Marché de prestations intellectuelles "maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'aménagement de la rue des Garennes dans le cadre de la requalification de la Zone industrielle des Dunes à Calais"

Communauté d'agglomération du Calaisis

Le présent appel d'offres concerne l'exécution d'une mission de maîtrise d' oeuvre dans le cadre de la réalisation de l'ouvrage suivant: travaux d'aménagement de la rue des Garennes dans le cadre de la Requalification de la zone industrielle des Dunes. La partie de l'enveloppe financière affectée aux travaux (CO) par le maître de l'ouvrage est égale à: 7 200 000,00 EUR hors taxes, soit 8 611 200,00 EUR (TTC) (valeur = mois précédent la remise des offres).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-09-12. L'appel d'offres a été publié le 2011-08-01.

Qui ?

• Communauté d'agglomération du Calaisis

Qu'est-ce que c'est ?

• Services d'études de marchés › Services d'études

Où ?

• Pas-de-Calais

Historique des marchés publics

Date	Document
2011-08-01	Avis de marché

Avis de marché (2011-08-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'études
Quantité ou étendue:

Le présent appel d'offres concerne l'exécution d'une mission de maîtrise d' uvre dans le cadre de la réalisation de l'ouvrage suivant: travaux d'aménagement de la rue des Garennes dans le cadre de la requalification de la zone industrielle des Dunes. La partie de l'enveloppe financière affectée aux travaux (CO) par le maître de l'ouvrage est égale à: 7 200 000,00 EUR hors taxes, soit 8 611 200,00 EUR (TTC) (valeur = mois précédent la remise des offres). Pas d'option au sens du droit national. Au sens du droit communautaire, des avenants ou décisions de poursuivre pourraient être pris en cas de prestations complémentaires, de prolongation de délais ou de revalorisation des honoraires.

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'études 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Adresse postale: 76 boulevard Gambetta, BP 21
Code postal: 62101
Commune postale: Calais Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.agglo-calaisis.fr 🌏
Courrier électronique: info@agglo-calaisis.fr 📧
Téléphone: +33 321195500 📞
Fax: +33 321195509 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-08-01 📅
Date limite de soumission: 2011-09-12 📅
Date de publication: 2011-08-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 148-246561
Numéro JO-S: 148
Informations complémentaires

Le dossier est remis gratuitement sur simple demande par mail ou par télécopieur auprès du service marchés. Il est également téléchargeable gratuitement sur le site www.klekoon.com. Les offres devront parvenir à la collectivité au plus tard aux dates et heures limites indiquées dans la présente publicité. Elles seront remises contre récépissé ou en recommandé avec avis de réception. Elle peuvent également être transmises par voie électronique sur la plate-forme de dématérialisation avant les dates et heures limites fixées. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 1.8.2011.

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: zone industrielle des Dunes, 62100 Calais, FRANCE.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

Le candidat devra produire les documents énumérés aux articles 43 et suivants du code des marchés publics.

Situation économique et financière:

Le candidat devra produire les documents énumérés aux articles 43 et suivants du code des marchés publics.

Capacité technique et professionnelle:

Le candidat devra produire une note méthodologique et un programme prévisionnel comme demandé dans les documents de la consultation.

Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Aucune clause de garantie financière n'est prévue au marché.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:

Fonds propres de la collectivité, éventuellement recours à l'emprunt, subventions éventuelles.

Noms et qualifications professionnelles du personnel ✅

Procédure
Période de validité de l'offre: 90 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. valeur technique (70)
2. prix des prestations (30)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: Communauté d'agglomération du Calaisis
Contact
Point de contact: M. Blet Philippe président
Adresse du profil d'acheteur: http://www.klekoon.com 🌏

Référence
Dates
Date de début: 2011-11-01 📅
Date de fin: 2013-12-31 📅
Informations complémentaires

Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 1.8.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 143 rue Jacquemars Giélée, BP 2039
Commune postale: Lille
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 320631300 📞
Fax: +33 320631347 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:

— Recours en référé précontractuel (article L 551-1 du code de justice administrative),

— Recours pour excès de pouvoir article R 421-1 et suivants du code de justice administrative,

— Recours de pleine juridiction,

— Recours indemnitaire (article R 421-1 et suivants du code de justice administrative).

Source: OJS 2011/S 148-246561 (2011-08-01)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services aux entreprises: droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité (>20 nouveaux marchés)

Études de marché et recherche économique; sondages et statistiques (>20)

Services d'études de marchés (>20)

Services d'études (>20)