Marché pour les travaux de restructuration - extension du Collège "Proudhon" à Besançon

Conseil général du Doubs

Marchés de travaux pour l'extension - restructuration lourde du collège "Proudhon" à Besançon.
Déconstruction de 4 bâtiments.
Construction de 4 bâtiments.
Restructuration de 2 bâtiments.
Réaménagement général des espaces extérieurs.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-04-20. L'appel d'offres a été publié le 2011-03-10.

Qui ?

• Conseil général du Doubs

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Doubs

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-03-10	Avis de marché

Avis de marché (2011-03-10)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: 7 avenue de la Gare d'Eau
Code postal: 25031
Commune postale: Besançon Cedex

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-03-10 📅
Date limite de soumission: 2011-04-20 📅
Date de publication: 2011-03-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 50-081837
Numéro JO-S: 50
Informations complémentaires

Les marchés comportent une tranche ferme et une tranche conditionnelle exepté pour les lots 17 - 18 - 19 ne comportant qu'une tranche ferme. Les documents nécessaires pour juger des garanties et capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que les déclarations et attestations visées à l'article 45 du code des marchés publics demandés aux candidats sont indiqués dans le règlement de consultation. Pour les lots 01-02-03-04-05-11-12-13-14, une visite obligatoire du site est programmée aux dates suivantes: Mercredi 23.3.2011 à 14:00. Mercredi 30.3.2011 à 14:00. Mercredi 6.4.2011 à 14:00. Mercredi 13.4.2011 à 14:00. Il n'est pas prévu de visite libre, les candidats, quel que soit le lot (soumis à visite obligatoire ou non) souhaitant visiter le site pourront participer aux visites indiquées ci-avant. Les conditions de participation aux visites sont détaillées dans le règlement de consultation. Une attestation de visite sera remise aux candidats à cette occasion et cette attestation devra impérativement être jointe à l'offre. Pour les lots 02-03-04-05-06-07-08-09-11-12-13-14-15-16-19, le marché qui sera passé avec l'entreprise retenue fera l'objet d'un engagement sur un quota minimum d'heures d'insertion selon les modalités spécifiées dans le cahier des charges. Le critère de jugement des offres "valeur technique de l'offre" est subdivisé en 2 sous-critères pondérés, tel qu'indiqué dans le règlement de la consultation. Le maître de l'ouvrage considère que la modalité de transmission des candidatures et des offres la plus appropriée à son marché est la transmission électronique à l'adresse: doubs.marches.marcoweb.fr. Cet avis, ainsi que le dossier de consultation sont consultables sur le site du Conseil général du Doubs: doubs.marches.marcoweb.fr. Les pièces du dossier de consultation peuvent être retirées à l'adresse suivante: doubs.marches.marcoweb.fr. Dans ce cas, l'entreprise doit impérativement s'identifier lors du téléchargement du dossier de consultation. Afin de pouvoir lire les documents, les entreprises devront disposer des logiciels permettant de lire les formats standard Word, Excel, PDF. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.3.2011.

Informations complémentaires

Les marchés comportent une tranche ferme et une tranche conditionnelle exepté pour les lots 17 - 18 - 19 ne comportant qu'une tranche ferme.

Les documents nécessaires pour juger des garanties et capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que les déclarations et attestations visées à l'article 45 du code des marchés publics demandés aux candidats sont indiqués dans le règlement de consultation.

Pour les lots 01-02-03-04-05-11-12-13-14, une visite obligatoire du site est programmée aux dates suivantes:

Mercredi 23.3.2011 à 14:00.

Mercredi 30.3.2011 à 14:00.

Mercredi 6.4.2011 à 14:00.

Mercredi 13.4.2011 à 14:00.

Il n'est pas prévu de visite libre, les candidats, quel que soit le lot (soumis à visite obligatoire ou non) souhaitant visiter le site pourront participer aux visites indiquées ci-avant.

Les conditions de participation aux visites sont détaillées dans le règlement de consultation.

Une attestation de visite sera remise aux candidats à cette occasion et cette attestation devra impérativement être jointe à l'offre.

Pour les lots 02-03-04-05-06-07-08-09-11-12-13-14-15-16-19, le marché qui sera passé avec l'entreprise retenue fera l'objet d'un engagement sur un quota minimum d'heures d'insertion selon les modalités spécifiées dans le cahier des charges.

Le critère de jugement des offres "valeur technique de l'offre" est subdivisé en 2 sous-critères pondérés, tel qu'indiqué dans le règlement de la consultation.

Le maître de l'ouvrage considère que la modalité de transmission des candidatures et des offres la plus appropriée à son marché est la transmission électronique à l'adresse: doubs.marches.marcoweb.fr.

Cet avis, ainsi que le dossier de consultation sont consultables sur le site du Conseil général du Doubs: doubs.marches.marcoweb.fr.

Les pièces du dossier de consultation peuvent être retirées à l'adresse suivante: doubs.marches.marcoweb.fr.

Dans ce cas, l'entreprise doit impérativement s'identifier lors du téléchargement du dossier de consultation.

Afin de pouvoir lire les documents, les entreprises devront disposer des logiciels permettant de lire les formats standard Word, Excel, PDF.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.3.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Marchés de travaux pour l'extension - restructuration lourde du collège "Proudhon" à Besançon.

Déconstruction de 4 bâtiments.

Construction de 4 bâtiments.

Restructuration de 2 bâtiments.

Réaménagement général des espaces extérieurs.

Numéro du lot: 01
Intitulé du lot: déconstruction - désamiantage
Brève description: Désamiantage de tous les bâtiments et déconstruction de certains bâtiments.
Numéro du lot: 02
Intitulé du lot: locaux provisoires
Brève description:

Installation et location de locaux provisoires équipés pour accueil des activités du collège pendant les travaux. Désinstallation en fin d'opération.

Numéro du lot: 03
Intitulé du lot: gros-oeuvre - terrassements plates-formes bâtiments
Brève description:

Terrassement des plates-formes bâtiments et construction des bâtiments neufs (fondations profondes sur certaines zones).

Numéro du lot: 04
Intitulé du lot: terrassements généraux - espaces verts - VRD - clôture - portails
Brève description: Ensemble des aménagements extérieurs compris réseaux, voiries et espaces verts.
Numéro du lot: 05
Intitulé du lot: charpente et ossature bois - bardage rapporté - etanchéité
Brève description:

Construction de l'ensemble de l'ossature bois et de l'étanchéité des bâtiments…

… neufs.Etanchéité des ouvrages enterrés et sous carrelage cuisine.

… neufs.

Etanchéité des ouvrages enterrés et sous carrelage cuisine.
Numéro du lot: 06
Intitulé du lot: menuiseries extérieures bois/aluminium - aluminium - acier - PVC
Brève description: Réalisation de l'ensemble des menuiseries extérieures.
Numéro du lot: 07
Intitulé du lot: métallerie - serrurerie
Brève description: Portes métalliques, garde-corps, trappes, escaliers.
Numéro du lot: 08
Intitulé du lot: menuiseries intérieures
Brève description: Portes, châssis vitrés, habillages bois, plafonds bois.
Numéro du lot: 09
Intitulé du lot: cloisons - doublages - peinture
Brève description: Ensemble des doublages et cloisons - peintures intérieures et lasures.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: plafonds suspendus
Brève description: Faux-plafonds modulaires.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: traitement de façades
Brève description: Isolation par l'extérieur et enduit de façades - ravalement de façades.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: plomberie - installation sanitaire
Brève description: Ensemble de l'installation sanitaire - récupération des eaux pluviales.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: génie climatique
Brève description:

Ensemble des installations de chauffage et de ventilation - traitement…

… d'air.GTC.

… d'air.

GTC.
Numéro du lot: 14
Brève description:

Installation électrique - informatique - téléphonie - sonorisation - alarme incendie.

Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: carrelage - faïence
Brève description: Carrelages de sols et faïences murales.
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: revêtements de sols collés
Brève description: Pose de sols PVC - tapis d'entrée.
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: ascenseur
Brève description: Ascenseur 630 Kg machinerie embarquée.
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: équipements salles de sciences
Brève description: Paillasses élèves et enseignants pour salles de sciences.
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: equipements de cuisine
Brève description: Équipements pour la cuisine 1/2 pension et pour la cuisine SEGPA.
Numéro du lot: 20
Intitulé du lot: signalétique
Brève description: Signalétique directionnelle intérieure et extérieure.
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:

Les marchés comportent diverses options détaillées dans le cahier des charges de la consultation.

Durée de l'accord: 38 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 11 rue Léon Jouhaux, 25000 Besançon, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Un certificat de qualification professionnelle en cours de validité ou références équivalentes et pour les travaux de désamiantage un certificat délivré par un organisme certificateur de qualification conformément aux dispositions de l' arrêté du 22.2.2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante.

Une liste des principaux travaux effectués au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonnes exécutions.

Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été menés à bonne fin.

Situation économique et financière:

Déclaration concernant le chiffre d'affaire global objet du marché, réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles.

Capacité technique et professionnelle:

Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.

Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

— financement par le Conseil général du Doubs,

— délai de paiement: 30 jours,

— paiement par virement suivant les dispositions du cahier des clauses administratives particulières.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire d'entreprises individuelles.

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Montant de l'offre (60)
2. Valeur technique de l'offre (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Doubs
Contact
Nom: SEDD - mandataire du maître d'ouvrage
Adresse postale: 6 rue Louis Garnier, BP 1513
Code postal: 25008
Point de contact: M. Didier Fretard
Téléphone: +33 381412567 📞
Courrier électronique: d.fretard@sedd25.fr 📧
Fax: +33 381411771 📠
Nom: Bureautique service
Adresse postale: 24 rue de la Grange du Collège
Commune postale: Besançon
Code postal: 25000
Téléphone: +33 381509183 📞
Courrier électronique: bureautique.service@wanadoo.fr 📧
Fax: +33 381509968 📠
URL des documents: http://doubs.marches.marcoweb.fr 🌏
Nom: Conseil général du Doubs - DFAJ/service commande publique
URL pour la participation: http://doubs.marches.marcoweb.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

Les marchés comportent une tranche ferme et une tranche conditionnelle exepté pour les lots 17 - 18 - 19 ne comportant qu'une tranche ferme.

Les documents nécessaires pour juger des garanties et capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que les déclarations et attestations visées à l'article 45 du code des marchés publics demandés aux candidats sont indiqués dans le règlement de consultation.

Pour les lots 01-02-03-04-05-11-12-13-14, une visite obligatoire du site est programmée aux dates suivantes:

Mercredi 23.3.2011 à 14:00.

Mercredi 30.3.2011 à 14:00.

Mercredi 6.4.2011 à 14:00.

Mercredi 13.4.2011 à 14:00.

Il n'est pas prévu de visite libre, les candidats, quel que soit le lot (soumis à visite obligatoire ou non) souhaitant visiter le site pourront participer aux visites indiquées ci-avant.

Les conditions de participation aux visites sont détaillées dans le règlement de consultation.

Une attestation de visite sera remise aux candidats à cette occasion et cette attestation devra impérativement être jointe à l'offre.

Pour les lots 02-03-04-05-06-07-08-09-11-12-13-14-15-16-19, le marché qui sera passé avec l'entreprise retenue fera l'objet d'un engagement sur un quota minimum d'heures d'insertion selon les modalités spécifiées dans le cahier des charges.

Le critère de jugement des offres "valeur technique de l'offre" est subdivisé en 2 sous-critères pondérés, tel qu'indiqué dans le règlement de la consultation.

Le maître de l'ouvrage considère que la modalité de transmission des candidatures et des offres la plus appropriée à son marché est la transmission électronique à l'adresse: doubs.marches.marcoweb.fr.

Cet avis, ainsi que le dossier de consultation sont consultables sur le site du Conseil général du Doubs: doubs.marches.marcoweb.fr.

Les pièces du dossier de consultation peuvent être retirées à l'adresse suivante: doubs.marches.marcoweb.fr.

Dans ce cas, l'entreprise doit impérativement s'identifier lors du téléchargement du dossier de consultation.

Afin de pouvoir lire les documents, les entreprises devront disposer des logiciels permettant de lire les formats standard Word, Excel, PDF.

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 10.3.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Besançon
Adresse postale: 30 rue Charles Nodier
Commune postale: Besançon Cedex 3
Code postal: 25044
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-besancon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 381826000 📞
Fax: +33 381826001 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2011/S 050-081837 (2011-03-10)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)