Marché de travaux pour la construction d'un EHPAD sur le site de l'ancienne "clinique du Parc" situé à Lyon 6°

SCI EHPAD boulevard des Belges

Marché de travaux pour la construction d'un EHPAD sur l'ancien site de la "clinique du Parc" passé selon la procédure de l'appel d'offres restreint, conformément aux articles 30 et 31 du décret du 30.12.2005.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-03-30. L'appel d'offres a été publié le 2012-02-27.

Qui ?

• SCI EHPAD boulevard des Belges

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-02-27	Avis de marché
2012-04-26	Informations complémentaires

Avis de marché (2012-02-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de bâtiments liés à la santé
Quantité ou étendue:

L'opération comprend la construction d'un EHPAD de 92 lits.Le bâtiment sera de type R+6 + couronnements (environ 5 900 m² Sdo) avec 2 niveaux de sous-sols.La durée prévisionnelle d'exécution du marché est de 21 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.La date prévisionnelle de notification est fixée à début juillet 2012.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de bâtiments liés à la santé 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure restreinte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: SCI EHPAD boulevard des Belges
Adresse postale: SCI EBB, 38 rue François Peissel
Code postal: 69300
Commune postale: Caluire-et-Cuire
Contact
Téléphone: +33 426238388 📞
Fax: +33 426238364 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-02-27 📅
Date limite de soumission: 2012-03-30 📅
Date de publication: 2012-02-29 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 41-066436
Numéro JO-S: 41
Informations complémentaires

Critères de sélection des candidats: 1- capacité professionnelle et technique au regard des niveaux de capacité minimaux exigés; 2- capacité financière; 3- références. Le DCE sera transmis aux seuls candidats sélectionnés. Le présent avis suffi à déposer une candidature. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.2.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Numéro du lot: 01
Intitulé du lot: terrassements - parois moulée - pompage
Brève description:

Paroi moulée pour création de 2 niveaux de…

… sous-sol.Fouille en pleine masse de 8 000 m³.

… sous-sol.

Fouille en pleine masse de 8 000 m³.
Informations complémentaires sur les lots:

Lot 01 CE 1.1: terrassements: qualification: 1312 / effectif: 10 compagnons. Lot 01 CE 1.2: paroi moulée: qualification: 1243 / effectif: 10 compagnons. Lot 01 CE 1.3: pompage: qualification: 1283 / effectif: 10 compagnons.

Numéro du lot: 02
Intitulé du lot: gros oeuvre - ITE - façades - etanchéité - VRD espaces vert
Brève description: Création de 8 000 m² de plancher, 3 000 m² de façade ITE, 1 400 m² d'étanchéité.
Informations complémentaires sur les lots:

Lot 02 CE 2.1: gros oeuvre: qualification: 2212 / effectif: 50 compagnons. Lot 02 CE 2.2: ITE: qualification: 7131 / effectif: 10 compagnons. Lot 02 CE 2.3: etanchéité: qualification: 3212 ou 3222 / effectif: 10 compagnons. Lot 02 CE 2.4: VRD espaces vert: qualification: 1351 ou références / effectif: 10 compagnons.

Numéro du lot: 03
Intitulé du lot: menuiserie bois aluminium - occultations - métallerie - façades pierres
Brève description:

Menuiserie bois/alu des chambres.Mur rideau aluminium des salons.Occultations par BSO.1 400 m² de façades en pierre isolation

Menuiserie bois/alu des chambres.

Mur rideau aluminium des salons.

Occultations par BSO.

1 400 m² de façades en pierre isolation

Informations complémentaires sur les lots:

Lot 03 CE 3.1: menuiserie bois-aluminium: qualification: 3512 / effectif: 20 compagnons lot 03 CE 3.2: menuiserie aluminium: qualification: 3522-3722 / effectif: 20 compagnons Lot 03 CE 3.3: occultations: qualification: sur références / effectif: 10 compagnons lot 03 CE 3.4: métallerie: qualification: 4412 / effectif: 10 compagnons Lot CE 03 3.5: façades pierres: qualification: 7132 ou références / effectif: 15 compagnons.

Numéro du lot: 04
Intitulé du lot: finitions
Brève description:

Cloisons en plaque de plâtre pour l'ensemble des…

… locaux.Sols minces étanche dans les salles de bains des chambres de l'ehpad.Carrelages dans les circulations et locaux communs du rez de chaussée.Parquet dans les chambres.Résines dans les locaux techniques du sous-sol -1.

… locaux.

Sols minces étanche dans les salles de bains des chambres de l'ehpad.

Carrelages dans les circulations et locaux communs du rez de chaussée.

Parquet dans les chambres.

Résines dans les locaux techniques du sous-sol -1.

Informations complémentaires sur les lots:

Lot 04 CE 4.1: Cloisons peinture: qualification: 4132-6112 / Effectif: 35 compagnons. Lot 04 CE 4.2: plafonds: qualification: 6612 / effectif: 15 compagnons. Lot 04 CE 4.3: menuiserie bois: qualification: 4322 / effectif: 25 compagnons. Lot 04 CE 4.4: Sols minces collés: qualification: 6222 ou 6224 / effectif: 10 compagnons. Lot 04 CE 4.5: carrelages faïences: qualification: 6312 / effectif: 10 compagnons. Lot 04 CE 4.6: résine et peinture de sol: qualification: sur références / effectif: 10 compagnons. Lot 04 CE 4.7: parquet stratifié: qualification: 6292 / effectif: 10 compagnons.

Numéro du lot: 05
Intitulé du lot: chauffage VMC - plomberie sanitaire
Brève description:

Chauffage radiateurs + plancher chauffant.VMC: 4 extracteurs simple flux / 11 CTA double flux.Equipement climatique: cuisine collective (300 repas/j).Lingerie.Désenfumage mécanique.Solaire thermique (50 m²).

Chauffage radiateurs + plancher chauffant.

VMC: 4 extracteurs simple flux / 11 CTA double flux.

Equipement climatique: cuisine collective (300 repas/j).

Lingerie.

Désenfumage mécanique.

Solaire thermique (50 m²).

Informations complémentaires sur les lots:

Lot 05 CE 5.1: chauffage: qualification: 5313 / effectif: 51 compagnons. Lot 05 CE 5.2: climatisation - ventilation: qualification: 5413 / effectif: 51 compagnons. Lot 05 CE 5.3: plomberie: 5112 / effectif: 51 compagnons.

Numéro du lot: 06
Intitulé du lot: electricité - courants faibles
Brève description:

Raccordement tarif jaune - groupe électrogène de secours - installation courants forts - infrastructure VDI & DECT - système d'appel infirmière…

… -.Système de sécurité incendie: catégorie A, equipement d'alarme de type 1.

… -.

Système de sécurité incendie: catégorie A, equipement d'alarme de type 1.
Informations complémentaires sur les lots: Qualification: E2-T2-CF2 / effectifs: 15 compagnons.
Numéro du lot: 07
Intitulé du lot: matériel de cuisine
Brève description: Matériel de cuisine.
Informations complémentaires sur les lots: Qualification: sur références / effectif: 10 compagnons.
Numéro du lot: 08
Intitulé du lot: equipement buanderie
Brève description:

2 Laveuse-Essoreuse type barrière (25 kg et 13…

… kg)1 séchoir rotatif (25 kg)Matériel divers.

… kg)

1 séchoir rotatif (25 kg)

Matériel divers.

Numéro du lot: 09
Intitulé du lot: ascenseurs
Brève description: Création de 4 ascenseurs intérieurs et d'une plateforme extérieure.
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

L'opération comprend la construction d'un EHPAD de 92 lits.

Le bâtiment sera de type R+6 + couronnements (environ 5 900 m² Sdo) avec 2 niveaux de sous-sols.

La durée prévisionnelle d'exécution du marché est de 21 mois à compter de l'ordre de service de démarrage des travaux.

La date prévisionnelle de notification est fixée à début juillet 2012.

Durée de l'accord: 21 mois
Numéro de référence: Q545
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code CPV supplémentaire: EA05
IA04
AB13
AA02
AA01
IA05
IA09
AB03
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 86 boulevard des Belges, 69006 Lyon, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature (DC1),

— copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur du candidat en application de l'article 8 de l'ordonnance du 6.6.2005 justifiant qu'il ne tombe pas sous le coup de l'une des interdictions à concourir (DC1),

— documents relatifs aux pouvoirs de la personne habilitée pour engager la société, si la personne signataire n'est pas un représentant légal de la société.

Situation économique et financière:

— Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— Bilans ou extraits de bilans concernant les 3 dernières années, des opérateurs économiques pour lesquels l'établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi.

Niveau(x) minimal/minimaux de normes:

Situation financière de l'entreprise: Fonds propres supérieurs à 10 % du bilan et capacité d'auto-financement supérieure à 2 % sur les 2 dernières années.

Capacité technique et professionnelle:

— certificat (s) de qualité ou de capacité délivré (s) par des organismes indépendants ou moyens de preuve équivalent, notamment certificats de qualifications professionnelles ou de conformité à des spécifications techniques: Qualibat ou équivalent (les niveaux spécifiques minimaux exigés sont indiqués par lot),

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat au cours des 3 dernières années (les niveaux spécifiques minimaux exigés sont indiqués par lot),

— présentation d'une liste de travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus important (au moins 3 références significatives pour des opérations similaires),

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Retenue de garantie pouvant être remplacée par une caution personnelle et solidaire.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Financement sur fonds propres.

Le délai maximum de paiement des acomptes et du solde est de 45 jours à compter de la date de réception de la demande de paiement par le maître d'oeuvre.

Taux d'intérêt en cas de retard: 3 fois le taux d'intérêt légal.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Les candidats peuvent soumissionner seuls ou en groupement d'opérateurs économiques.

En cas de groupement, la forme souhaitée est la forme solidaire.

Il est interdit au candidat de présenter pour un même lot plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements, et à la fois en qualité de membre de plusieurs groupements.

Procédure
Nombre minimum de candidats: 5
Nombre maximum de candidats: 10
Date d'envoi des invitations: 2012-04-06 📅
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Prix des prestations (50)
2. Valeur technique (moyens engagés en personnel, moyens engagés en matériels, modes opératoires, dispositions prises pour la réduction des nuisances) (50)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: Mme Cambier
Adresse du profil d'acheteur: http://www.voxoa.fr/appel-d-offres.php 🌏
Nom: Voxoa
Adresse postale: 30 rue du Lac
Commune postale: Lyon Cedex 03
Code postal: 69442
Point de contact: M. Coppere
Téléphone: +33 472610261 📞
Courrier électronique: contact@voxoa.fr 📧
Fax: +33 472610262 📠
URL pour informations complémentaires: http://www.voxoa.fr/appel-d-offres.php 🌏
URL des documents: http://www.voxoa.fr/appel-d-offres.php 🌏
Point de contact: service juridique
URL pour la participation: http://www.voxoa.fr/appel-d-offres.php 🌏

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: Q545
Informations complémentaires

Critères de sélection des candidats:

1- capacité professionnelle et technique au regard des niveaux de capacité minimaux exigés;

2- capacité financière;

3- références.

Le DCE sera transmis aux seuls candidats sélectionnés.

Le présent avis suffi à déposer une candidature.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.2.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal de grande instance de Lyon
Adresse postale: 67 rue Servient
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 472607012 📞
Fax: +33 472607238 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2012/S 041-066436 (2012-02-27)

Informations complémentaires (2012-04-26)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-04-26 📅
Date de publication: 2012-05-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 84-136813
Se réfère à l'avis: 2012/S 41-066436
Numéro JO-S: 84
Source: OJS 2012/S 084-136813 (2012-04-26)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil (>20)

Travaux de construction de bâtiments (>20)

Travaux de construction de bâtiments liés à la santé et aux services sociaux, de crématoriums et de toilettes publiques (14)

Travaux de construction de bâtiments liés à la santé (8)