Marchés de travaux relatifs à la construction d'un équipement aquatique communautaire

Avis de marché (2012-03-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre en béton
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre en béton 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de communes Roche aux Fées
Adresse postale: 16 rue Louis Pasteur, BP 34
Code postal: 35240
Commune postale: Retiers
Contact
Adresse Internet: http://www.cc-rocheauxfees.fr 🌏
Téléphone: +33 299436487 📞
Fax: +33 299436377 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-03-08 📅
Date limite de soumission: 2012-04-18 📅
Date de publication: 2012-03-09 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 48-078676
Numéro JO-S: 48
Informations complémentaires

“Les critères relatifs à la candidature sont les garanties et capacités techniques et financières, et les moyens humains et techniques. Le délai d'exécution...”    Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
“Les travaux sont répartis en 23 lots.”
Numéro du lot: 01
Brève description:
“Terrassement-VRD.”
Numéro du lot: 02
Brève description:
“Gros oeuvre.”
Numéro du lot: 03
Brève description:
“Charpente métallique.”
Numéro du lot: 04
Brève description:
“Etanchéité extérieure.”
Numéro du lot: 05
Brève description:
“Bardage extérieur métallique - façades.”
Numéro du lot: 06
Brève description:
“Menuiseries extérieures aluminium.”
Numéro du lot: 07
Brève description:
“Menuiseries intérieures bois - cloisons sèches.”
Numéro du lot: 08
Brève description:
“Faux plafonds - tissus tendus.”
Numéro du lot: 09
Brève description:
“Étanchéité intérieure - carrelage - faïence - équipement - revêtement des bassins.”
Numéro du lot: 10
Brève description:
“Fond mobile.”
Numéro du lot: 11
Brève description:
“Serrurerie - métallerie.”
Numéro du lot: 12
Brève description:
“Casiers / cabines.”
Numéro du lot: 13
Brève description:
“Contrôle d'accès.”
Numéro du lot: 14
Brève description:
“Peinture.”
Numéro du lot: 15
Brève description:
“Agencements spéciaux.”
Numéro du lot: 16
Brève description:
“Électricité - courants forts - courants faibles.”
Numéro du lot: 17
Brève description:
“Plomberie - sanitaires.”
Numéro du lot: 18
Brève description:
“Chauffage - traitement d'air.”
Numéro du lot: 19
Brève description:
“Traitement d'eau.”
Numéro du lot: 20
Brève description:
“Plantations intérieures en hydroculture.”
Numéro du lot: 21
Brève description:
“Nettoyage.”
Numéro du lot: 22
Brève description:
“Espaces verts.”
Numéro du lot: 23
Brève description:
“Prévention des noyades.”
Description des options:
“— Option 01: façades béton préfabriqué, finition béton lisse lasuré (lots 02 et 14):”

“Lot 2: isolation des parois derrière panneaux en béton lisse teinte.”

Afficher plus (25)

“Lot 2: panneaux de façades préfabriquées parement béton lisse teinté dans la masse.”

“Lot 14: lasure sur béton.”

“— option 02: plancher chauffant et isolation des plages intérieures piscine (lots 02 et 18):”

“Lot 2: isolation thermique en fond de coffrage.”

“Lot 2: chape d'enrobage pour plancher chauffant.”

“Lot 18: plancher chauffant des plages intérieures piscine.”

“— option 03: thermo-laquage complémentaire de la charpente (lot 03),”

“— option 04: végétalisation de la terrasse des vestiaires (lot 04),”

“— option 05: caniveaux inox à fente (lots 02 et 09):”

“Lot 2: incidence financière pour l'intégration de caniveau cunette.”

“Lot 9: caniveau inox à fente.”

“— Option 06: plus-value pour serrure à clefs électroniques (lots 12 et 16):”

“Lot 12: serrure électronique type Els.”

“Lot 16: plus-value pour serrure électronique.”

“— option 07: récupération de chaleur sur eaux grises (lot 17),”

“— option 08: traitement d'air thermodynamique de la Halle de bassins (lots 16 et 18):”

“Lot 16: traitement d'air thermodynamique.”

“Lot 18: traitement d'air thermodynamique.”

“— option 09: parkings en pavés engazonnés et terre pierre (lot 01),”

“— option 10: filtre acier (lot 19),”

“— option 11: lavage des filtres automatiques (lot 19),”

“— option 12: jeux complémentaires-3jeux (lot 19),”

“— option 13: revêtement des bâches d'eaux traitées (lot 09),”

“— option 14: isolation en dessous des planchers des plages (lot 02),”

“— option 15: contrat de Maintenance (lot 13).”

Numéro de référence: 12-005
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution:
“Lieu-dit L'Yve, 35150 Janzé, FRANCE.”

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
“Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ou DC2;”

“Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du CMP ou DC1;”

Afficher plus (1)

“Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 5212-1 à 4 du code du travail ou DC1.”

Situation économique et financière:
“Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du contrat, réalisés au cours des 3 derniers...”    Afficher plus

“Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels: attestations d'assurance en responsabilité civile...”    Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
“— Liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces...”    Afficher plus

“— Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature,”

Afficher plus (1)

“— Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.”

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:
“Garantie à première demande à constituer en cas d'avance (articles 87 à 89 du CMP).”
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
“Financement: autofinancement de la Communauté de communes, emprunt, subventions versées par des collectivités publiques. Paiement direct selon les règles de...”    Afficher plus

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (60)
2. Valeur technique évaluée à partir des sous-critères pondérés suivants: engagement sur le respect des prescriptions architecturales et techniques sur 60 %;les moyens mis en oeuvre pour respecter les règles d'hygiène et de sécurité et en particulier pour respecter la règlementation en matière d'élimination des déchets, de nettoyage, et les prescriptions environnementales propres à ce chantier sur 20 %; l'organisation envisagée pour répondre au planning de phasage des travaux sur 20 % (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Mme Clouet Michelle, présidente
Nom: Communauté de communes au Pays de la Roche-aux-Fées
Adresse postale: 16 rue Louis Pasteur, BP 34
Commune postale: Retiers
Code postal: 35240
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: celine.gagneux@ccprf.fr 📧
Nom: www.e-megalisbretagne.org (référence 12-005) ou sur demande écrite par courrier (à l'adresse ci-dessus) ou télécopie ou par courriel à l'adresse suivante: celine.gagneux@ccprf.fr
envoi par courrier recommandé avec accusé réception ou remise contre récépissé à la Communauté de communes au Pays de la Roche-aux-Fées, 16 rue Louis Pasteur, BP 34 - 35240 Retiers ou transmission des offres par voie électronique sur www.e-megalisbretagne.org
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 12-005
Informations complémentaires

“Les critères relatifs à la candidature sont les garanties et capacités techniques et financières, et les moyens humains et techniques.”

“Le délai d'exécution des travaux de l'ensemble des lots est de 18 mois, 60 jours de préparation et 16 mois de travaux.”

Afficher plus (2)

“A titre indicatif, la période de préparation de chantier démarrera à compter du 1.7.2012 et les travaux débuteront à compter du 1.9.2012 jusqu'au 1.3.2014.”

“Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.3.2012.”

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-rennes@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 223212828 📞
Fax: +33 299635684 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal administratif de Rennes
Adresse postale: 3 contour de la Motte
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000
Téléphone: +33 223212828 📞
Fax: +33 299635684 📠
Source: OJS 2012/S 048-078676 (2012-03-08)

Avis d'attribution de marché (2012-08-08)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 435 693,01 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté de Communes Roche aux Fées

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-08-08 📅
Date de publication: 2012-08-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 153-254953
Numéro JO-S: 153
Informations complémentaires

“Annonce no 51, BOAMP 113 AAnnonce no 51, BOAMP 142 B du 13.3.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.8.2012.”

Procédure
Critères d'attribution
Critère: 2. Valeur technique évaluée à partir des sous-critères pondérés suivants: engagement sur le respect des prescriptions architecturales et techniques sur 60 %;les moyens mis en oeuvre pour respecter les règles d'hygiène et de sécurité (conformément au PGCSPS) et en particulier pour respecter la règlementation en matière d'élimination des déchets, de nettoyage, et les prescriptions environnementales propres à ce chantier sur 20 %; l'organisation envisagée pour répondre au planning de phasage des travaux sur 20 %. (40)

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-05-31 📅
Nom: Pigeon TP
Commune postale: Argentré du Plessis
Code postal: 35370
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: Cardinal
Commune postale: Mernel
Code postal: 35330

3️⃣
Nom: Constructions Martin
Commune postale: Martigné Ferchaud
Code postal: 35640

4️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-06-25 📅
Nom: Euro'Etanche
Commune postale: Saint Lyphard
Code postal: 44410

5️⃣
Nom: Feratte
Commune postale: Guignen
Code postal: 35580

6️⃣
Nom: Raub Lannion Miroiterie
Commune postale: Lannion
Code postal: 22300

7️⃣
Nom: Menuiserie Pele
Commune postale: Ernee
Code postal: 53500

8️⃣
Nom: Dufisol
Commune postale: Saint Herblain
Code postal: 44800

9️⃣
Nom: Srs
Commune postale: Blois
Code postal: 41000

1️⃣0️⃣
Nom: Futura Play
Commune postale: Saverne
Code postal: 67700

1️⃣1️⃣
Nom: Atelier Creation Metal
Commune postale: Liffré
Code postal: 35340

1️⃣2️⃣
Nom: Suffixe
Commune postale: Rioz
Code postal: 70190

1️⃣3️⃣
Nom: OEM Terminals & Smart Objects
Commune postale: Fontenay le Comte
Code postal: 85206

1️⃣4️⃣
Nom: Tiriault
Commune postale: Acigné
Code postal: 35690

1️⃣5️⃣
Nom: Metalobil
Commune postale: Les Sorinières
Code postal: 44840

1️⃣6️⃣
Nom: Sylvestre Electricite
Commune postale: La Guerche de Bretagne
Code postal: 35130

1️⃣7️⃣
Nom: F2E
Commune postale: Bruz
Code postal: 35170

1️⃣8️⃣

1️⃣9️⃣
Nom: L'Eau Pure
Commune postale: Rennes
Code postal: 35000

2️⃣0️⃣
Nom: Jardins de Gally
Commune postale: Le Bignon
Code postal: 44140

2️⃣1️⃣
Nom: Net Plus
Commune postale: Cesson Sévigné
Code postal: 35515

2️⃣2️⃣
Nom: Botanica
Commune postale: Nice
Code postal: 06300

2️⃣3️⃣
Nom: MG International/Poseidon
Commune postale: Boulogne Billancourt
Code postal: 92100
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
2
3
5
1
4

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Mme Clouet Michelle, Présidente
Source: OJS 2012/S 153-254953 (2012-08-08)