées suffisantes au regard de l'importance des prestations objet du marché.
La notation des sous-critères de la valeur technique sera établie au regard de catégories d'appréciations mentionnées au règlement de consultation. Par ailleurs, la notation de chaque sous-critères du prix sera établie au regard d'une formule paramétrique mentionnée au sein du règlement de consultation.
Afficher plus
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 9.2.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grand instance de Nanterre
Adresse postale: 179 avenue Frédéric et Irène Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971010 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 031-050098 (2012-02-09)
Avis d'attribution de marché (2012-05-25)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 750 402 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-05-25 📅
Date de publication: 2012-05-31 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 102-170002
Se réfère à l'avis: 2012/S 31-050098
Numéro JO-S: 102
Informations complémentaires
Le présent marché a été passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert conformément à l'article 29 du décret no 2005-1742 du 30.12.2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs non soumis au code des marchés publics (article 3 de l'ordonnance no 2005-649 du 6.6.2005). Date de notification du marché: 27.4.2012. Annonce no316, BOAMP 31 B du 14.2.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 25.5.2012.
Afficher plus

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: territoire de la ville de Levallois, 92300 Levallois-Perret, FRANCE.

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique notée sur 20: méthodologie (appréhension des enjeux et de la complexité technique et fonctionnelle du projet - 8 points); moyens humains (organisation des moyens quantitatifs et qualitatifs de l'équipe et décomposition du temps prévisionnel d'intervention par tâche et appréciée au travers du temps passé par élément de mission - 8 points); optimisation du planning (optimisation de réalisation des ouvrages sur lequel le Maître d'oeuvre s'engage apprécié au travers du planning; moyens mis en oeuvre par le candidat pour les travaux en vue de respecter les délais et éviter les retards prévisibles; pertinence technique et économique des propositions faites par les candidats pour réduire les délais prévisionnels d'étude et de réalisation de l'ouvrage - 4 points) (60)
2. Prix noté sur 20: mission de base (15 points); mission complémentaire " OPC " (4 points); missions complémentaires " Assistance à la déconnexion des réseaux (sécurité incendie et fluides divers) " + " Assistance aux démarches administratives " + " Etudes géotechniques et hydrogéologiques " (1 point) (40)

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-04-04 📅
Nom: Egis Batiments Management (mandataire du groupement constitué avec Arcadis)
Adresse postale: 4 rue Dolorès Ibarruri - TSA 90007
Commune postale: Montreuil
Code postal: 93188
Pays: France 🇫🇷
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4

Informations complémentaires
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Greffe du Tribunal de grand instance de Nanterre
Source: OJS 2012/S 102-170002 (2012-05-25)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Hauts-de-Seine
Produits/services:
Services d'architecture, services de... Services d'ingénierie