Reconnaissance géologique, géotechnique et hydrogéologique de la deuxième phase du tramway de l'agglomération douaisienne

SMT du Douaisis

Dans le cadre de la liaison par tramway sur l'agglomération douaisienne (2ème phase) comprenant l'extension de la ligne A, du lycée Edmond Labbé jusqu'à l'avenue de Lattre de Tassigny à Douai (secteur 5) et le franchissement du faisceau ferré à Aniche (secteur 3 partiel), les travaux comprendront:
L'exécution des sondages, le contrôle général de ces travaux et la fourniture des comptes rendus (rédaction des pièces écrites, notes rapides, procès verbaux, correspondances écrites et téléphoniques).
L'exécution des essais géotechniques et hydrogéologiques in situ et en laboratoire, suivie de l'exploitation et l'interprétation des résultats et la fourniture des comptes rendus des essais.
À l'issue des travaux de reconnaissance, l'appréciation des résultats de la reconnaissance et l'établissement d'un rapport de synthèse.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-07-06. L'appel d'offres a été publié le 2011-06-08.

Qui ?

• SMT du Douaisis

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Nord

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-06-08	Avis de marché

Avis de marché (2011-06-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'étude géotechnique
Quantité ou étendue:

Le linéaire est de 1 000 mètres.Recherche de réseaux 10 unités; sondage à la tarière foration 40 unités; sondages pressiométriques foration 22.5 unités; forage pour essai Lefranc foration 48 unités; reconnaissance de chaussée par carotage 10 unités; essais en laboratoire 64 unités pour essai teneur en eau; 10 unités pour essais granulométrique; 10 unités pour essais limités d'atterberg et 16 unités pour analyse gtr.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'étude géotechnique 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: service des marchés publics, 395 bd pasteur
Code postal: 59287
Commune postale: Guesnain
Contact
Adresse Internet: https://marches.rvvn.org/ 🌏
Courrier électronique: frederic.genge@smtd.fr 📧
Téléphone: +33 327991999 📞
Fax: +33 327874578 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-06-08 📅
Date limite de soumission: 2011-07-06 📅
Date de publication: 2011-06-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 111-182929
Numéro JO-S: 111
Informations complémentaires

Les prestations, dont les délais d'exécution sont à renseigner par les candidats dans l'acte d'engagement, seront exécutées à compter de l'ordre de service de démarrage. Toutefois, le délai d'exécution des travaux sera de 15 semaines maximum. Conformément à l'article 56 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante: https://marches.rvvn.org/. Les plis devront être remis contre récépissé à l'adresse suivante: SMTD - accueil - 395 bd Pasteur, 59287 Guesnain, FRANCE. Ou, s'ils sont envoyés par la poste, devront l'être à l'adresse ci-dessous: Syndicat mixte des transports du douaisis, service des marchés publics, 395 boulevard Pasteur, 59287 Guesnain, FRANCE. Par pli recommandé avec avis de réception postal. Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées au présent règlement de la consultation ainsi que ceux parvenus sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus et seront renvoyés à leur auteur. Le pouvoir adjudicateur n'accepte pas le dépôt des plis par voie électronique. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.6.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

L'exécution des sondages, le contrôle général de ces travaux et la fourniture des comptes rendus (rédaction des pièces écrites, notes rapides, procès verbaux, correspondances écrites et téléphoniques).

L'exécution des essais géotechniques et hydrogéologiques in situ et en laboratoire, suivie de l'exploitation et l'interprétation des résultats et la fourniture des comptes rendus des essais.

À l'issue des travaux de reconnaissance, l'appréciation des résultats de la reconnaissance et l'établissement d'un rapport de synthèse.

Quantité ou étendue:

Le linéaire est de 1 000 mètres.

Recherche de réseaux 10 unités; sondage à la tarière foration 40 unités; sondages pressiométriques foration 22.5 unités; forage pour essai Lefranc foration 48 unités; reconnaissance de chaussée par carotage 10 unités; essais en laboratoire 64 unités pour essai teneur en eau; 10 unités pour essais granulométrique; 10 unités pour essais limités d'atterberg et 16 unités pour analyse gtr.

Numéro de référence: 2011- reconnaissance géologique

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Capacité technique.

Capacité économique et financière.

Situation économique et financière:

— copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire,

— déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner,

— déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail,

— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices disponibles,

— DC1 (lettre de candidature et d'habilitation du mandataire par ses co-traitants, disponible à l'adresse suivante: http://www.minefe.gouv.fr, thème: marchés publics),

— DC2 (déclaration du candidat, disponible à l'adresse suivante: http://www.minefe.gouv.fr, thème: marchés publics).

Documents à produire dans tous les cas au stade de l'attribution du marché:

— attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant que le candidat a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou documents équivalents en cas de candidat étranger,

— Noti 2 ou documents équivalents en cas de candidat étranger (Etat annuel des certificats reçus, disponible à l'adresse suivante: http://www.minefe.gouv.fr, thème: marchés publics).

Capacité technique et professionnelle:

— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,

— présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants,

— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés:

Chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5,00 % dans les conditions prévues aux articles 101, 102 et 103 du code des marchés publics.

La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande ou par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues à l'article 102 du code des marchés publics.

La retenue de garantie est remboursée et les établissements ayant accordé leur caution ou leur garantie à première demande sont libérés un mois au plus tard après expiration du délai de garantie dans les conditions prévues à l'article 103 du code des marchés publics.

Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Le règlement des dépenses se fera par virement bancaire. Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article 98 du code des marchés publics. Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article 98 du code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. Financement sur les fonds propres du smtd, crédits disponibles au budget du smtd.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:

Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur.

En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint, le mandataire du groupement sera solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Coût des travaux pondération en % (60)
2. Valeur technique au regard du mémoire technique pondération en % (20)
3. Délai d'exécution pondération en % (20)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: SMT du Douaisis
Contact
Point de contact: service des marchés publics
M. le président
Nom: Syndicat mixte des transports du douaisis
Adresse postale: 395 bd Pasteur
Point de contact: service des marchés
URL pour informations complémentaires: https://marches.rvvn.org/ 🌏
Commune postale: Lille
URL des documents: https://marches.rvvn.org/ 🌏
Point de contact: Mme la présidente

Référence
Dates
Date de début: 2011-08-01 📅
Date de fin: 2011-11-14 📅
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2011- reconnaissance géologique
Informations complémentaires

Conformément à l'article 56 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante: https://marches.rvvn.org/.

Les plis devront être remis contre récépissé à l'adresse suivante:

SMTD - accueil - 395 bd Pasteur, 59287 Guesnain, FRANCE.

Ou, s'ils sont envoyés par la poste, devront l'être à l'adresse ci-dessous:

Syndicat mixte des transports du douaisis, service des marchés publics, 395 boulevard Pasteur, 59287 Guesnain, FRANCE.

Par pli recommandé avec avis de réception postal.

Les dossiers qui parviendraient après la date et l'heure limites fixées au présent règlement de la consultation ainsi que ceux parvenus sous enveloppe non cachetée ne seront pas retenus et seront renvoyés à leur auteur.

Le pouvoir adjudicateur n'accepte pas le dépôt des plis par voie électronique.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 8.6.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée
Commune postale: Lille
Code postal: 59000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 320631300 📞
Fax: +33 320631347 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 111-182929 (2011-06-08)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)

Travaux de préparation et de dégagement de chantier (20)