La présente consultation porte sur des travaux d'aménagement d'une structure Multi-accueil petite enfance dans le pavillon "Marc Rivière" du site du Repos Maternel à Gradignan. Cet équipement a pour objet d'apporter une réponse aux besoins de garde de la petite enfance, tant temporaire que permanente, du Repos Maternel en un lieu rénové et fonctionnel. La redistribution des locaux offre des surfaces restantes. Ces surfaces seront réutilisées pour des activités sociales et animations diverses. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des clauses techniques communes et particulières (CCTC et CCTP).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2011-10-18.
L'appel d'offres a été publié le 2011-09-07.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Avis de marché (2011-09-07) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Quantité ou étendue:
“Marché comportant 13 lots.” Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction📦
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour un ou plusieurs lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Collectivités
Adresse postale: 74 cours Saint-Louis
Code postal: 33070
Commune postale: Bordeaux Cedex
Contact
Adresse Internet: http://www.ccas-bordeaux.fr🌏
Courrier électronique: ccas.mp.dat@ville-bordeaux.fr📧
Téléphone: +33 557893939📞
Fax: +33 557893910 📠
Référence Dates
Date d'envoi: 2011-09-07 📅
Date limite de soumission: 2011-10-18 📅
Date de publication: 2011-09-10 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 174-285407
Numéro JO-S: 174
Informations complémentaires
“— Durée du marché ou délai d'exécution: 12 (douze) mois à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage, préparation chantier...”
— Durée du marché ou délai d'exécution: 12 (douze) mois à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage, préparation chantier comprise (6 semaines) et hors congés annuels, soit au maximum un mois de congés d'été et une semaine de congés de fin d'année,
Afficher plus
Source: OJS 2011/S 174-285407 (2011-09-07)
Avis d'attribution de marché (2011-12-15) Objet Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 139 477,40 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Pouvoir adjudicateur Identité
Nom du pouvoir adjudicateur: CCAS de la Ville de Bordeaux
Contact
Courrier électronique: ccas.mp.dat@mairie-bordeaux.fr📧
Référence Dates
Date d'envoi: 2011-12-15 📅
Date de publication: 2011-12-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2011/S 244-394908
Se réfère à l'avis: 2011/S 174-285407
Numéro JO-S: 244
Informations complémentaires
“Annonce no100, BOAMP 176 A du 10.9.2011.”
Source: OJS 2011/S 244-394908 (2011-12-15)