Lyon 7ème - travaux d'aménagement du parc Blandan - entités esplanade et Douves

Communauté urbaine de Lyon

Lyon 7ème - travaux d'aménagement du parc Blandan - entités esplanade et Douves.
La communauté urbaine de Lyon est propriétaire depuis janvier 2008 de la caserne du Sergent Blandan située dans le 7ème arrondissement de Lyon. Le projet de reconversion de cette caserne a pour objectif de créer un parc espace public, lieu de détente et de loisirs au coeur de l'agglomération, en exploitant les qualités de ce site exceptionnel de 17 hectares.
Un marché de maîtrise d'oeuvre a été lancé sur le projet d'aménagement du parc, en dehors de toute programmation sur les bâtis.
Les travaux sont scindés en deux tranches: tavaux d'aménagement du parc Blandan entité Esplanade et Douves, puis travaux d'aménagement du parc Blandan entité château Lamotte. Seule la première tranche fait l'objet des appels d'offres lancés ci-dessous. Ils concernent les aménagements liés aux entités esplanade d'une part et douves d'autres part.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-03-19. L'appel d'offres a été publié le 2012-01-27.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Communauté urbaine de Lyon

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Rhône

Historique des marchés publics

Date	Document
2012-01-27	Avis de marché
2012-06-26	Informations complémentaires
2012-11-02	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2012-01-27)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager de parcs
Quantité ou étendue:

Lot 1 - terrassements généraux - assainissement sur les entités Esplanade et Douves.Lot 2 - structures métalliques - serrurerie sur les entités Esplanade et Douves.Lot 3 - VRD spécifiques à l'esplanade.Lot 4 - aménagements paysagers relatifs au Parc Nature.Lot 5 - éclairage - distribution électrique sur les entités Esplanade et Douves.Lot 6 - skatepark.Lot 7 - passerelle.Lot 9 - traitement des murs d'enceinte sur les entités Esplanade et Douves.La consultation concerant le lot 8: structure bois - aire de jeux et mobilier, sera lancée ultérieurement.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager de parcs 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Organisme de droit public
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté urbaine de Lyon
Adresse postale: 20 rue du Lac, BP 3103
Code postal: 69399
Commune postale: Lyon Cedex 03
Contact
Adresse Internet: http://marches.grandlyon.com 🌏
Fax: +33 426993049 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-01-27 📅
Date limite de soumission: 2012-03-19 📅
Date de publication: 2012-02-01 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 21-033882
Numéro JO-S: 21
Informations complémentaires

— précision du 1-2: le pouvoir adjudicateur est un établissement public de coopération intercommunale, — précision du 2-1-9: les variantes sont autorisées pour le lot 7: passerelle - le candidat devra obligatoirement répondre à l'offre de base, — précision du 2-3: le délai d'exécution des travaux est de 20 mois à compter de l'ordre de service fixant le démarrage des travaux, — précision du 4.1.1: - procédure d'appel d'offres ouvert, — précision du 4-2.1 les critères de jugement des offres sont les suivants. Lot 1 - terrassements généraux - assainissement sur les entités Esplanade et Douves. Critère 1: prix (35 %) apprécié sur la base du DQE. Critère 2: valeur technique de l'offre (50 %), appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur: — sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier (25 %): méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (PAQ) adaptée aux prestations, — sous critère 2: adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier (25 %). Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel proposé. Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces. Critère 3: pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc). Critère 4: qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) appréciée sur la base de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance. Lot 2 - structures métalliques - serrurerie sur les entités Esplanade et Douves. Critère 1: prix (35 %) apprécié sur la base du DQE; Critère 2: valeur technique de l'offre (50 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur: — sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier (25 %): méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (PAQ) adaptée aux prestations, — sous critère 2: adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier (25 %). Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel proposé. Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces. Critère 3: pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc). Critère 4: qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) apprécié sur la base de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance. Lot 3 - VRD spécifiques à l'esplanade. Critère 1: prix (35 %) apprécié sur la base du DQE. Critère 2: valeur technique de l'offre (50 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur. — sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier (25 %): méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (PAQ) adaptée aux prestations, — sous critère 2: adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier (25 %). Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel proposé. Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces. Critère 3: pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc). Critère 4: Qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) apprécié sur la base des échantillons remis, de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance. Lot 4 - aménagements paysagers relatifs au Parc Nature. Critère 1: prix (35 %) apprécié sur la base du DQE. Critère 2: valeur technique de l'offre (42 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur. — sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier (21 %): Méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (Paq) adaptée aux prestations, — sous critère 2: adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier (21 %). Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel proposé. Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces. Critère 3: Pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc). Critère 4: qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) appréciée sur la base des échantillons remis, de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance. Critère 5: performance sociale de l'offre (8 %). La qualité de l'encadrement technique, tutorat et dispositif de formation professionnelle proposés par l'entreprise au(x) salariés en insertion évaluée sur la base d'une note d'insertion professionnelle présentant la qualité, la qualification et la fonction dans l'entreprise du tuteur; les modalités d'encadrement (comment et par qui sera évalué le travail, la progression dans le travail, la fréquence des évaluations, le suivi de la personne par entretiens individuels ou réunions d'équipe); la formation interne à l'entreprise (modalités); la formation professionnelle agréée (laquelle et dans quel cadre). Lot 5 - éclairage - distribution électrique sur les entités Esplanade et Douves. Critère 1: prix (35 %) apprécié sur la base du DQE. Critère 2: valeur technique de l'offre (50 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur. — sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier (25 %): méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (Paq) adaptée aux prestations, — sous critère 2: adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier (25 %). Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel proposé. Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces. Critère 3: pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc). Critère 4: qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) appréciée sur la base de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance. Lot 6 - skatepark. Critère 1: prix (35 %). Critère 2: valeur technique de l'offre (50 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur. — sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier 25 %: méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (PAQ) adaptée aux prestations, — sous critère 2: adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier 25 %. Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel. Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces. Critère 3: pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc). Critère 4: qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) appréciée sur la base de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance. Lot 7 - passerelle. Critère 1: prix (35 %). Critère 2: valeur technique de l'offre (50 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur. — sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier 25 %: méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (PAQ) adaptée aux prestations, — sous critère 2: adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier (25 %). Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel proposé. Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces. Critère 3: pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc). Critère 4: qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) appréciée sur la base des échantillons remis, de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance. Lot 9 - traitement des murs d'enceinte sur les entités Esplanade et Douves. Critère 1: prix (35 %). Critère 2: valeur technique de l'offre (50 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur. — sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier 25 %: Méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (Paq) adaptée aux prestations, — sous critère 2: adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier (25 %). Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel proposé. Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces. Critère 3: pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc). Critère 4: qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) appréciée sur la base de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance. — précision du 4.3.3 conditions d'obtention des documents: Le dossier peut être téléchargé jusqu'à la date limite de remise des offres à l'adresse Internet suivante: http://marches.grandlyon.com sous la référence: Lot 1 : 12-dgdu-001-01. Lot 2 : 12-dgdu-001-02. Lot 3 : 12-dgdu-001-03. Lot 4 : 12-dgdu-001-04. Lot 5 : 12-dgdu-001-05. Lot 6 : 12-dgdu-001-06. Lot 7 : 12-dgdu-001-07. Lot 9 : 12-dgdu-001-09. L'attention des candidats ayant choisi de télécharger le DCE est attirée sur le fait que l'ensemble des études préalables, documents divers et pièces graphiques étant particulièrement volumineux, leur seront transmis par courrier à la suite d'une demande écrite, reçue au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres à l'adresse indiquée au point 1.1. Il peut également être peut-être demandé gratuitement par courrier ou télécopie (la réception de la demande devant parvenir au moins 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres) ou retiré (jusqu'à la date limite de remise des offres) à l'adresse indiquée au point 1-1, les jours ouvrés de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00. — précision 4-3-8: la date d'ouverture des offres prévue est indicative, — précisions sur le marché, — marchés conclus à lots séparés, — le marché comporte la ou les prestations supplémentaires suivantes: Lot 2 - structures métalliques - serrurerie sur les entités Esplanade et Douves. Pse a: Clôture Épargne et fort, fourniture et mise en place d'une clôture le long de la rue de l'Épargne, et fourniture et mise en place d'une clôture provisoire. Lot 3 - VRD spécifiques à l'esplanade. Pse a: Bancs béton assise caoutchouc, plus value pour remplacement des bancs de base par des bancs béton à assise caoutchouc. Lot 4 - aménagements paysagers relatifs au Parc Nature. Pse a: citerne (dalle de reconquuête) et plantations (Epargne): fourniture et mise en place de deux citernes dans les jardins de reconquête - et plantations le long de la cloture rue Epargne. Pse b: équipements sportifs complémentaires - douves (plus value pour pares-ballons inox et murs complémentaires pour Padel). — forme des candidatures, — les justificatifs visés aux points 3-2.2 et 3.2.3 seront fournis par le groupement afin de permettre l'appréciation globale des capacités des membres du groupement. Il n'est pas exigé que chaque cotraitant ait la totalité des capacités financières, techniques et professionnelles requises pour l'exécution du marché, — sauf dans les cas de sous-traitance interdite, le candidat peut demander la prise en compte des capacités d'autres opérateurs économiques. Il doit alors justifier des capacités de ce ou ces opérateurs (même justificatifs professionnels, techniques ou financiers à fournir que ceux exigés des candidats aux points 3.2.2 et 3.2.3) et produire un engagement signé en original de l'opérateur justifiant que le candidat disposera de ces capacités pour l'exécution du marché. L'Opérateur devra aussi fournir les justificatifs exigés au point 3-2-1 sauf la lettre de candidature, — un même candidat n'est pas autorisé à présenter pour le marché (ou pour un même lot) plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membre de plusieurs groupements, — modalités de remise des plis, — les modalités de transmission des plis sont indiquées dans le règlement de la consultation, — le pouvoir adjudicateur retient le mode de transmission sur support papier, — les candidats peuvent choisir de transmettre leur pli par voie électronique à l'adresse http://marches.grandlyon.com. Ils peuvent, dans le délai imparti pour la remise des plis, adresser une copie de sauvegarde sur support papier ou sur support physique électronique (CD-ROM ou DVD-ROM...). Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.1.2012.

Informations complémentaires

— précision du 1-2: le pouvoir adjudicateur est un établissement public de coopération intercommunale,

— précision du 2-1-9: les variantes sont autorisées pour le lot 7: passerelle - le candidat devra obligatoirement répondre à l'offre de base,

— précision du 2-3: le délai d'exécution des travaux est de 20 mois à compter de l'ordre de service fixant le démarrage des travaux,

— précision du 4.1.1: - procédure d'appel d'offres ouvert,

— précision du 4-2.1 les critères de jugement des offres sont les suivants.

Lot 1 - terrassements généraux - assainissement sur les entités Esplanade et Douves.

Critère 1: prix (35 %) apprécié sur la base du DQE.

Critère 2: valeur technique de l'offre (50 %), appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur:

— sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier (25 %): méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (PAQ) adaptée aux prestations,

— sous critère 2: adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier (25 %).

Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel proposé.

Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces.

Critère 3: pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc).

Critère 4: qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) appréciée sur la base de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance.

Lot 2 - structures métalliques - serrurerie sur les entités Esplanade et Douves.

Critère 1: prix (35 %) apprécié sur la base du DQE;

Critère 2: valeur technique de l'offre (50 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur:

— sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier (25 %): méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (PAQ) adaptée aux prestations,

— sous critère 2: adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier (25 %).

Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel proposé.

Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces.

Critère 3: pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc).

Critère 4: qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) apprécié sur la base de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance.

Lot 3 - VRD spécifiques à l'esplanade.

Critère 1: prix (35 %) apprécié sur la base du DQE.

Critère 2: valeur technique de l'offre (50 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur.

— sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier (25 %): méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (PAQ) adaptée aux prestations,

— sous critère 2: adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier (25 %).

Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel proposé.

Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces.

Critère 3: pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc).

Critère 4: Qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) apprécié sur la base des échantillons remis, de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance.

Lot 4 - aménagements paysagers relatifs au Parc Nature.

Critère 1: prix (35 %) apprécié sur la base du DQE.

Critère 2: valeur technique de l'offre (42 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur.

— sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier (21 %): Méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (Paq) adaptée aux prestations,

— sous critère 2: adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier (21 %).

Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel proposé.

Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces.

Critère 3: Pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc).

Critère 4: qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) appréciée sur la base des échantillons remis, de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance.

Critère 5: performance sociale de l'offre (8 %). La qualité de l'encadrement technique, tutorat et dispositif de formation professionnelle proposés par l'entreprise au(x) salariés en insertion évaluée sur la base d'une note d'insertion professionnelle présentant la qualité, la qualification et la fonction dans l'entreprise du tuteur; les modalités d'encadrement (comment et par qui sera évalué le travail, la progression dans le travail, la fréquence des évaluations, le suivi de la personne par entretiens individuels ou réunions d'équipe); la formation interne à l'entreprise (modalités); la formation professionnelle agréée (laquelle et dans quel cadre).

Lot 5 - éclairage - distribution électrique sur les entités Esplanade et Douves.

Critère 1: prix (35 %) apprécié sur la base du DQE.

Critère 2: valeur technique de l'offre (50 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur.

— sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier (25 %): méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (Paq) adaptée aux prestations,

— sous critère 2: adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier (25 %).

Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel proposé.

Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces.

Critère 3: pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc).

Critère 4: qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) appréciée sur la base de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance.

Lot 6 - skatepark.

Critère 1: prix (35 %).

Critère 2: valeur technique de l'offre (50 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur.

— sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier 25 %: méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (PAQ) adaptée aux prestations,

— sous critère 2: adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier 25 %.

Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel.

Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces.

Critère 3: pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc).

Critère 4: qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) appréciée sur la base de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance.

Lot 7 - passerelle.

Critère 1: prix (35 %).

Critère 2: valeur technique de l'offre (50 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur.

— sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier 25 %: méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (PAQ) adaptée aux prestations,

— sous critère 2: adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier (25 %).

Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel proposé.

Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces.

Critère 3: pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc).

Critère 4: qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) appréciée sur la base des échantillons remis, de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance.

Lot 9 - traitement des murs d'enceinte sur les entités Esplanade et Douves.

Critère 1: prix (35 %).

Critère 2: valeur technique de l'offre (50 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur.

— sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier 25 %: Méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (Paq) adaptée aux prestations,

— sous critère 2: adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier (25 %).

Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel proposé.

Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces.

Critère 3: pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc).

Critère 4: qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) appréciée sur la base de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance.

— précision du 4.3.3 conditions d'obtention des documents:

Le dossier peut être téléchargé jusqu'à la date limite de remise des offres à l'adresse Internet suivante: http://marches.grandlyon.com sous la référence:

Lot 1 : 12-dgdu-001-01.

Lot 2 : 12-dgdu-001-02.

Lot 3 : 12-dgdu-001-03.

Lot 4 : 12-dgdu-001-04.

Lot 5 : 12-dgdu-001-05.

Lot 6 : 12-dgdu-001-06.

Lot 7 : 12-dgdu-001-07.

Lot 9 : 12-dgdu-001-09.

L'attention des candidats ayant choisi de télécharger le DCE est attirée sur le fait que l'ensemble des études préalables, documents divers et pièces graphiques étant particulièrement volumineux, leur seront transmis par courrier à la suite d'une demande écrite, reçue au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres à l'adresse indiquée au point 1.1.

Il peut également être peut-être demandé gratuitement par courrier ou télécopie (la réception de la demande devant parvenir au moins 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres) ou retiré (jusqu'à la date limite de remise des offres) à l'adresse indiquée au point 1-1, les jours ouvrés de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00.

— précision 4-3-8: la date d'ouverture des offres prévue est indicative,

— précisions sur le marché,

— marchés conclus à lots séparés,

— le marché comporte la ou les prestations supplémentaires suivantes: Lot 2 - structures métalliques - serrurerie sur les entités Esplanade et Douves.

Pse a: Clôture Épargne et fort, fourniture et mise en place d'une clôture le long de la rue de l'Épargne, et fourniture et mise en place d'une clôture provisoire.

Lot 3 - VRD spécifiques à l'esplanade.

Pse a: Bancs béton assise caoutchouc, plus value pour remplacement des bancs de base par des bancs béton à assise caoutchouc.

Lot 4 - aménagements paysagers relatifs au Parc Nature.

Pse a: citerne (dalle de reconquuête) et plantations (Epargne): fourniture et mise en place de deux citernes dans les jardins de reconquête - et plantations le long de la cloture rue Epargne.

Pse b: équipements sportifs complémentaires - douves (plus value pour pares-ballons inox et murs complémentaires pour Padel).

— forme des candidatures,

— les justificatifs visés aux points 3-2.2 et 3.2.3 seront fournis par le groupement afin de permettre l'appréciation globale des capacités des membres du groupement. Il n'est pas exigé que chaque cotraitant ait la totalité des capacités financières, techniques et professionnelles requises pour l'exécution du marché,

— sauf dans les cas de sous-traitance interdite, le candidat peut demander la prise en compte des capacités d'autres opérateurs économiques. Il doit alors justifier des capacités de ce ou ces opérateurs (même justificatifs professionnels, techniques ou financiers à fournir que ceux exigés des candidats aux points 3.2.2 et 3.2.3) et produire un engagement signé en original de l'opérateur justifiant que le candidat disposera de ces capacités pour l'exécution du marché. L'Opérateur devra aussi fournir les justificatifs exigés au point 3-2-1 sauf la lettre de candidature,

— un même candidat n'est pas autorisé à présenter pour le marché (ou pour un même lot) plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membre de plusieurs groupements,

— modalités de remise des plis,

— les modalités de transmission des plis sont indiquées dans le règlement de la consultation,

— le pouvoir adjudicateur retient le mode de transmission sur support papier,

— les candidats peuvent choisir de transmettre leur pli par voie électronique à l'adresse http://marches.grandlyon.com. Ils peuvent, dans le délai imparti pour la remise des plis, adresser une copie de sauvegarde sur support papier ou sur support physique électronique (CD-ROM ou DVD-ROM...).

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.1.2012.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Lyon 7ème - travaux d'aménagement du parc Blandan - entités esplanade et Douves.

La communauté urbaine de Lyon est propriétaire depuis janvier 2008 de la caserne du Sergent Blandan située dans le 7ème arrondissement de Lyon. Le projet de reconversion de cette caserne a pour objectif de créer un parc espace public, lieu de détente et de loisirs au coeur de l'agglomération, en exploitant les qualités de ce site exceptionnel de 17 hectares.

Un marché de maîtrise d'oeuvre a été lancé sur le projet d'aménagement du parc, en dehors de toute programmation sur les bâtis.

Les travaux sont scindés en deux tranches: tavaux d'aménagement du parc Blandan entité Esplanade et Douves, puis travaux d'aménagement du parc Blandan entité château Lamotte. Seule la première tranche fait l'objet des appels d'offres lancés ci-dessous. Ils concernent les aménagements liés aux entités esplanade d'une part et douves d'autres part.

Numéro du lot: 1
Intitulé du lot: terrassements généraux - assainissement sur les entités Esplanade et Douves
Brève description:

Le lot 1 comprend l'ensemble des démolitions et des terrassements (35 000 m3) nécessaires à la réalisation des aménagements du site ainsi que l'ensemble des travaux d'assainissement (400 ml de canalisations), et en particulier des bassins d'infiltration enterrés générant d'importants terrassements (2 500 m3).

Quantité ou étendue: Démolitions et des terrassements (35 000 m3) - ensemble des travaux d'assainissement (400 ml de canalisations), des bassins d'infiltration enterrés générant des terrassements (2 500 m3).
Informations complémentaires sur les lots:

… demandés.Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: le candidat devra justifier d'un CA global annuel sur l'une des trois dernières années d'au moins 6 300 000 EUR (HT).Précison sur le 3.2.3) certificats de qualifications professionnelles ou justificatifs équivalents notamment par certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: disposer des qualifications FNTP suivantes: 211 - 2313 -2321 - 5143 ou équivalent.

… demandés.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: le candidat devra justifier d'un CA global annuel sur l'une des trois dernières années d'au moins 6 300 000 EUR (HT).

Précison sur le 3.2.3) certificats de qualifications professionnelles ou justificatifs équivalents notamment par certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: disposer des qualifications FNTP suivantes: 211 - 2313 -2321 - 5143 ou équivalent.

Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: structures métalliques - serrurerie sur les entités Esplanade et Douves
Brève description:

Le lot 2 comprend l'ensemble des clôtures (1 000 ml), portails/portillons (16u) et garde-corps…

… (280ml).Ce comprend également une halle pique-nique de 75m2 d'emprise au sol, d'un pare-ballon sur-mesure de 45ml et la signalétique spécifique pour le site (47 éléments de taille 50cm à 3m de haut).

… (280ml).

Ce comprend également une halle pique-nique de 75m2 d'emprise au sol, d'un pare-ballon sur-mesure de 45ml et la signalétique spécifique pour le site (47 éléments de taille 50cm à 3m de haut).

Quantité ou étendue: Clôtures (1 000 ml), portails/portillons (16u),garde-corps (280ml), une halle pique-nique de 75m2 d'emprise au sol,d'un pare-ballon sur-mesure de 45ml, la signalétique spécifique (47 éléments de taille 50cm à 3m de haut).
Informations complémentaires sur les lots:

Précision sur le 3.2.2) capacité économique et financière: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles, ou documents équivalents si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de fournir ceux demandés.Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: le candidat devra justifier d'un CA global annuel sur l'une des trois dernières années d'au moins 1 700 000 EUR (HT).Précison sur le 3.2.3) * certificats de capacité d'organismes indépendants, attestant de leur capacité à exécuter le marché ou certificats équivalents d'organismes établis en Union européenne ou justificatifs équivalents (article 45-II CMP).Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): disposer des qualifications suivantes: Qualibat 2412 - 4411 - 4432 ou équivalent * certificats de qualifications professionnelles ou justificatifs équivalents notamment par certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: disposer des qualifications FNTP suivantes: IP122 ou équivalent.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: le candidat devra justifier d'un CA global annuel sur l'une des trois dernières années d'au moins 1 700 000 EUR (HT).

Précison sur le 3.2.3) * certificats de capacité d'organismes indépendants, attestant de leur capacité à exécuter le marché ou certificats équivalents d'organismes établis en Union européenne ou justificatifs équivalents (article 45-II CMP).

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): disposer des qualifications suivantes: Qualibat 2412 - 4411 - 4432 ou équivalent * certificats de qualifications professionnelles ou justificatifs équivalents notamment par certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: disposer des qualifications FNTP suivantes: IP122 ou équivalent.

Numéro du lot: 3
Intitulé du lot: VRD spécifiques à l'Esplanade
Brève description:

Le lot 3 comprend les installations communes de chantier, les reprises de terrassements (terrassements fins, 2 300 m3), les terrassements en tranchées pour fourreaux (3 100 ml), chambres et arrosage, les voiries en enrobés (5 000 m²) en béton qualitatif (15 000 m²), de bordures et caniveaux béton et pierre (1 700 ml), de murets béton (420 ml), la fourniture et la pose de mobilier urbain.

Quantité ou étendue: Terrassements fins (2 300 m3), terrassements en tranchées pour fourreaux (3 100 ml), chambres et arrosage, voiries en enrobés (5 000 m²) en béton qualitatif (15 000 m²), bordures et caniveaux béton et pierre (1 700 ml), murets (420 ml), fourniture/pose mobilier urbain.
Informations complémentaires sur les lots:

Précision sur le 3.2.2) capacité économique et financière: renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles, ou documents équivalents si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de fournir ceux…

… demandés.Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: le candidat devra justifier d'un CA global annuel sur l'une des trois dernières années d'au moins 6 300 000 EUR (HT).Précison sur le 3.2.3) * certificats de capacité d'organismes indépendants, attestant de leur capacité à exécuter le marché ou certificats équivalents d'organismes établis en Union européenne ou justificatifs équivalents (article 45-II CMP).Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): disposer des qualifications suivantes: Qualibat 2111 ou équivalent * certificats de qualifications professionnelles ou justificatifs équivalents notamment par certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: disposer des qualifications FNTP suivantes: 2321 - 3421- 341- 3431 ou équivalent.

… demandés.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): disposer des qualifications suivantes: Qualibat 2111 ou équivalent * certificats de qualifications professionnelles ou justificatifs équivalents notamment par certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: disposer des qualifications FNTP suivantes: 2321 - 3421- 341- 3431 ou équivalent.

Numéro du lot: 4
Intitulé du lot: aménagements paysagers relatifs au Parc Nature
Brève description:

Le lot 4 comprend les reprises de terrassements (terrassements fins, 2 700 m3), les terrassements en tranchées pour fourreaux (4 300 ml), chambres et arrosage, les voiries en enrobés (250 m²) en béton qualitatif (7 000 m²), les bordures et caniveaux béton et pierre (2 60l ml), des sols sportifs (3 400 m²), des murets béton (130ml), un mur de soutènement (100ml pour 5,50m de haut au plus haut point), des sanitaires publics autonettoyants et leur habillage bois, la fourniture et la pose de mobilier urbain, la mise en oeuvre des supports de culture (17 000 m3), la fourniture et la plantation des végétaux, la garantie de reprise et l'entretien des végétaux.

Quantité ou étendue: Terrassements fins (2 700 m3),terrassements en tranchées pour fourreaux (4 300 ml), chambres et arrosage, les voiries en enrobés (250m²) en béton qualitatif (7 000 m²), bordures et caniveaux béton et pierre (2 60l ml),sols sportifs (3 400 m²), murets béton (130 ml).
Informations complémentaires sur les lots:

Précision sur le 3.2.2) capacité économique et financière: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles, ou documents équivalents si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de fournir ceux demandés.Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: le candidat devra justifier d'un CA global annuel sur l'une des trois dernières années d'au moins 9 500 000 EUR (HT).Précison sur le 3.2.3) * certificats de capacité d'organismes indépendants, attestant de leur capacité à exécuter le marché ou certificats équivalents d'organismes établis en Union européenne ou justificatifs équivalents (article 45-ii CMP).Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): disposer des qualifications suivantes: Qualibat 2111, Qualipaysage entreprise classe 6, P110 - E131 - AR 520, Qualisport 700 - 711 - 721 ou équivalent. * certificats de qualifications professionnelles ou justificatifs équivalents notamment par certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: disposer des qualifications FNTP suivantes: 2321 - 3421 - 341 - 3431 ou équivalent.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: le candidat devra justifier d'un CA global annuel sur l'une des trois dernières années d'au moins 9 500 000 EUR (HT).

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): disposer des qualifications suivantes: Qualibat 2111, Qualipaysage entreprise classe 6, P110 - E131 - AR 520, Qualisport 700 - 711 - 721 ou équivalent. * certificats de qualifications professionnelles ou justificatifs équivalents notamment par certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: disposer des qualifications FNTP suivantes: 2321 - 3421 - 341 - 3431 ou équivalent.

Numéro du lot: 5
Intitulé du lot: eclairage - distribution électrique sur les entités Esplanade et Douves
Brève description:

Le lot 5 comprend la réalisation, la fourniture et la pose des câbles d'éclairage (5 000 ml), la fourniture et la pose des armoires d'éclairage et leurs raccordements, la fourniture et la pose des matériels d'éclairage public et leurs raccordements (615 points lumineux, 3 grands mâts de 15m articulés, 8 mâts aiguille de 10-12m et 110 mâts de 4 à 7m), la fourniture et la pose des armoires électriques et leurs raccordements, la réalisation des massifs de fondation des matériels d'éclairage, la fourniture et la pose des contrôleurs de gestion, la fourniture du logiciel de gestion.

Quantité ou étendue: Fourniture et pose des câbles d'éclairage (5 000 ml),la fourniture/pose/raccordements des armoires d'éclairage, fourniture/pose /raccordements des matériels d'éclairage public (615 points lumineux), la fourniture/pose/raccordements des armoires électriques.
Informations complémentaires sur les lots:

Précision sur le 3.2.2) capacité économique et financière: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles, ou documents équivalents si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de fournir ceux demandés.Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: le candidat devra justifier d'un CA global annuel sur l'une des trois dernières années d'au moins 2 500 000 EUR (HT).Précison sur le 3.2.3) * certificats de capacité d'organismes indépendants, attestant de leur capacité à exécuter le marché ou certificats équivalents d'organismes établis en Union européenne ou justificatifs équivalents (article 45-ii CMP).Niveau(X) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): disposer des qualifications suivantes: Qualifelec TN4 ou équivalent. * certificats de qualifications professionnelles ou justificatifs équivalents notamment par certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.Niveau(X) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: disposer des qualifications FNTP suivantes: 651 - 6413 ou équivalent.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: le candidat devra justifier d'un CA global annuel sur l'une des trois dernières années d'au moins 2 500 000 EUR (HT).

Niveau(X) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): disposer des qualifications suivantes: Qualifelec TN4 ou équivalent. * certificats de qualifications professionnelles ou justificatifs équivalents notamment par certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Niveau(X) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: disposer des qualifications FNTP suivantes: 651 - 6413 ou équivalent.

Numéro du lot: 6
Intitulé du lot: skatepark
Brève description:

Le lot 6 comprend la réalisation d'un skatepark en béton de 1 350 mètres carrés comprenant des modules originaux de formes variées (5 plans inclinés, 4 courbes, 6 curbs, 1 espace plan incliné minirampe, 1 wallride, 2 espaces gradins, 1 module original et innnovant "La vague"), y compris terrassements spécifiques et VRD).

Quantité ou étendue: Réalisation d'un skatepark en béton de 1 350 mètres carrés,comprenant des modules originaux (5 plans inclinés, 4 courbes, 6 curbs, 1 espace plan incliné, 1 wallride, 2 espaces gradins, 1 module original et innnovant),terrassements spécifiques et VRD.
Informations complémentaires sur les lots:

Précision sur le 3.2.2) capacité économique et financière: Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies: - déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles, ou documents équivalents si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de fournir ceux demandés.Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: le candidat devra justifier d'un CA global annuel sur l'une des trois dernières années d'au moins 660 000 EUR (HT).Précison sur le 3.2.3) * certificats de capacité d'organismes indépendants, attestant de leur capacité à exécuter le marché ou certificats équivalents d'organismes établis en Union européenne ou justificatifs équivalents (article 45-ii CMP).Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): disposer des qualifications suivantes: Qualibat 2152 - Qualisport 720 ou équivalent. * certificats de qualifications professionnelles ou justificatifs équivalents notamment par certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: disposer de la qualifications FNTP suivantes: 3432 ou équivalent.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: le candidat devra justifier d'un CA global annuel sur l'une des trois dernières années d'au moins 660 000 EUR (HT).

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): disposer des qualifications suivantes: Qualibat 2152 - Qualisport 720 ou équivalent. * certificats de qualifications professionnelles ou justificatifs équivalents notamment par certificats d'identité professionnelle ou références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: disposer de la qualifications FNTP suivantes: 3432 ou équivalent.

Numéro du lot: 7
Intitulé du lot: passerelle
Brève description:

Le Lot 7 comprend la réalisation d'une passerelle PMR constitué d'un tablier fin sous forme de module en béton fibré ultra-haute performance d'environ 210m², appuis par poteau acier variant de 2 à 5,50m de haut (10 unités) ainsi qu'une rampe PMR pour accéder à la passerelle proprement dite (25ml).

Quantité ou étendue: Passerelle PMR constitué d'un tablier fin sous forme de module en béton fibré ultra-haute performance (210m²),appuis par poteau acier variant de 2 à 5,50m de haut (10 unités),qu'une rampe PMR pour accéder à la passerelle proprement dite (25ml).
Informations complémentaires sur les lots:

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: le candidat devra justifier d'un CA global annuel sur l'une des trois dernières années d'au moins 1 500 000 EUR (HT).

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): disposer des qualifications suivantes: Qualibat 2232 - 2242 - 2112 ou équivalent.

Numéro du lot: 9
Intitulé du lot: traitement des murs d'enceinte
Brève description:

Les travaux objet du lot 9 sur les murs d'enceinte (clôtures et soutènements fortifiés édifiés au Xixème siècle) répondront à deux…

… objectifs:— mise en sécurité et consolidation,— présentation et mise en valeur.Ces travaux sur les murs bâtis en pierre calcaire (soutènements et clôture) porteront sur 4 932 m2.Les principaux postes consisteront notamment en:Échafaudages d'accompagnement (sur 4 932 m2).Démolitions diverses, dérasement, et dépose de maçonnerie en récupération.Purge des maçonneries altérées, arrachage végétation, réouverture de baies anciennes et meurtrières, Fourniture et pose couvertines pierre (17 m3), greffes de pierres et ragréages.Nettoyage, gommage (4 932 m2), constructions de murs complémentaires en maçonnerie de pierre (60 m2), fourniture et pose de couvertines béton préfabriquées (150 ml).

… objectifs:

— mise en sécurité et consolidation,

— présentation et mise en valeur.

Ces travaux sur les murs bâtis en pierre calcaire (soutènements et clôture) porteront sur 4 932 m2.

Les principaux postes consisteront notamment en:

Échafaudages d'accompagnement (sur 4 932 m2).

Démolitions diverses, dérasement, et dépose de maçonnerie en récupération.

Purge des maçonneries altérées, arrachage végétation, réouverture de baies anciennes et meurtrières, Fourniture et pose couvertines pierre (17 m3), greffes de pierres et ragréages.

Nettoyage, gommage (4 932 m2), constructions de murs complémentaires en maçonnerie de pierre (60 m2), fourniture et pose de couvertines béton préfabriquées (150 ml).

Quantité ou étendue: Échafaudages d'accompagnement (sur 4 932 m2),démolitions, dérasement, dépose de maçonnerie/réouverture de baies anciennes et meurtrières/nettoyage, gommage (4 932 m2),constructions murs 60 m2).
Informations complémentaires sur les lots:

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): minimum: le candidat devra justifier d'un CA global annuel sur l'une des trois dernières années d'au moins 1 000 000 EUR (HT).

Niveau(x) spécifique(s) minimal(aux) exigé(s): disposer des qualifications suivantes: Qualibat 2183 ou équivalent.

Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:

Lot 1 - terrassements généraux - assainissement sur les entités Esplanade et Douves.

Lot 2 - structures métalliques - serrurerie sur les entités Esplanade et Douves.

Lot 3 - VRD spécifiques à l'esplanade.

Lot 4 - aménagements paysagers relatifs au Parc Nature.

Lot 5 - éclairage - distribution électrique sur les entités Esplanade et Douves.

Lot 6 - skatepark.

Lot 7 - passerelle.

Lot 9 - traitement des murs d'enceinte sur les entités Esplanade et Douves.

La consultation concerant le lot 8: structure bois - aire de jeux et mobilier, sera lancée ultérieurement.

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: caserne sergent Blandan - 37 rue du Repos, 69007 Lyon, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

— lettre de candidature signée en original (imprimé DC1) ou équivalent,

— si le candidat est en redressement judiciaire, copie du ou des jugements prononcés à cet effet,

— déclarations sur l'honneur datées et signées en original visées à l'article 44-2 du code des marchés publics ou règles d'effet équivalent pour les candidats non établis en France,

— si le candidat est une personne morale, les documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à l'engager (statuts ou K-Bis ou équivalent, et le cas échéant pouvoirs internes signés).

En cas de groupement d'entreprises, si la lettre de candidature est signée par le seul mandataire, les mandats des cotraitants donnés au mandataire seront obligatoirement signés en original et joints à la candidature. Les autres justifications ci- dessus seront fournies par chaque membre du groupement.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Retenue de garantie.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

— financement: ressources propres du pouvoir adjudicateur, et participation financière de la ville de Lyon.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

— la forme du groupement est laissée à la discrétion du candidat; en cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidairement responsable des autres membres du groupement.

Autres conditions particulières:

Les lots 1, 3, 4, 5 et 9 comportent des conditions d'éxecution à caractère social.

L'ensemble des lots comportent conditions d'exécution à caractère environementale.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Date d'ouverture des offres: 2012-03-20 📅
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Le ou les représentants du pouvoir adjudicateur et le ou les représentants du secrétariat de la commission d'appel d'offres.

Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: délégation générale au développement urbain - M. la vice-président chargé de l'urbanisme appliqué et opérationnel, des projets urbains et grands projets d'équipement
Adresse du profil d'acheteur: http://marches.grandlyon.com 🌏
URL pour la participation: http://marches.grandlyon.com 🌏
Nom: Communauté urbaine de Lyon
Adresse postale: délégation générale au développement urbain, direction financière et administrative CAP / accueil des entreprises, 20 rue du Lac, BP 3103
URL pour informations complémentaires: http://marches.grandlyon.com 🌏
Nom: Communauté urbaine de lyon
Adresse postale: délégation générale au développement urbain, direction financière et administrative CAP / secteur Sud 20, rue du Lac, BP 3103
Code postal: 69003
URL des documents: http://marches.grandlyon.com 🌏
Adresse postale: direction des affaires juridiques et de la commande publique niveau 5 Pile orange, 20 rue du Lac, BP 3103

Référence
Informations complémentaires

— précision du 1-2: le pouvoir adjudicateur est un établissement public de coopération intercommunale,

— précision du 2-1-9: les variantes sont autorisées pour le lot 7: passerelle - le candidat devra obligatoirement répondre à l'offre de base,

— précision du 2-3: le délai d'exécution des travaux est de 20 mois à compter de l'ordre de service fixant le démarrage des travaux,

— précision du 4.1.1: - procédure d'appel d'offres ouvert,

— précision du 4-2.1 les critères de jugement des offres sont les suivants.

Lot 1 - terrassements généraux - assainissement sur les entités Esplanade et Douves.

Critère 1: prix (35 %) apprécié sur la base du DQE.

Critère 2: valeur technique de l'offre (50 %), appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur:

— sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier (25 %): méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (PAQ) adaptée aux prestations,

— sous critère 2: adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier (25 %).

Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel proposé.

Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces.

Critère 3: pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc).

Critère 4: qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) appréciée sur la base de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance.

Lot 2 - structures métalliques - serrurerie sur les entités Esplanade et Douves.

Critère 1: prix (35 %) apprécié sur la base du DQE;

Critère 2: valeur technique de l'offre (50 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur:

Critère 4: qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) apprécié sur la base de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance.

Lot 3 - VRD spécifiques à l'esplanade.

Critère 4: Qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) apprécié sur la base des échantillons remis, de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance.

Lot 4 - aménagements paysagers relatifs au Parc Nature.

Critère 2: valeur technique de l'offre (42 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur.

— sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier (21 %): Méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (Paq) adaptée aux prestations,

— sous critère 2: adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier (21 %).

Critère 3: Pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc).

Critère 4: qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) appréciée sur la base des échantillons remis, de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance.

Critère 5: performance sociale de l'offre (8 %). La qualité de l'encadrement technique, tutorat et dispositif de formation professionnelle proposés par l'entreprise au(x) salariés en insertion évaluée sur la base d'une note d'insertion professionnelle présentant la qualité, la qualification et la fonction dans l'entreprise du tuteur; les modalités d'encadrement (comment et par qui sera évalué le travail, la progression dans le travail, la fréquence des évaluations, le suivi de la personne par entretiens individuels ou réunions d'équipe); la formation interne à l'entreprise (modalités); la formation professionnelle agréée (laquelle et dans quel cadre).

Lot 5 - éclairage - distribution électrique sur les entités Esplanade et Douves.

— sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier (25 %): méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (Paq) adaptée aux prestations,

Lot 6 - skatepark.

Critère 1: prix (35 %).

— sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier 25 %: méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (PAQ) adaptée aux prestations,

— sous critère 2: adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier 25 %.

Lot 7 - passerelle.

Lot 9 - traitement des murs d'enceinte sur les entités Esplanade et Douves.

— sous critère 1: pertinence de la méthodologie de chantier 25 %: Méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (Paq) adaptée aux prestations,

— précision du 4.3.3 conditions d'obtention des documents:

Le dossier peut être téléchargé jusqu'à la date limite de remise des offres à l'adresse Internet suivante: http://marches.grandlyon.com sous la référence:

Lot 1 : 12-dgdu-001-01.

Lot 2 : 12-dgdu-001-02.

Lot 3 : 12-dgdu-001-03.

Lot 4 : 12-dgdu-001-04.

Lot 5 : 12-dgdu-001-05.

Lot 6 : 12-dgdu-001-06.

Lot 7 : 12-dgdu-001-07.

Lot 9 : 12-dgdu-001-09.

L'attention des candidats ayant choisi de télécharger le DCE est attirée sur le fait que l'ensemble des études préalables, documents divers et pièces graphiques étant particulièrement volumineux, leur seront transmis par courrier à la suite d'une demande écrite, reçue au plus tard 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres à l'adresse indiquée au point 1.1.

Il peut également être peut-être demandé gratuitement par courrier ou télécopie (la réception de la demande devant parvenir au moins 10 jours calendaires avant la date limite de remise des offres) ou retiré (jusqu'à la date limite de remise des offres) à l'adresse indiquée au point 1-1, les jours ouvrés de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00.

— précision 4-3-8: la date d'ouverture des offres prévue est indicative,

— précisions sur le marché,

— marchés conclus à lots séparés,

— le marché comporte la ou les prestations supplémentaires suivantes: Lot 2 - structures métalliques - serrurerie sur les entités Esplanade et Douves.

Pse a: Clôture Épargne et fort, fourniture et mise en place d'une clôture le long de la rue de l'Épargne, et fourniture et mise en place d'une clôture provisoire.

Pse a: Bancs béton assise caoutchouc, plus value pour remplacement des bancs de base par des bancs béton à assise caoutchouc.

Pse a: citerne (dalle de reconquuête) et plantations (Epargne): fourniture et mise en place de deux citernes dans les jardins de reconquête - et plantations le long de la cloture rue Epargne.

Pse b: équipements sportifs complémentaires - douves (plus value pour pares-ballons inox et murs complémentaires pour Padel).

— forme des candidatures,

— les justificatifs visés aux points 3-2.2 et 3.2.3 seront fournis par le groupement afin de permettre l'appréciation globale des capacités des membres du groupement. Il n'est pas exigé que chaque cotraitant ait la totalité des capacités financières, techniques et professionnelles requises pour l'exécution du marché,

— sauf dans les cas de sous-traitance interdite, le candidat peut demander la prise en compte des capacités d'autres opérateurs économiques. Il doit alors justifier des capacités de ce ou ces opérateurs (même justificatifs professionnels, techniques ou financiers à fournir que ceux exigés des candidats aux points 3.2.2 et 3.2.3) et produire un engagement signé en original de l'opérateur justifiant que le candidat disposera de ces capacités pour l'exécution du marché. L'Opérateur devra aussi fournir les justificatifs exigés au point 3-2-1 sauf la lettre de candidature,

— un même candidat n'est pas autorisé à présenter pour le marché (ou pour un même lot) plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membre de plusieurs groupements,

— modalités de remise des plis,

— les modalités de transmission des plis sont indiquées dans le règlement de la consultation,

— le pouvoir adjudicateur retient le mode de transmission sur support papier,

— les candidats peuvent choisir de transmettre leur pli par voie électronique à l'adresse http://marches.grandlyon.com. Ils peuvent, dans le délai imparti pour la remise des plis, adresser une copie de sauvegarde sur support papier ou sur support physique électronique (CD-ROM ou DVD-ROM...).

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 27.1.2012.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lyon
Adresse postale: 184 rue Duguesclin
Commune postale: Lyon
Code postal: 69003
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lyon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 78141010 📞
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée,

— référé précontractuel antérieur à la date de signature du marché par la personne publique - (article L551-1 du code de justice administrative)- conditions de signature du marché indiquées à l'article 80 du code des marchés publics,

— référé contractuel (articles L551-13s et R 551-7 CJA) dans les 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution au JOUE ou, en l'absence de publication d'un tel avis, dans les 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat,

— recours pour excès de pouvoir dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision ou de l'acte attaqué (article R.421-1 du code de justice administrative),

— recours de pleine juridiction par tout candidat évincé dans un délai de 2 mois à compter de la parution dans le présent support de l'avis d'attribution annonçant la conclusion du marché. Le recours pour excès de pouvoir contre les actes préalables détachables du contrat n'est plus ouvert aux candidats évincés à compter de la conclusion (notification) du contrat (arrêt du Conseil d'État du 16.7.2007 - no291545).

Source: OJS 2012/S 021-033882 (2012-01-27)

Informations complémentaires (2012-06-26)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-06-26 📅
Date de publication: 2012-06-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 124-203881
Se réfère à l'avis: 2012/S 21-033882
Numéro JO-S: 124
Source: OJS 2012/S 124-203881 (2012-06-26)

Avis d'attribution de marché (2012-11-02)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 3 163 278,53 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet
Critères d'attribution
Non spécifié

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 20 rue du Lac - BP 3103

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-11-02 📅
Date de publication: 2012-11-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 213-351324
Numéro JO-S: 213
Informations complémentaires

Précision du 1-2: le pouvoir adjudicateur est un établissement public de coopération intercommunale. Précision du 1-2: le pouvoir adjudicateur est un établissement public de coopération intercommunale. Précision sur le IV .2 .1 Critères d'attribution: Lot 3 - VRD spécifiques à l'esplanade Critère 1: Prix (35 %) apprécié sur la base du DQE Critère 2: Valeur technique de l'offre (50 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur - sous critère 1: Pertinence de la méthodologie de chantier (25 %): Méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (Paq) adaptée aux prestations. - sous critère 2: Adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier (25 %) Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel proposé. Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces. Critère 3: Pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc). Critère 4: Qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) apprécié sur la base des échantillons remis, de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance ... Lot 6 - skatepark Critère 1: Prix (35 %) Critère 2: Valeur technique de l'offre (50 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur - sous critère 1: Pertinence de la méthodologie de chantier 25 %: Méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (Paq) adaptée aux prestations - sous critère 2: Adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier 25 % Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel. Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces. Critère 3: Pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc). Critère 4: qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) appréciée sur la base de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance ... - précision date d'attribution: La date d'attribution indiquée correspond la date de notification. La date d'attribution du marché par la CPAO est le 11.5.2012. - modalités de consultation du marché: Le marché est consultable sur rendez-vous les jours ouvrés de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 1600 auprès de direction financière et administrative - 20 rue du Lac - BP 3103 - 69003 Lyon, FRANCE; sur demande écrite (communauté urbaine de Lyon - 20 rue du Lac - BP 3103 - 69399 Lyon Cedex 03, FRANCE / fax: +33 426993049 / marches-urba@grandlyon.org). La demande écrite devra identifier le demandeur personne juridique et personne physique qui devra pouvoir justifier de son identité lors de la consultation. Annonce n° 216, BOAMP 22 A du 1.2.2012. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.11.2012.

Informations complémentaires

Précision du 1-2: le pouvoir adjudicateur est un établissement public de coopération intercommunale. Précision du 1-2: le pouvoir adjudicateur est un établissement public de coopération intercommunale. Précision sur le IV .2 .1 Critères d'attribution: Lot 3 - VRD spécifiques à l'esplanade Critère 1: Prix (35 %) apprécié sur la base du DQE Critère 2: Valeur technique de l'offre (50 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur - sous critère 1: Pertinence de la méthodologie de chantier (25 %): Méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (Paq) adaptée aux prestations. - sous critère 2: Adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier (25 %) Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel proposé. Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces. Critère 3: Pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc). Critère 4: Qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) apprécié sur la base des échantillons remis, de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance ... Lot 6 - skatepark Critère 1: Prix (35 %) Critère 2: Valeur technique de l'offre (50 %) appréciée au regard d'un mémoire technique fourni par les candidats dont la qualité est notée sur la base des deux sous critères suivants d'égale valeur - sous critère 1: Pertinence de la méthodologie de chantier 25 %: Méthodologie détaillée d'exécution des travaux et détail de la démarche qualité (Paq) adaptée aux prestations - sous critère 2: Adéquation des moyens mis en oeuvre, de l'organisation et du phasage du chantier 25 % Moyens humains et matériels affectés à l'opération évalués sur la base des qualifications et expériences des intervenants (CV du/des chef(s) de chantier(s), conducteur(s) de travaux, bureau d'études ou équivalent) et sur la base de la liste du matériel. Organisation spatiale et temporelle du chantier (nombre d'ateliers, d'échelons, d'équipes et composition), détail de la prise en compte des autres lots dans l'organisation du chantier et gestion des interfaces. Critère 3: Pertinence de la démarche environnement et sécurité (5 %) appréciée sur la base d'une note méthodologique décrivant: les installations et les moyens prévus pour assurer la sécurité et l'accessibilité des usagers et des activités riveraines (commerces, logements, services publics et de secours, etc), la limitation des nuisances vis-à-vis du voisinage (information, propreté, bruit, etc), la mise en place d'un système de management environnemental (dispositif de limitation et d'utilisation des produits polluants, gestion des déchets, lieu de stockage sur site, etc). Critère 4: qualité des fournitures et des approvisionnements (10 %) appréciée sur la base de leurs fiches techniques indiquant leurs caractéristiques, leur provenance ... - précision date d'attribution: La date d'attribution indiquée correspond la date de notification. La date d'attribution du marché par la CPAO est le 11.5.2012. - modalités de consultation du marché: Le marché est consultable sur rendez-vous les jours ouvrés de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 1600 auprès de direction financière et administrative - 20 rue du Lac - BP 3103 - 69003 Lyon, FRANCE; sur demande écrite (communauté urbaine de Lyon - 20 rue du Lac - BP 3103 - 69399 Lyon Cedex 03, FRANCE / fax: +33 426993049 / marches-urba@grandlyon.org). La demande écrite devra identifier le demandeur personne juridique et personne physique qui devra pouvoir justifier de son identité lors de la consultation.

Annonce n° 216, BOAMP 22 A du 1.2.2012.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 2.11.2012.

Objet
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: Caserne sergent Blandan 37 rue du repos, 69007 Lyon, FRANCE.

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-09-27 📅
Nom: Groupement Perrier tp/chazal/iss espaces verts
Adresse postale: 13 route de Lyon - BP 164
Commune postale: Saint-Priest Cedex
Code postal: 69802
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-10-01 📅
Nom: E2S Company
Adresse postale: ZI de l'Aspre
Commune postale: Roquemaure
Code postal: 30150

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Ville de Lyon
Adresse postale: mairie de Lyon
Commune postale: Lyon Cedex 01
Code postal: 69265

Informations complémentaires
Organe de révision
Fax: +33 78141010 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou de la notification de la décision attaquée,

Source: OJS 2012/S 213-351324 (2012-11-02)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Travaux d'aménagement paysager (>20)

Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts (>20)