Travaux de restructuration et extension du musée Beauvoisine à Rouen - Phase 01 - Lot 2.3 : Déconstruction

Métropole Rouen Normandie

Le muséum d'Histoire Naturelle et le musée des Antiquités, tous deux fondés au XIXe siècle, occupent aujourd'hui des locaux vétustes, datés pour partie du XVIIe XIXe et XXe siècles. La rénovation de ces deux bâtiments est l'occasion de repenser dans leur intégralité les équipements dont les collections sont appelées à fusionner dans un futur musée sous le nom de "Pôle Muséal Beauvoisine" à Rouen. Le projet est réparti en 30 lots répartis en 4 phases : Lot 0.1 : Dépose et protection d'objets répertoriés - Phase 1 (MAPA) Lot 0.2 : Démolition et protection - Phase 1 (MAPA) Lot 1.1 : Maçonnerie - Pierre de taille - Échafaudage - Phase 2 (AO) Lot 1.2 : Charpente - Phase 2 (MAPA) Lot 1.3 : Couverture - Phase 2 (MAPA) Lot 1.4 : Menuiseries extérieures - Phase 2 (AO) Lot 1.5 : Sculpture - Phase 2 (MAPA) Lot 1.6 : Serrurerie - Ferronnerie - Phase 2 (MAPA) Lot 1.7 : Décors peints - Phase 2 (MAPA) Lot 2.1 : Désamiantage - Déplombage - Phase 1 (MAPA) Lot 2.2 : Curage et réemploi - Phase 1 (MAPA) Lot 2.3 : Déconstruction - Phase 1 (AO) Lot 2.4 : Clos - Couvert - Phase 2 (AO) Lot 2.5 : Métallerie - Serrurerie Intérieure - Phase 2 (MAPA) Lot 2.6 : Menuiseries intérieures bois - Agencements - Parquets - Phase 2 (AO) Lot 2.7 : Doublage - Plâtrerie - Cloisons - Faux Plafonds - Phase 2 (AO) Lot 2.8 : Revêtements de sols souples & durs - Faïence - Phase 2 (MAPA) Lot 2.9 : Peinture - Phase 2 (MAPA) Lot 2.10 : Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage et Plomberie Sanitaire - Protection Incendie - Phase 2 (AO) Lot 2.11 : Électricité CFO - CFA - Éclairage - Phase 2 (AO) Lot 2.12 : GTB - Phase 2 (MAPA) Lot 2.13 : Appareils élévateurs - Phase 2 (MAPA) Lot 2.14 : VRD - Phase 2 (MAPA) Lot 2.15 : Aménagements paysagés - Phase 2 (MAPA) Lot 2.16 : Travaux paysagers préalables - Phase 1 (MAPA) Lot 3.1 : Électricité : CFO - CFA - Éclairage scénographique - Phase 3 (MAPA) Lot 3.2 : Agencement scénographique et mobiliers spécifiques - Phase 3 (AO) Lot 3.3 : Graphisme et signalétique - Phase 3 (MAPA) Lot 3.4 : Multimédia - Phase 3 (AO) Lot 3.5 : Soclage - Phase 4 (MAPA) Les prestations de la présente consultation concernent 1 lot de la phase 1 : Lot 2.3 : Déconstruction

Date limite

Deadline 2026-11-09

Qui ?

• Métropole Rouen Normandie

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier › Travaux de démolition

Où ?

• Haute-Normandie › Seine-Maritime
• Rhône-Alpes › Isère

Historique des marchés publics

Date	Document
2026-09-29	Avis de marché

Avis de marché (2026-09-29)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de restructuration et extension du musée Beauvoisine à Rouen - Phase 01 - Lot 2.3 : Déconstruction
Numéro de référence: 26-DB-CC-TxMusBVL2-3
Brève description:

Brève description

Le muséum d'Histoire Naturelle et le musée des Antiquités, tous deux fondés au XIXe siècle, occupent aujourd'hui des locaux vétustes, datés pour partie du XVIIe XIXe et XXe siècles. La rénovation de ces deux bâtiments est l'occasion de repenser dans leur intégralité les équipements dont les collections sont appelées à fusionner dans un futur musée sous le nom de "Pôle Muséal Beauvoisine" à Rouen.
Le projet est réparti en 30 lots répartis en 4 phases :
Lot 0.1 : Dépose et protection d'objets répertoriés - Phase 1 (MAPA)
Lot 0.2 : Démolition et protection - Phase 1 (MAPA)
Lot 1.1 : Maçonnerie - Pierre de taille - Échafaudage - Phase 2 (AO)
Lot 1.2 : Charpente - Phase 2 (MAPA)
Lot 1.3 : Couverture - Phase 2 (MAPA)
Lot 1.4 : Menuiseries extérieures - Phase 2 (AO)
Lot 1.5 : Sculpture - Phase 2 (MAPA)
Lot 1.6 : Serrurerie - Ferronnerie - Phase 2 (MAPA)
Lot 1.7 : Décors peints - Phase 2 (MAPA)
Lot 2.1 : Désamiantage - Déplombage - Phase 1 (MAPA)
Lot 2.2 : Curage et réemploi - Phase 1 (MAPA)
Lot 2.3 : Déconstruction - Phase 1 (AO)
Lot 2.4 : Clos - Couvert - Phase 2 (AO)
Lot 2.5 : Métallerie - Serrurerie Intérieure - Phase 2 (MAPA)
Lot 2.6 : Menuiseries intérieures bois - Agencements - Parquets - Phase 2 (AO)
Lot 2.7 : Doublage - Plâtrerie - Cloisons - Faux Plafonds - Phase 2 (AO)
Lot 2.8 : Revêtements de sols souples & durs - Faïence - Phase 2 (MAPA)
Lot 2.9 : Peinture - Phase 2 (MAPA)
Lot 2.10 : Chauffage - Ventilation - Climatisation - Désenfumage et Plomberie Sanitaire - Protection Incendie - Phase 2 (AO)
Lot 2.11 : Électricité CFO - CFA - Éclairage - Phase 2 (AO)
Lot 2.12 : GTB - Phase 2 (MAPA)
Lot 2.13 : Appareils élévateurs - Phase 2 (MAPA)
Lot 2.14 : VRD - Phase 2 (MAPA)
Lot 2.15 : Aménagements paysagés - Phase 2 (MAPA)
Lot 2.16 : Travaux paysagers préalables - Phase 1 (MAPA)
Lot 3.1 : Électricité : CFO - CFA - Éclairage scénographique - Phase 3 (MAPA)
Lot 3.2 : Agencement scénographique et mobiliers spécifiques - Phase 3 (AO)
Lot 3.3 : Graphisme et signalétique - Phase 3 (MAPA)
Lot 3.4 : Multimédia - Phase 3 (AO)
Lot 3.5 : Soclage - Phase 4 (MAPA)
Les prestations de la présente consultation concernent 1 lot de la phase 1 :
Lot 2.3 : Déconstruction

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de démolition 📦
Valeur estimée hors TVA: 1 124 422 EUR 💰
Description
Identifiant interne: T-PF-1879144
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition 📦
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: Autre
Objectif social promu: Autre
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Seine-Maritime 🏙️
Durée de l'accord: 5 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2027-02-01 📅
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Critère de qualité (nom): Performances en matière de protection de l'environnement
Critère de qualité (pondération): 10
Prix ✅
Prix (pondération): 40
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0000

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-11-09 16:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-11-10 14:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 5 mois
Conditions de passation du marché
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2026-11-10 14:00:00 📅
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Conditions de passation du marché
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Critère de sélection: Références sur des travaux spécifiés
Liste et brève description des règles et critères:

Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)

Critère de sélection: Autres exigences économiques ou financières
Liste et brève description des règles et critères:

Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner (inclus dans le Dc1)Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (inclus dans le Dc1)Lettre de candidature pouvant prendre la forme de l'imprimé Dc1, mentionnant, le cas échéant, l'habilitation du mandataire par ses co-traitants ainsi que toutes les attestations sur l'honneur (Déclaration incluse dans le formulaire Dc1)Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire

Critère de sélection: Chiffre d'affaires annuel spécifique
Liste et brève description des règles et critères:

Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponiblesdéclaration concernant le chiffre d'affaires global réalisé au cours des trois derniers exercices disponibles (inclus dans le Dc2)Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement permettant de détailler la situation financière et les capacités du candidat (Déclaration incluse dans le formulaire Dc2)

Critère de sélection: Certificats délivrés par des instituts de contrôle de la qualité
Liste et brève description des règles et critères:

Qualibat 1113 Construction / déconstruction - Le certificat précités pourra faire l'objet d'une équivalence

Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:

Ce marché fait l'objet d'une condition d'exécution relative à l'insertion de publics éloignés de l'emploi détaillée dans l'article 13 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Cette consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental dont le détail est indiqué dans le CCAP. Le respect de ces dispositions est une condition de la conformité de l'offre. Une offre comportant des réserves ou ne respectant pas ces conditions d'exécution particulières sera déclarée irrégulière au motif du non-respect du cahier des charges. Chaque titulaire concerné devra mettre en oeuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Metropole Rouen Normandie
Numéro d'enregistrement national: 51995
Adresse postale: Le 108
108 allée François Mitterrand
Code postal: 76176
Commune postale: Rouen
Région: Seine-Maritime 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: MAYER-ROSSIGNOL Nicolas
Courrier électronique: demat.marches@metropole-rouen-normandie.fr 📧
Téléphone: 0232764422 📞
Fax: 0232764429 📠
URL: http://www.metropole-rouen-normandie.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.mpe76.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1879144 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1879144 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. Les prestations seront financées selon les modalités suivantes : - Budget de la Métropole Rouen Normandie - Feder - Région - Département - état - Drac Et Fond Vert Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Une avance de 5% est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euro(s) Ht et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire de l'acte d'engagement. Ce taux est fixé à 20% lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique. Tous les documents remis par les candidats devront être rédigés en français. Cette obligation porte également sur tous les documents techniques justifiant de la conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de qualité non française dont l'équivalence est soumise à l'appréciation du maître d'ouvrage. Le candidat devra proposer un mémoire environnemental répondant au(x) critère(s) environnemental(aux) tels que défini(s) dans le Règlement de Consultation conformément aux engagements du Spaser. Le critère « valeur technique » fait l'objet de sous-pondérations dont le détail est indiqué au Règlement de Consultation. Le critère « performances en matière de protection de l'environnement » fait l'objet de sous-coefficient dont le détail est indiqué au Règlement de Consultation. En cas d'égalité entre deux candidats, l'offre retenue sera celle qui aura obtenu la meilleure note sur le critère « Valeur technique », puis la meilleure note sur le critère « prix », en cas d'égalité persistante et enfin la meilleure note sur le critère « Performances en matière de protection de l'environnement ». Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante : https://www.mpe76.fr sous la référence : 26-Db-Cc-Txmusbvl2-3 Une visite sur site est obligatoire. En l'absence de visite ou de moyen attestant de la bonne connaissance des lieux, son offre sera considérée comme irrégulière. Les visites auront lieu : Le 08/10/2026 à 11h00 (durée estimative 1h) Le 14/10/2026 à 14h00 (durée estimative 1h) Les conditions de visite : La visite se limitera à un repérage visuel des lieux en complément des pièces du dossier. Les candidats doivent en informer au préalable à la direction des Bâtiments par mail à l'adresse suivante : demat.batiments@metropole-rouen-normandie.fr La visite donnera lieu à l'inscription sur un registre signé du représentant de l'entreprise et conservé par la Métropole Rouen Normandie. Si le soumissionnaire n'a pas jugé utile d'effectuer cette visite, il devra justifier dans son offre, qu'il dispose déjà d'une connaissance approfondie des sites et de leurs contraintes. Les visites à l'improviste ne sont pas autorisées. Aucune visite ne saurait avoir lieu sans la présence d'un représentant de la Métropole Rouen Normandie en charge de cette opération. Si un candidat formule une demande motivée de visite sur site supplémentaire en dehors des créneaux prévus ci-dessus, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'accepter, sous réserve que cette demande soit formulée au plus tard 15 jours avant la date limite de réception des offres. Afin de respecter l'égalité de traitement des candidats, ils sont informés que les questions qu'ils pourraient poser doivent faire l'objet d'une formalisation par écrit via le profil acheteur : www.mpe76.fr. Une réponse écrite sera fournie via ce profil acheteur dans les conditions prévues au présent règlement

Informations complémentaires

La procédure de passation utilisée est l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique.
Les prestations seront financées selon les modalités suivantes :
- Budget de la Métropole Rouen Normandie
- Feder
- Région
- Département
- état
- Drac Et Fond Vert
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.
Une avance de 5% est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euro(s) Ht et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois, sauf indication contraire de l'acte d'engagement.
Ce taux est fixé à 20% lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.
Tous les documents remis par les candidats devront être rédigés en français. Cette obligation porte également sur tous les documents techniques justifiant de la conformité d'un produit à une norme ou d'une marque de qualité non française dont l'équivalence est soumise à l'appréciation du maître d'ouvrage.
Le candidat devra proposer un mémoire environnemental répondant au(x) critère(s) environnemental(aux) tels que défini(s) dans le Règlement de Consultation conformément aux engagements du Spaser.
Le critère « valeur technique » fait l'objet de sous-pondérations dont le détail est indiqué au Règlement de Consultation.
Le critère « performances en matière de protection de l'environnement » fait l'objet de sous-coefficient dont le détail est indiqué au Règlement de Consultation.
En cas d'égalité entre deux candidats, l'offre retenue sera celle qui aura obtenu la meilleure note sur le critère « Valeur technique », puis la meilleure note sur le critère « prix », en cas d'égalité persistante et enfin la meilleure note sur le critère « Performances en matière de protection de l'environnement ».
Le dossier de consultation des entreprises est remis gratuitement à chaque candidat. Il est disponible à l'adresse électronique suivante : https://www.mpe76.fr sous la référence : 26-Db-Cc-Txmusbvl2-3
Une visite sur site est obligatoire. En l'absence de visite ou de moyen attestant de la bonne connaissance des lieux, son offre sera considérée comme irrégulière.
Les visites auront lieu :
Le 08/10/2026 à 11h00 (durée estimative 1h)
Le 14/10/2026 à 14h00 (durée estimative 1h)
Les conditions de visite :
La visite se limitera à un repérage visuel des lieux en complément des pièces du dossier.
Les candidats doivent en informer au préalable à la direction des Bâtiments par mail à l'adresse suivante : demat.batiments@metropole-rouen-normandie.fr
La visite donnera lieu à l'inscription sur un registre signé du représentant de l'entreprise et conservé par la Métropole Rouen Normandie.
Si le soumissionnaire n'a pas jugé utile d'effectuer cette visite, il devra justifier dans son offre, qu'il dispose déjà d'une connaissance approfondie des sites et de leurs contraintes.
Les visites à l'improviste ne sont pas autorisées. Aucune visite ne saurait avoir lieu sans la présence d'un représentant de la Métropole Rouen Normandie en charge de cette opération.
Si un candidat formule une demande motivée de visite sur site supplémentaire en dehors des créneaux prévus ci-dessus, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'accepter, sous réserve que cette demande soit formulée au plus tard 15 jours avant la date limite de réception des offres.
Afin de respecter l'égalité de traitement des candidats, ils sont informés que les questions qu'ils pourraient poser doivent faire l'objet d'une formalisation par écrit via le profil acheteur : www.mpe76.fr. Une réponse écrite sera fournie via ce profil acheteur dans les conditions prévues au présent règlement

Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Rouen
Numéro d'enregistrement national: 42B943EB-0321-BEF5-8F4ED9DBE924107B
Adresse postale: 53 avenue Gustave Flaubert
Code postal: 76000
Commune postale: Rouen
Région: Seine-Maritime 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-rouen@juradm.fr 📧
Téléphone: 0232081270 📞
Fax: 0232081271 📠
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:

Un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois de la publication ou de la notification de l'acte attaqué, tendant à obtenir l'annulation de cet acte détachable, conformément à l'article R 421-1 du code de justice administrative, pouvant être assorti d'un référé-suspension tendant à obtenir la suspension de l'acte attaqué conformément à l'article L. 521-1 du Code de justice administrative. - un référé précontractuel de l'article L 551-1 du code de justice administrative depuis le début de la procédure de passation jusqu'à la signature du contrat, tendant à la suspension voire à l'annulation de la procédure de passation. - un recours gracieux adressé au pouvoir adjudicateur dans les deux mois suivant la publication ou la notification de la décision attaquée et tendant à son retrait. - un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires, exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. A partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le requérant n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables (CE, Ass., 16 juillet 2007 " Société Tropic Travaux Signalisation " req. No 291545 et CE, Ass., 04 avril 2014 " Département Tarn et Garonne " req. no358994). Les renseignements peuvent être obtenus auprès du Tribunal Administratif (coordonnées supra) Ou auprès de la Direction de l'achat Public (coordonnées I.1)

Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 189-671686 (2026-09-29)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)

Travaux de démantèlement (1)
Travaux de démolition (>20)
Travaux de préparation et de dégagement de chantier (>20)