Marché 2.2 travaux de génie civil, second œuvre et VRD - travaux d'extension de la station d'épuration du carré de réunion à Saint-Cyr-l'École (78)

Smarov

Marché 2.2 génie civil, second œuvre et VRD - travaux d'extension de la station d'épuration du carré de réunion à Saint-Cyr-l'École (78).

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2011-12-05. L'appel d'offres a été publié le 2011-09-22.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2011-09-22 Avis de marché
2011-10-24 Informations complémentaires
2011-12-15 Informations complémentaires
2012-05-31 Avis d'attribution de marché
Avis de marché (2011-09-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées
Quantité ou étendue:
Le marché fait l'objet d'un fractionnement en 1 tranche ferme et 3 tranches conditionnelles.Les travaux objet de la tranche ferme du présent marché comprennent la réalisation des principaux travaux suivants:— réalisation de terrassements mettant en oeuvre prés de 150 000 m3 de déblais,— réalisation de fondations et de soutènements: travaux mettant en œuvre plus de 15 000 m2 de paroi moulée et plus de 9 000 m2 de paroi berlinoise et/ou de palpanches,— construction d'ouvrage en béton armé mettant en oeuvre près de 30 000 m3 de béton,— construction d'un bassin de stockage-restitution de 16 300 m3 utile,— pose de canalisations de process enterrées (tous fluides: eau potable, eau industrielle, boues, gaz naturel, biogaz, réactifs chimiques) et travaux de VRD de station d'épuration de plus de 250 000 equivalent habitants de capacité,— création des bassins d'eau pluviale en terre (bassins de stockage et bassins d'infiltration) de plus de 500 m3,— travaux mettant en oeuvre plus de 1 000 m3 de gabions,— construction d'un ouvrage d'art (pont) en béton de plus de 15 mètres de portée,— travaux de second oeuvre de station d'épuration de plus de 250 000 equivalent habitants de capacité,— travaux de démantèlement et de démolition: travaux de désamiantage, travaux de démolition d'ouvrages en béton armés de grandes dimensions (volume de produits démolis: au moins 1 000 m3),— travaux d'espaces verts: création d'espace verts sur une surfance de plus de 3 000 m2.Le marché comprend 3 tranches conditionnelles:— tranche conditionnelle 1: mise en place de moyens de deshydratation mobile,— tranche conditionnelle 2: maintien de la voie d'accès de chantier à la station d'épuration depuis le chemin de l'avenue de villepreux,— tranche conditionnelle 3: construction et mise en service d'une torchère définitive.Durée des travaux est de 38 mois, y compris la période de préparation de 3 mois et période d'observation finale de 3 mois.
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction de stations d'épuration des eaux usées 📦

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Smarov
Adresse postale: 12 rue Mansart
Code postal: 78000
Commune postale: Versailles
Contact
Adresse Internet: http://smarov.e-marchespublics.com 🌏
Courrier électronique: m.leroy@syndicats-intercommunaux.fr 📧
Téléphone: +33 139232260 📞
Fax: +33 139232274 📠

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-09-22 📅
Date limite de soumission: 2011-12-05 📅
Date de publication: 2011-09-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 185-302405
Numéro JO-S: 185
Informations complémentaires
Codes CPV en entier: 45232420-2 - 45232423-3 - 45232454-9 - 45112000-5 - 45112710-5. Les groupements doivent être constitués dès la remise des candidatures. Aucune groupement ne pourra être constitués ultérieurement. Les candidatures qui ne peuvent pas être admises en application des dispositions du i de l'article 52 du CMP sont éliminées. Au titre de la rubrique II.3, le point de départ du délai d'exécution est celui de l'ordre de service notifiant le démarrage des prestations. À titre indicatif, il est prévu que les travaux, objet de la présente consultation, soient réalisés à partir de février 2012 (début de la période de préparation) et jusqu'au mois de mars 2015 (date de la réception finale des travaux). La durée des travaux est de 38 mois, y compris période de préparation de 3 mois et période d'observation finale de 3 mois. Les critères de jugement des offres seront appréciés au regard des éléments suivants: — valeur technique: 60 %, — prix: 35 %, — délai: 5 % (voir sous-critères dans le RC). Les fascicules 15 et 30 seront disponibles sur la plate-forme vers le 21.10.2011. Le DCE comporte 4 pièces ou sous-dossiers. Il est téléchargeable sur la plate-forme e-marchespublics.com ou sur demande par courrier électronique ou par fax au +33 139232274. Information importante aux candidats. Dans le cadre de la consultation, les pièces ou sous-dossiers 0 et 1 sont en ligne sur la plate-forme "e-marchespublics.com". Les pièces ou sous-dossiers 2 et 3 sont trop volumineux pour une mise en ligne. Ils seront adressés sous forme de DVD à tout candidat qui en fera la demande par courrier électronique (m.leroy@syndicats-intercommunaux.fr) ou par fax au +33 139232274. Une séance de présentation et une visite du site sont prévues le mardi 18.10.2011 de 9:00 à 12:00 à la station d'épuration à Saint-Cyr-l'École (78). Le nombre de participants à cette visite est limité à 3 maximum par candidat. Une attestation de visite sera remise à chaque candidat. Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 16:30. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.9.2011.
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Brève description:
Marché 2.2 génie civil, second œuvre et VRD - travaux d'extension de la station d'épuration du carré de réunion à Saint-Cyr-l'École (78).
Les variantes sont acceptées ✅
Quantité ou étendue:
Le marché fait l'objet d'un fractionnement en 1 tranche ferme et 3 tranches conditionnelles.
Les travaux objet de la tranche ferme du présent marché comprennent la réalisation des principaux travaux suivants:
— réalisation de terrassements mettant en oeuvre prés de 150 000 m
— réalisation de fondations et de soutènements: travaux mettant en œuvre plus de 15 000 m
— construction d'ouvrage en béton armé mettant en oeuvre près de 30 000 m
— construction d'un bassin de stockage-restitution de 16 300 m
— pose de canalisations de process enterrées (tous fluides: eau potable, eau industrielle, boues, gaz naturel, biogaz, réactifs chimiques) et travaux de VRD de station d'épuration de plus de 250 000 equivalent habitants de capacité,
— création des bassins d'eau pluviale en terre (bassins de stockage et bassins d'infiltration) de plus de 500 m
— travaux mettant en oeuvre plus de 1 000 m
— construction d'un ouvrage d'art (pont) en béton de plus de 15 mètres de portée,
— travaux de second oeuvre de station d'épuration de plus de 250 000 equivalent habitants de capacité,
— travaux de démantèlement et de démolition: travaux de désamiantage, travaux de démolition d'ouvrages en béton armés de grandes dimensions (volume de produits démolis: au moins 1 000 m
— travaux d'espaces verts: création d'espace verts sur une surfance de plus de 3 000 m
Le marché comprend 3 tranches conditionnelles:
— tranche conditionnelle 1: mise en place de moyens de deshydratation mobile,
— tranche conditionnelle 2: maintien de la voie d'accès de chantier à la station d'épuration depuis le chemin de l'avenue de villepreux,
— tranche conditionnelle 3: construction et mise en service d'une torchère définitive.
Durée des travaux est de 38 mois, y compris la période de préparation de 3 mois et période d'observation finale de 3 mois.
Durée de l'accord: 38 mois
Numéro de référence: 2011-27
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: STEP carré réunion RD7 allée de villepreux, 78210 Saint-Cyr-l'École.

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
— lettre de candidature modèle DC1(ancien DC4),
— déclaration du candidat modèle DC2(ancien DC5),
— copie du ou des jugements prononcés si le candidat est en redressement judiciaire,
— déclaration sur l'honneur dûment datée et signée du candidat justifiant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions de soumissionner (voir le règlement de la consultation).
Situation économique et financière:
— déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des 3 derniers exercices,
— déclaration appropriée de banques ou de preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Le candidat devra justifier, pour au moins un des derniers exercices clos connus, d'un chiffre d'affaires global annuel minimal de 200 000 000 EUR:
— pour un candidat individuel,
— en sommant les chiffres d'affaires de chaque entrepris en cas de groupement.
En application de l'article 45 du code des marchés publics, si le candidat est objectivement dans l'impossibilité de produire, pour justifier de sa capacité financière, l'un des renseignements ou documents prévus par arrêté mentionné au i (dudit code) et demandés par le pouvoir adjudicateur, il peut prouver sa capacité par tout autre document considéré comme équivalent par le pouvoir adjudicateur.
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
— déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années,
— présentation d'une liste de travaux de prestations similaires, exécutés au cours des 5 dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants,
— déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
— indicationdes titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et/ou des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de conduite des travaux de même nature que celle du marché,
— certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat et notamment les qualifications FNTP (voir le détail dans le règlement de la consultation).
Afficher plus
Niveau(x) minimal/minimaux de normes:
Les candidats devront produire les justifications de capacités suivantes:
— travaux de démantèlement et de démolition,
— réalisation de fondations et de soutènements,
— exécution de chantiers de terrassement mettant en oeuvre plus de 50 000 m
— construction de génie civil de station d'épuration de plus de 250 000 equivalent habitants de capacité (voir le règlement de la consultation).
Exécution du marché
Dépôts et garanties exigés: Néant.
Principales conditions de financement et modalités de paiement et/ou référence aux dispositions pertinentes qui les régissent:
Financement sur ressources propres (budget investissement du syndicat) et subventions publiques (subventions agence de l'eau "Seine-Normandie", conseil général des Yvelines).
Versement d'une avance dans les conditions prévues à l'article 87 du CMP.
Les prix sont révisables.
Le marché est traité à prix global et forfaitaire.
Le paiement des travaux sera effectué par mandat administratif et virement dans les conditions prévues à l'article 98 du CMP avec un délai de 30 jours maximum.
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché:
En cas de groupement, la forme imposée par le pouvoir adjudicateur après attribution est un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire, pour l'exécution du marché, de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du pouvoir adjudicateur.
Afficher plus
Si le groupement attributaire du marché est d'une forme différente, il pourra être contraint d'assurer sa transformation, telle qu'il est indiqué ci-dessus, pour la bonne exécution du marché.
Il est précisé en application de l'article 51.vi du code des marchés publics, qu'il est interdit aux candidats de présenter pour le marché plusieurs offres en agissant à la fois:
— en qualié de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements,
— en qualité de membres de plusieurs groupements.

Procédure
Période de validité de l'offre: 180 jours
Critères d'attribution
Critère: 1. Valeur technique (60)
2. Prix (35)
3. Délai global des travaux (5)
Langues
Langue: français 🗣️

Pouvoir adjudicateur
Identité
Autre type de pouvoir adjudicateur: Other
Contact
Point de contact: M. le président
Adresse du profil d'acheteur: http://smarov.e-marchespublics.com 🌏
Nom: Smarov
Point de contact: Mme Laurence Breus
Courrier électronique: l.breus@syndicats-intercommunaux.fr 📧

Référence
Identifiants
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur: 2011-27
Informations complémentaires
Codes CPV en entier: 45232420-2 - 45232423-3 - 45232454-9 - 45112000-5 - 45112710-5.
Les groupements doivent être constitués dès la remise des candidatures. Aucune groupement ne pourra être constitués ultérieurement.
Les candidatures qui ne peuvent pas être admises en application des dispositions du i de l'article 52 du CMP sont éliminées.
Au titre de la rubrique II.3, le point de départ du délai d'exécution est celui de l'ordre de service notifiant le démarrage des prestations.
À titre indicatif, il est prévu que les travaux, objet de la présente consultation, soient réalisés à partir de février 2012 (début de la période de préparation) et jusqu'au mois de mars 2015 (date de la réception finale des travaux).
La durée des travaux est de 38 mois, y compris période de préparation de 3 mois et période d'observation finale de 3 mois.
Les critères de jugement des offres seront appréciés au regard des éléments suivants:
— valeur technique: 60 %,
— prix: 35 %,
— délai: 5 % (voir sous-critères dans le RC).
Les fascicules 15 et 30 seront disponibles sur la plate-forme vers le 21.10.2011.
Le DCE comporte 4 pièces ou sous-dossiers. Il est téléchargeable sur la plate-forme e-marchespublics.com ou sur demande par courrier électronique ou par fax au +33 139232274.
Information importante aux candidats.
Dans le cadre de la consultation, les pièces ou sous-dossiers 0 et 1 sont en ligne sur la plate-forme "e-marchespublics.com".
Les pièces ou sous-dossiers 2 et 3 sont trop volumineux pour une mise en ligne. Ils seront adressés sous forme de DVD à tout candidat qui en fera la demande par courrier électronique (m.leroy@syndicats-intercommunaux.fr) ou par fax au +33 139232274.
Une séance de présentation et une visite du site sont prévues le mardi 18.10.2011 de 9:00 à 12:00 à la station d'épuration à Saint-Cyr-l'École (78).
Le nombre de participants à cette visite est limité à 3 maximum par candidat.
Une attestation de visite sera remise à chaque candidat.
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8:30 à 12:30 et de 13:30 à 16:30.
Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 22.9.2011.

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint-Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 139205400 📞
Adresse Internet: http://www.ta-versailles.juradm.fr 🌏
Fax: +33 139205487 📠
Informations sur les délais d'introduction des recours:
— référé précontractuel:dès le début de la procédure jusqu'à la signature du marché (article l551-1 du code de justice administrative),
— référé contractuel: 31 jours à compter de l'avis d'attribution (article l551-14 code de justice administrative),
— recours gracieux ou recours pour excès de pouvoir: 2 mois à compter de la notification de la décision de rejet (article r421-2 du code de justice administrative),
— recours de plein contentieux à l'encontre du marché: 2 mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité concernant son attribution, pouvant être assorti d'une demande de suspension de l'exécution du marché (article l521-1 du code de justice administrative).
Afficher plus
L'instance désignée au point VI.4.1 peut être saisie aux fins de conciliation en application de l'article l211-4 du code de justice administrative. La mise en œuvre de cette procédure de médiation est sans effet sur les délais contentieux qui ne sont ni suspendus, ni interrompus.
Afficher plus
Source: OJS 2011/S 185-302405 (2011-09-22)
Informations complémentaires (2011-10-24)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires

Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-10-24 📅
Date limite de soumission: 2012-01-06 📅
Date de publication: 2011-10-26 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 206-334979
Se réfère à l'avis: 2011/S 185-302405
Numéro JO-S: 206
Source: OJS 2011/S 206-334979 (2011-10-24)
Informations complémentaires (2011-12-15)
Référence
Dates
Date d'envoi: 2011-12-15 📅
Date limite de soumission: 2012-01-17 📅
Date de publication: 2011-12-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 244-394666
Numéro JO-S: 244
Source: OJS 2011/S 244-394666 (2011-12-15)
Avis d'attribution de marché (2012-05-31)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 84 943 478 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Réglementation: Union européenne

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2012-05-31 📅
Date de publication: 2012-06-02 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2012/S 104-173237
Numéro JO-S: 104
Informations complémentaires
Marché de 84 943 478,00 EUR HT (variante) au groupement Vinci Construction/Vinci Terrassement/Watelet TP. - Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur: 2011-27. Annonce n° 155, BOAMP 187 A du 27.9.2011. Date d'envoi du présent avis au JOUE et au BOAMP: 31.5.2012.
Afficher plus

Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2012-05-10 📅
Nom: Groupement Vinci Construction/Vinci Terrassement/Watelet TP
Adresse postale: 61 avenue Jules Quentin
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92730
Pays: France 🇫🇷
Source: OJS 2012/S 104-173237 (2012-05-31)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Yvelines
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de préparation de chantier Travaux de démolition de bâtiments et... Travaux de fouille et de terrassement Travaux d'aménagement paysager Travaux d'aménagement paysager... Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de pipelines, de... Ouvrages annexes de pipelines et de câbles Travaux de construction d'égouts