travaux de requalification et d'aménagement de la place Saint-Médard à Creil :
- création d'espaces piétons à pente douce favorisant la fluidité de la circulation ;
- amélioration de la qualité des espaces par la création d'aménagements paysagers ;
- remplacement des revêtements existants ;
- renforcement des parkings au droit des espaces sur dalle modifiés
lieu(x) d'exécution : Coeur d'ilot depuis la place Saint Médard jusqu'à la place du Faubourg.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-07-20.
L'appel d'offres a été publié le 2023-06-01.
Fournisseurs
Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“travaux de requalification et d'aménagement de la Place Saint-Médard à Creil
2023-007”
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Brève description:
“travaux de requalification et d'aménagement de la place Saint-Médard à Creil :
- création d'espaces piétons à pente douce favorisant la fluidité de la...”
Brève description
travaux de requalification et d'aménagement de la place Saint-Médard à Creil :
- création d'espaces piétons à pente douce favorisant la fluidité de la circulation ;
- amélioration de la qualité des espaces par la création d'aménagements paysagers ;
- remplacement des revêtements existants ;
- renforcement des parkings au droit des espaces sur dalle modifiés
lieu(x) d'exécution : Coeur d'ilot depuis la place Saint Médard jusqu'à la place du Faubourg.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
démolition - gros OEUvre / Etanchéité / vrd :
- renforcement structure parkings
- modification des trémies / émergences
- reprise des étanchéités et des relevés
- terrassements
- ascenseur à conteneurs
- réseaux
- revêtements de sols pierre naturelle
- revêtements de sols béton
- muret béton architectonique
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 20
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“description des options :
- les travaux comprennent une tranche optionnelle "Place du Faubourg".
- le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de...”
Description des options
description des options :
- les travaux comprennent une tranche optionnelle "Place du Faubourg".
- le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché.
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“- Visite du site obligatoire pour le lot 1 le jeudi 22 juin 2023 à 10h00 (voir informations complémentaires à l'article 6.2 du Règlement de la...”
Informations complémentaires
- Visite du site obligatoire pour le lot 1 le jeudi 22 juin 2023 à 10h00 (voir informations complémentaires à l'article 6.2 du Règlement de la consultation).
- Précision sur les délais : Délai de 20 mois pour la tranche ferme (y compris la période de préparation de chantier). Délai de 4 mois pour la tranche optionnelle
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: bt - eclairage - contrôle d'accès - bornes foraines
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Éclairage extérieur📦
Produits/services supplémentaires: Installation de mobilier urbain📦
Produits/services supplémentaires: Installation de matériel d'éclairage public📦
Description du marché:
“bt - eclairage - contrôle d'accès - bornes foraines /
- adduction électrique
- ensemble de mobilier d'éclairage type mats + spots
- bornes de contrôle...”
Description du marché
bt - eclairage - contrôle d'accès - bornes foraines /
- adduction électrique
- ensemble de mobilier d'éclairage type mats + spots
- bornes de contrôle d'accès raccorder à la surveillance ville
- bornes foraines
Afficher plus
Informations complémentaires:
“- Visite du site obligatoire pour le lot 2 le jeudi 22 juin 2023 à 11h30 (voir informations complémentaires à l'article 6.2 du Règlement de la...”
Informations complémentaires
- Visite du site obligatoire pour le lot 2 le jeudi 22 juin 2023 à 11h30 (voir informations complémentaires à l'article 6.2 du Règlement de la consultation).
- Précision sur les délais : Délai de 20 mois pour la tranche ferme (y compris la période de préparation de chantier). Délai de 4 mois pour la tranche optionnelle
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: serrurerie - menuiserie - mobilier divers
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Serrurerie📦
Produits/services supplémentaires: Mobilier urbain📦
Description du marché:
“serrurerie - menuiserie - mobilier divers :
- local conteneur poubelle accès Vigik
- mobilier bois sur mesure
- voliges hautes jardinières métalliques
-...”
Description du marché
serrurerie - menuiserie - mobilier divers :
- local conteneur poubelle accès Vigik
- mobilier bois sur mesure
- voliges hautes jardinières métalliques
- serrurerie sur mesure (gc / main courante / lice / panneaux expo)
- deck bois
- mobilier catalogue (assises / corbeilles de propreté / accroche vélo)
Afficher plus
Informations complémentaires:
“- Visite du site obligatoire pour le lot 3 le jeudi 22 juin 2023 à 13h00 (voir informations complémentaires à l'article 6.2 du Règlement de la...”
Informations complémentaires
- Visite du site obligatoire pour le lot 3 le jeudi 22 juin 2023 à 13h00 (voir informations complémentaires à l'article 6.2 du Règlement de la consultation).
- Précision sur les délais : Délai de 20 mois pour la tranche ferme (y compris la période de préparation de chantier). Délai de 4 mois pour la tranche optionnelle
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: plantations - arrosage
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Description du marché:
“plantations - arrosage :
- terrassement surcreusement pour fosses d'arbres
- bacs de rétention de pluie
- substrats
- plantations strates hautes et basses
-...”
Description du marché
plantations - arrosage :
- terrassement surcreusement pour fosses d'arbres
- bacs de rétention de pluie
- substrats
- plantations strates hautes et basses
- semis
- accessoires de plantation
- garantie et entretien
- plan projet arrosage
- réseau d'arrosage (Gàg/Aspersion/Enterré pour les joints)
- entretien réseau d'arrosage
Afficher plus
Durée de l'accord: 26
Informations sur les options
Description des options:
“description des options :
- les travaux comprennent une tranche optionnelle "Place du Faubourg".
- le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de...”
Description des options
description des options :
- les travaux comprennent une tranche optionnelle "Place du Faubourg".
- le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“- Visite du site obligatoire pour le lot 4 le jeudi 22 juin 2023 à 14h30 (voir informations complémentaires à l'article 6.2 du Règlement de la...”
Informations complémentaires
- Visite du site obligatoire pour le lot 4 le jeudi 22 juin 2023 à 14h30 (voir informations complémentaires à l'article 6.2 du Règlement de la consultation).
- Précision sur les délais : Délai de 26 mois pour la tranche ferme (y compris la période de préparation de chantier). Délai de 6 mois pour la tranche optionnelle
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Fontainerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de plomberie et de pose de conduits d'évacuation📦
Produits/services supplémentaires: Eau non potable📦
Description du marché:
“fontainerie /
- mise en oeuvre d'une fontaine sèche sur tapis de pierre de calcaire
- mise en oeuvre d'un bassin rectangulaire avec animation de jets
-...”
Description du marché
fontainerie /
- mise en oeuvre d'une fontaine sèche sur tapis de pierre de calcaire
- mise en oeuvre d'un bassin rectangulaire avec animation de jets
- equipement du local technique fontainerie / arrosage
- prise en compte des besoins pour l'arrosage des espaces verts
- compteurs divisionnaires et disconnecteurs,
- maintenance pour la première année de mise en fonctionnement, avec la fourniture des consommables,
- formation des personnels de maintenance
Afficher plus Informations sur les options
Description des options:
“description de l'option :
- le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles...”
Description des options
description de l'option :
- le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché
Afficher plus Description
Informations complémentaires:
“- Visite du site obligatoire pour le lot 5 le jeudi 22 juin 2023 à 16h00 (voir informations complémentaires à l'article 6.2 du Règlement de la...”
Informations complémentaires
- Visite du site obligatoire pour le lot 5 le jeudi 22 juin 2023 à 16h00 (voir informations complémentaires à l'article 6.2 du Règlement de la consultation).
- Précision sur les délais : Délai de 20 mois pour la tranche ferme (y compris la période de préparation de chantier). Il n'y a pas de tranche optionnelle pour le lot 5
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Lettre de candidature (Dc1 - dernière mise à jour) ;
- déclaration sur l'honneur pour justifier en application de R2143-3 du Code de la Commande publique...”
Liste et brève description des conditions
- Lettre de candidature (Dc1 - dernière mise à jour) ;
- déclaration sur l'honneur pour justifier en application de R2143-3 du Code de la Commande publique : a) n'entrer dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-11 du Code la Commande Publique ; b) être en règle au regard des articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du travail ;
- tout document daté et signé attestant des pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat (délégation de signature, extrait K-Bis datant de moins de 3 mois) ; Précision : Si le candidat fournit une délégation de signature limitée par des montants financiers, celle-ci devra impérativement autoriser le signataire à engager la société pour le montant maximum sur toute la durée du marché ;
- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- autorisation spécifique ou preuve de l'appartenance à une organisation spécifique permettant de fournir le service dans le pays d'origine du candidat
Afficher plus Situation économique et financière
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection énoncés dans les documents de passation de marchés
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-07-20
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2023-08-09
09:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (Informations sur les personnes autorisées et la procédure d'ouverture):
“la réunion d'ouverture des plis n'est pas publique. La date et l'heure indiquées ici sont estimées et n'ont qu'une valeur indicative”
Informations complémentaires Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Informations complémentaires
“- Visite du site obligatoire pour tous les lots (voir date et heure dans la description de chacun des lots du présent avis et dans le règlement de la...”
- Visite du site obligatoire pour tous les lots (voir date et heure dans la description de chacun des lots du présent avis et dans le règlement de la consultation).
- En application de l'article R. 2132-7 du Code de la commande publique, la transmission des candidatures et des offres se fait par voie électronique. Toutes les communications et échanges d'informations sont également effectués par des moyens électroniques.
- par ailleurs, depuis le 1er janvier 2010 et conformément à l'arrêté du 22 mars 2019 fixant les modalités de mise à disposition des documents de la consultation et de la copie de sauvegarde, l'identification des candidats pour accéder aux documents de la consultation par voie électronique n'est plus obligatoire. Toutefois, l'attention des candidats est attirée sur le fait que l'identification leur permet d'être tenus informés automatiquement des modifications et des précisions éventuellement apportées aux documents qu'ils téléchargeront. Dans le cas contraire, il leur appartiendra de récupérer par leurs propres moyens les informations communiquées
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif d'amiens,
Adresse postale: 14, rue Lemerchier, CS 81114,
Commune postale: Amiens Cedex 01
Code postal: 80011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 322336170📞
Courrier électronique: greffe.ta-amiens@juradm.fr📧
Fax: +33 322336171 📠
URL: http://www.amiens.tribunal-administratif.fr🌏 Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: ccira de Nancy, Préfecture de Meurthe et Moselle,
Adresse postale: 1 rue du Préfet Claude Erignac,
Commune postale: Nancy Cedex
Code postal: 54038
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 383342565📞 Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:
“le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l'application télé recours citoyens accessible par le biais du site www.telerecours.fr
Les voies de...”
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen
le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l'application télé recours citoyens accessible par le biais du site www.telerecours.fr
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes :
- voir les articles L.551-1 à 23 du code de justice administrative s'agissant des référés précontractuel et contractuel.
- dans le cas d'un recours en contestation de validité du marché, conformément à un arrêt du Conseil d'etat (CE, 4 avril 2014, Département du Tarn-Et-Garonne, no 358994), le délai de recours est de deux mois à compter de la publication de l'avis d'attribution du marché. Ce recours peut être assorti le cas échéant d'un référé suspension en application de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative
Afficher plus Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: greffe du Tribunal administratif d'amiens,
Adresse postale: 14 rue Lemerchier, CS 81114,
Commune postale: Amiens Cedex 01
Code postal: 80011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 322336170📞
Courrier électronique: greffe.ta-amiens@juradm.fr📧
Fax: +33 322336171 📠
URL: http://www.amiens.tribunal-administratif.fr🌏
Source: OJS 2023/S 107-336143 (2023-06-01)
Avis d'attribution de marché (2023-12-14) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Fax: +33 344295002 📠
Objet Champ d'application du marché
Brève description:
“travaux de requalification et d'aménagement de la place Saint-Médard à Creil :
- création d'espaces piétons à pente douce favorisant la fluidité de la...”
Brève description
travaux de requalification et d'aménagement de la place Saint-Médard à Creil :
- création d'espaces piétons à pente douce favorisant la fluidité de la circulation ;
- amélioration de la qualité des espaces par la création d'aménagements paysagers ;
- remplacement des revêtements existants ;
- renforcement des parkings au droit des espaces sur dalle modifiés
lieu(x) d'exécution : Pour tous les lots, à Creil (60100 - fre22), Coeur d'ilot depuis la place Saint Médard jusqu'à la place du Faubourg
Afficher plus
Valeur totale du marché (hors TVA): EUR 7203417.81 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅ Description
Description du marché:
“démolition - gros oeuvre / Etanchéité / vrd :
- renforcement structure parkings
- modification des trémies / émergences
- reprise des étanchéités et des...”
Description du marché
démolition - gros oeuvre / Etanchéité / vrd :
- renforcement structure parkings
- modification des trémies / émergences
- reprise des étanchéités et des relevés
- terrassements
- ascenseur à conteneurs
- réseaux
- revêtements de sols pierre naturelle
- revêtements de sols béton
- muret béton architectonique
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique - Mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Sous critère 1 - Organisation du chantier
Critère de qualité (pondération): 15
Critère de qualité (nom): Sous critère 2 Mesures proposées pour lexécution et la sécurité du chantier
Critère de qualité (pondération): 11
Critère de qualité (nom): Sous critère 3 - Planning détaillé des travaux suivant phasage
Critère de qualité (pondération): 8
Critère de qualité (nom): Sous critère 4 - Moyens humains et matériels affectés au chantier
Critère de qualité (nom): Sous critère 5 - Matériaux et équipements proposés (fiches techniques 18u)
Critère de qualité (pondération): 18
Critère de coût (nom): Prix des prestations
Critère de coût (pondération): 40
Informations sur les options
Description des options:
“- les travaux comprennent une tranche optionnelle "Place du Faubourg".
- le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au...”
Description des options
- les travaux comprennent une tranche optionnelle "Place du Faubourg".
- le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché
Afficher plus Description
Description du marché:
“bt - éclairage - contrôle d'accès - bornes foraines /
- adduction électrique
- ensemble de mobilier d'éclairage type mats + spots
- bornes de contrôle...”
Description du marché
bt - éclairage - contrôle d'accès - bornes foraines /
- adduction électrique
- ensemble de mobilier d'éclairage type mats + spots
- bornes de contrôle d'accès raccorder à la surveillance ville
- bornes foraines
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique Mémoire technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom):
“Sous critère 2 - Moyens humains et matériels affectés au chantier : adéquation des moyens avec les travaux, contraintes du site et le planning”
Critère de qualité (pondération): 9
Critère de qualité (nom): Sous critère 3 - Matériaux et équipements proposés (fiches techniques 7U)
Critère de qualité (pondération): 21
Critère de coût (pondération): 60
Critère de qualité (nom): Sous critère 1 - Organisation du chantier & moyens humains
Critère de qualité (pondération): 20
Critère de qualité (nom): Sous critère 2 - Matériaux et équipements proposés (fiches techniques 10U)
Critère de qualité (nom):
“Sous-critère no1 - Pertinence de lorganisation de léquipe / des équipes dédiée(s) au projet”
Critère de qualité (nom):
“Sous-critère no2 - Pertinence de la méthodologie de préparation de chantier et de réalisation de travaux au travers de taches spécifiques”
Critère de qualité (nom):
“Sous-critère no3 - Conformité et qualité des fiches pépinières et qualité des végétaux proposés, les arbres et autres essences détaillées au DQE (suivant...”
Critère de qualité (nom)
Sous-critère no3 - Conformité et qualité des fiches pépinières et qualité des végétaux proposés, les arbres et autres essences détaillées au DQE (suivant CCTP, une fiche par essence 10U)
Afficher plus
Critère de qualité (nom):
“Sous-critère no4- Conformité et qualité des fiches techniques. Une fiche par produit 10U”
Critère de qualité (nom): Sous-critère no1 - Pertinence de lorganisation de léquipe dédiée au projet
Critère de qualité (nom):
“Sous-critère no3 - Conformité et qualité des fiches techniques (fiches techniques 20U)” Informations sur les options
Description des options:
“- le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du...”
Description des options
- le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra être conclu ne peut dépasser 3 ans à compter de la notification du présent marché
Procédure Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2023/S 107-336143
Attribution du marché
1️⃣
Numéro de contrat: 2023-007-01
Numéro d'identification du lot: 1
Titre: démolition - gros oeuvre / Etanchéité / vrd
Date de conclusion du contrat: 2023-11-16 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 2
Nombre d'offres reçues de PME: 0
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Nom et adresse du contractant
Nom: sas eurovia picardie
Numéro d'enregistrement national: 40416412100042
Adresse postale: zi du Renoir
Commune postale: Saint-Leu D'Esserent
Code postal: 60340
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: creil@eurovia.com📧
Région: Oise🏙️
Le contractant est une PME
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 5992999.32 💰
Informations sur la sous-traitance
Le contrat est susceptible d'être sous-traité
Valeur hors TVA susceptible d'être sous-traitée à des tiers: EUR 2 278 000 💰
Proportion (%): 38
Brève description de la partie du contrat à sous-traiter: - Pavage et béton désactivé
- gros oeuvre et étanchéité
2️⃣
Numéro de contrat: 2023-007-02
Numéro d'identification du lot: 2
Titre: bt - éclairage - contrôle d'accès - bornes foraines
Date de conclusion du contrat: 2023-11-17 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 4
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Nom et adresse du contractant
Nom: eiffage energie systemes - infra nord
Numéro d'enregistrement national: 38878155100121
Adresse postale: 15 ter rue des frères Péraux
Commune postale: Nogent-sur-Oise
Code postal: 60180
Courrier électronique: nogentsuroise.infrastructures.energie@eiffage.com📧 Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 366021.15 💰
3️⃣
Numéro de contrat: 2023-007-04
Numéro d'identification du lot: 4
Titre: plantations - arrosage
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
Nombre d'offres reçues de PME: 2
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Nom et adresse du contractant
Nom: groupe loiseleur hauts de france grand paris
Numéro d'enregistrement national: 32264083600013
Adresse postale: 44, rue Aristide Briand
Commune postale: Villers-Saint-Paul
Code postal: 60870
Courrier électronique: loiseleur@groupeloiseleur.com📧
Le contractant est une PME ✅ Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 691835.45 💰
4️⃣
Numéro de contrat: 2023-007-05
Numéro d'identification du lot: 5
Titre: fontainerie
Date de conclusion du contrat: 2023-11-20 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues de PME: 3
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅ Nom et adresse du contractant
Nom: hydrogenie groupe loiseleur sas
Numéro d'enregistrement national: 83822711400025
Adresse postale: zi des portes de la Forêt - 9, allée des carrières
Commune postale: Collegien
Code postal: 77090
Courrier électronique: etudes@hydrogenie.fr📧
Région: Seine-et-Marne 🏙️
Nom: eurovia picardie
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: EUR 152561.89 💰
5️⃣
Numéro de contrat: 2023-007-03
Numéro d'identification du lot: 3
Titre: serrurerie Menuiserie Mobilier divers
Informations sur les non-lauréats
Autres raisons (interruption de la procédure)
“le lot 3 fera l'objet d'un avis d'attribution ultérieur.
L'exécution des travaux débute, pour chaque tranche, à compter de la date fixée par l'ordre de...”
le lot 3 fera l'objet d'un avis d'attribution ultérieur.
L'exécution des travaux débute, pour chaque tranche, à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux. La période de préparation de chantier de 2,5 mois est comprise dans les délais d'exécution. Pour les lots 1 et 2, le délai d'exécution est de 20 mois pour la tranche ferme et 4 mois pour la tranche optionnelle. Pour le lot 4, le délai d'exécution est de 26 mois pour la tranche ferme et 6 mois pour la tranche optionnelle. Pour le lot 5, le délai est de 20 mois pour la tranche ferme (il n'y a pas de tranche optionnelle)
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 244-768690 (2023-12-14)