Marché pour les travaux de restructuration - extension du collège "Proudhon" à Besançon

Conseil général du Doubs

Marchés de travaux pour l'extension -- restructuration du Collège "Proudhon" à Besançon.
Déconstruction de 4 bâtiments.
Construction de 4 bâtiments.
Restructuration de 2 bâtiments.
Réaménagement général des espaces extérieurs.

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2012-02-14. L'appel d'offres a été publié le 2011-12-28.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-12-28 Avis de marché
2012-05-21 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-12-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: Conseil général du Doubs
Adresse postale: 7 avenue de la Gare d'eau
Code postal: 25031
Commune postale: Besançon Cedex

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-28 📅
Date limite de soumission: 2012-02-14 📅
Date de publication: 2011-12-30 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 251-409842
Numéro JO-S: 251
Informations complémentaires
Les marchés comportent 1 unique tranche ferme comportant 2 phases successives. Les documents nécessaires pour juger des garanties et capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que les déclarations et attestations visées à l'article 45 du code des marchés publics demandés aux candidats sont indiqués dans le règlement de consultation. Pour répondre aux renseignements et déclarations indiqués ci-avant, le candidat a la possibilité d'utiliser les imprimés DC1 et DC2. Pour les lots 01 - 02 - 03 - 12 - 1 3 - 14 - 15, une visite obligatoire du site est programmée aux dates suivantes: Mercredi 11.1.2012 à 14:00. Mercredi 18.1.2012 à 14:00. Mercredi 25.1.2012 à 14:00. Mercredi 1.2.2012 à 14:00. Il n'est pas prévu de visite libre, les candidats, quel que soit le lot (soumis à visite obligatoire ou non) souhaitant visiter le site pourront participer aux visites indiquées ci-avant. Les conditions de participation aux visites sont détaillées dans le règlement de consultation. Une attestation de visite sera remise aux candidats à cette occasion et cette attestation devra impérativement être jointe à l'offre. Pour les lots 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-12-13-14-15-18, le marché qui sera passé avec l'entreprise retenue fera l'objet d'un engagement sur un quota minimum d'heures d'insertion selon les modalités spécifiées dans le cahier des charges. Le critère de jugement des offres "valeur technique de l'offre" est subdivisé en 2 sous-critères pondérés, tel qu'indiqué dans le règlement de la consultation. Le maître de l'ouvrage considère que la modalité de transmission des candidatures et des offres la plus appropriée à son marché est la transmission électronique à l'adresse: doubs.marches.marcoweb.fr. Cet avis, ainsi que le dossier de consultation sont consultables sur le site du conseil général du Doubs: doubs.marches.marcoweb.fr. Les pièces du dossier de consultation peuvent être retirées à l'adresse suivante: doubs.marches.marcoweb.fr. Dans ce cas, l'entreprise doit impérativement s'identifier lors du téléchargement du dossier de consultation. Afin de pouvoir lire les documents, les entreprises devront disposer des logiciels permettant de lire les formats standard Word, Excel, Pdf. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.12.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Marchés de travaux pour l'extension -- restructuration du Collège "Proudhon" à Besançon.
Déconstruction de 4 bâtiments.
Construction de 4 bâtiments.
Restructuration de 2 bâtiments.
Réaménagement général des espaces extérieurs.
Numéro du lot: 01
Intitulé du lot: deconstruction desamiantage
Brève description:
Ensemble des prestations permettant d'assurer le désamiantage et la déconstruction totale ou partielle de bâtiments de RDC à R+3 en structure béton préfabriquée.
Numéro du lot: 02
Intitulé du lot: gros-Oeuvre - terrassement plateformes bâtiment- locaux provisoires - charpente et ossature bois - bardage rapporté - etanchéité
Brève description:
Ensemble des prestations permettant d'assurer l'installation de locaux provisoires modulaires, la construction de l'ossature béton et bois des bâtiments, façades, charpente, étanchéité, bardages de façades.
Numéro du lot: 03
Intitulé du lot: terrassements généraux - espaces verts - VRD - clôtures - portails
Brève description: Ensemble des aménagements extérieurs compris réseaux, voiries et espaces verts.
Numéro du lot: 04
Intitulé du lot: menuiseries extérieures aluminium - acier - pvc
Brève description: Réalisation de l'ensemble des menuiseries extérieures.
Numéro du lot: 05
Intitulé du lot: métallerie - serrurerie
Brève description: Portes métalliques, garde-corps, trappes, escaliers.
Numéro du lot: 06
Intitulé du lot: menuiseries intérieures
Brève description: Portes, châssis vitrés, habillages bois, plafonds bois.
Numéro du lot: 07
Intitulé du lot: cloisons - doublages - peinture
Brève description: Ensemble des doublages et cloisons - peintures intérieures et lasures.
Numéro du lot: 08
Intitulé du lot: carrelage - faïence
Brève description: Carrelages de sols et faïences murales.
Numéro du lot: 09
Intitulé du lot: revêtements de sols collés
Brève description: Pose de sols PVC - tapis d'entrée.
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: plafonds suspendus
Brève description: Faux-Plafonds modulaires.
Numéro du lot: 11
Intitulé du lot: signalétique
Brève description: Signalétique directionnelle intérieure et extérieure.
Numéro du lot: 12
Intitulé du lot: installations sanitaires
Brève description: Ensemble de l'installation sanitaire.
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: génie climatique
Brève description:
Ensemble des installations de chauffage et de ventilation - traitement d'air - gTC.
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: électricité - courants forts et faibles
Brève description:
Installation électrique - informatique - téléphonie - sonorisation - alarme incendie.
Numéro du lot: 15
Intitulé du lot: isolation thermique par l'extérieur
Brève description: Isolation par l'extérieur et enduit de façades - ravalement de façades.
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: ascenseur
Brève description: Ascenseur 630 Kg machinerie embarquée.
Numéro du lot: 17
Intitulé du lot: équipements salles de sciences
Brève description: Paillasses élèves et enseignants pour salles de sciences.
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: équipements de cuisine
Brève description: Equipements pour la cuisine 1/2 pension et pour la cuisine SEGPA.
Les variantes sont acceptées ✅
Description des options:
Les marchés comportent diverses options détaillées dans le cahier des charges de la consultation.
Durée de l'accord: 27 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: 11 rue Léon Jouhaux, 25000 Besançon, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Renseignements attestant que le candidat n'a pas fait pas l'objet d'une des interdictions de soumissionner telles que définies aux articles 43 et 44 du code des marchés publics.
Un certificat de qualification professionnelle en cours de validité ou références équivalentes et pour les travaux de désamiantage un certificat délivré par un organisme certificateur de qualification conformément aux dispositions de l'arrêté du 22.2.2007 définissant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou de confinement de matériaux contenant de l'amiante.
Afficher plus
Une liste des principaux travaux effectués au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonnes exécutions.
Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été menés à bonne fin.
Situation économique et financière:
Déclaration concernant le chiffre d'affaire global objet du marché, réalisé au cours des 3 derniers exercices disponibles.
Capacité technique et professionnelle:
Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années.
Exécution du marché
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
— financement par le conseil général du Doubs,
— réglement par le mandataire du conseil général,
— délai de paiement: 30 jours,
— paiement par virement suivant les dispositions du cahier des clauses administratives particulières.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: Groupement solidaire d'entreprises individuelles.

Procédure
Période de validité de l'offre: 120 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. montant de l'offre (60)
2. valeur technique de l'offre (40)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Contact
Nom: Sur la plateforme de dématérialisation: à l'adresse suivante: doubs.marches.marcoweb.fr - en utilisant l'onglet
Adresse postale: 6 rue Louis Garnier, BP 1513
Commune postale: Besançon
Code postal: 25008
Point de contact: M. Didier Fretard
Téléphone: +33 10381412567 📞
Courrier électronique: d.fretard@sedd25.fr 📧
Fax: +33 10381411771 📠
URL pour informations complémentaires: http://doubs.marches.marcoweb.fr 🌏
Nom: Sur la plateforme de dématérialisation: à l'adresse suivante: doubs.marches.marcoweb.fr - sur support papier: bureautique service
Adresse postale: 24 rue de la Grange du Collège
Code postal: 25000
Téléphone: +33 10381509183 📞
Courrier électronique: bureautique.service25@wanadoo.fr 📧
Fax: +33 10381509968 📠
Nom: Conseil général du Doubs - DFAJ/service commande publique
Adresse postale: 7 avenue de la Gare d'Eau
URL pour la participation: http://doubs.marches.marcoweb.fr 🌏
Courrier électronique: greffe.ta-besancon@juradm.fr 📧
URL des documents: http://doubs.marches.marcoweb.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires
Les marchés comportent 1 unique tranche ferme comportant 2 phases successives.
Les documents nécessaires pour juger des garanties et capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que les déclarations et attestations visées à l'article 45 du code des marchés publics demandés aux candidats sont indiqués dans le règlement de consultation.
Afficher plus
Pour répondre aux renseignements et déclarations indiqués ci-avant, le candidat a la possibilité d'utiliser les imprimés DC1 et DC2.
Pour les lots 01 - 02 - 03 - 12 - 1 3 - 14 - 15, une visite obligatoire du site est programmée aux dates suivantes:
Mercredi 11.1.2012 à 14:00.
Mercredi 18.1.2012 à 14:00.
Mercredi 25.1.2012 à 14:00.
Mercredi 1.2.2012 à 14:00.
Il n'est pas prévu de visite libre, les candidats, quel que soit le lot (soumis à visite obligatoire ou non) souhaitant visiter le site pourront participer aux visites indiquées ci-avant.
Les conditions de participation aux visites sont détaillées dans le règlement de consultation.
Une attestation de visite sera remise aux candidats à cette occasion et cette attestation devra impérativement être jointe à l'offre.
Pour les lots 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-12-13-14-15-18, le marché qui sera passé avec l'entreprise retenue fera l'objet d'un engagement sur un quota minimum d'heures d'insertion selon les modalités spécifiées dans le cahier des charges.
Le critère de jugement des offres "valeur technique de l'offre" est subdivisé en 2 sous-critères pondérés, tel qu'indiqué dans le règlement de la consultation.
Le maître de l'ouvrage considère que la modalité de transmission des candidatures et des offres la plus appropriée à son marché est la transmission électronique à l'adresse: doubs.marches.marcoweb.fr.
Cet avis, ainsi que le dossier de consultation sont consultables sur le site du conseil général du Doubs: doubs.marches.marcoweb.fr.
Les pièces du dossier de consultation peuvent être retirées à l'adresse suivante: doubs.marches.marcoweb.fr.
Dans ce cas, l'entreprise doit impérativement s'identifier lors du téléchargement du dossier de consultation.
Afin de pouvoir lire les documents, les entreprises devront disposer des logiciels permettant de lire les formats standard Word, Excel, Pdf.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 28.12.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Besançon
Adresse postale: 30 rue Charles Nodier
Commune postale: Besançon Cedex 3
Code postal: 25044
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-besancon@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 10381826000 📞
Fax: +33 10381826001 📠
Source: OJS 2011/S 251-409842 (2011-12-28)
Avis d'attribution de marché (2012-05-21)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 403 918,13 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Pouvoir adjudicateur
Identité
Adresse postale: 7 avenue de la Gare d'Eau
Contact
Téléphone: +33 381412567 📞

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-05-21 📅
Date de publication: 2012-05-23 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 97-160771
Se réfère à l'avis: 2011/S 251-409842
Numéro JO-S: 97
Informations complémentaires
Les contrats des 18 lots peuvent être consultés à la sedd - 6 rue Louis Garnier - 25008 Besançon Cedex, FRANCE, dans le respect des disposition de la loi du 17.7.1978 et sur rendez-vous auprès de M. Frétard, tél. +33 381412567. E-Mail: d.fretard@sedd25.fr. Annonce no 73, BOAMP 253 A. Annonce no 130, BOAMP 253 B du 30.12.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 21.5.2012.
Afficher plus

Attribution du marché

1️⃣
Date de conclusion du contrat: 2012-04-17 📅
Nom: Cuenot Demat
Adresse postale: Sur le Moulin
Commune postale: Bannant
Code postal: 25560
Pays: France 🇫🇷

2️⃣
Nom: De Giorgi
Adresse postale: 30 rue Denis Papin, BP 35
Commune postale: Pontarlier Cedex
Code postal: 25301

3️⃣

4️⃣
Nom: Loichot
Adresse postale: rue des Emaux
Commune postale: Dampierre les Bois
Code postal: 25490

5️⃣
Nom: Serrurerie Mosellane
Adresse postale: 6 rue du Chemin de Fer
Commune postale: Teting sur Nied
Code postal: 57385

6️⃣
Nom: Menuiserie des Saint Martin
Adresse postale: 11 rue des Saint Martin
Commune postale: Besançon
Code postal: 25000

7️⃣
Nom: JLG Peintures
Adresse postale: 16 Grande Rue - GY
Code postal: 70700

8️⃣
Nom: Martin Lucas
Adresse postale: 13 rue Champeau
Commune postale: Saint Appolinaire
Code postal: 21850

9️⃣
Nom: Soliers Comtois
Adresse postale: 9 rue Christiaan Huygens

1️⃣0️⃣
Nom: Laffond
Adresse postale: Autechaux BP 22034
Commune postale: Baume les Dames Cedex
Code postal: 25112

1️⃣1️⃣
Nom: Agipub
Adresse postale: 30 rue Thoma Edison

1️⃣2️⃣
Nom: Brico Sens
Adresse postale: place Jeanne d'Arc
Commune postale: Sancey le Grand
Code postal: 25430

1️⃣3️⃣
Nom: Eimi
Adresse postale: 3 rue du Vallon
Commune postale: Ecole Valentin
Code postal: 25480

1️⃣4️⃣
Nom: Eiffage Energie
Adresse postale: ZI BP 26
Commune postale: Bavilliers
Code postal: 90800

1️⃣5️⃣
Nom: Rppi
Adresse postale: 29 avenue de la Gare
Commune postale: Saint Usage
Code postal: 21170

1️⃣6️⃣
Nom: Schindler
Adresse postale: 19 b rue Frédéric Chopin

1️⃣7️⃣
Nom: Delagrave
Adresse postale: 350 rue Blingue
Commune postale: Romilly sur Andelle
Code postal: 27610

1️⃣8️⃣
Nom: Horis SAS Thirode
Adresse postale: ZI route de Dole, BP 80121
Commune postale: Poligny Cedex
Code postal: 39802
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 6
4
3
5
7

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: M. Frétard

Informations complémentaires
Organe de révision
Commune postale: Besançon Cedex
Téléphone: +33 381826000 📞
Fax: +33 381826001 📠
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: greffe du Tribunal administratif de Besançon
Source: OJS 2012/S 097-160771 (2012-05-21)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Fournisseurs:
Agipub Brico Sens Cuenot Demat De Giorgi Delagrave Eiffage Energie EIMI HORIS SAS Thirode JLG Peintures Laffond
Produits/services:
Meubles (y compris les meubles de... Mobilier Mobilier de laboratoire Paillasses de laboratoire Aménagements Équipement de cuisine, articles de... Équipement de cuisine Matériaux et structures de construction;... Produits structurels Structures et pièces structurelles