TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU RESEAU PRIMAIRE D'EAU POTABLE DU FOULON SUR LA COMMUNE DE GOURDON ET DEUX SECTEURS SUR LA COMMUNE DE GRASSE (PROGRAMME 6) - 3 LOTS
SIEF : Syndicat Intercommunal des Eaux du Foulon
Cette opération a pour objet de réhabiliter trois secteurs de canal primaire, un secteur sur la commune de Gourdon et deux secteurs sur la commune de Grasse.
Date limiteDeadline 2026-06-22
Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2026-05-13 | Avis de marché |
Avis de marché (2026-05-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU RESEAU PRIMAIRE D'EAU POTABLE DU FOULON SUR LA COMMUNE DE GOURDON ET DEUX SECTEURS SUR LA COMMUNE DE GRASSE (PROGRAMME 6) - 3 LOTS
Brève description:
“Cette opération a pour objet de réhabiliter trois secteurs de canal primaire, un secteur sur la commune de Gourdon et deux secteurs sur la commune de Grasse.”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Ouvrages annexes pour canalisations d'eau 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3
1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: RENOUVELLEMENT DE 105 METRES DE CANAL DN750 A GOURDON(PK 7.00 A PK 7.10) - REPRISE DE GENIE CIVIL CANAL MONOLITHE (PK 8.50 A 8.85)
Description du marché:
“RENOUVELLEMENT DE 105 METRES DE CANAL DN750 A GOURDON(PK 7.00 A PK 7.10) - REPRISE DE GENIE CIVIL CANAL MONOLITHE (PK 8.50 A 8.85)”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Ouvrages annexes pour canalisations d'eau 📦
Durée de l'accord: 3 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 60
Critère de qualité (nom): 2-Valeur technique (2.1-Moyens humains et matériels : 10% ; 2.2-Méthodologie : 20%)
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): 3-Dispositions environnementales
Critère de qualité (pondération): 10
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: RENOUVELLEMENT DE 122 METRES DE CANAL DN620 A GRASSE (PK 20.00 A PK 20.12)
Description du marché:
“RENOUVELLEMENT DE 122 METRES DE CANAL DN620 A GRASSE (PK 20.00 A PK 20.12)”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
3️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: RENOUVELLEMENT DE 103 METRES DE CANAL DN620 A GRASSE (PK 20.84 A PK 20.95)
Description du marché:
“RENOUVELLEMENT DE 103 METRES DE CANAL DN620 A GRASSE (PK 20.84 A PK 20.95)”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-06-22 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180
Conditions de passation du marché
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: SIEF : Syndicat Intercommunal des Eaux du Foulon
Numéro d'enregistrement national: 20009295500018
Adresse postale: Place du Petit Puy
Code postal: 06130
Commune postale: Grasse
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: marches.publics@ville-grasse.fr 📧
Téléphone: +33 497055138 📞
URL: https://www.marches-securises.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏
URL de participation: http://www.marches-securises.fr 🌏
ID du document de législation fiscale: _default_value_change_me_
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
“Visites sur site : Une visite sur site est vivement conseillée - accès libre (cf art 6.2 RC). Durée du contrat ou délai d'exécution : Le délai d'exécution...”
Afficher plus
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Numéro d'enregistrement national: 17060005000026
Code postal: 06050
Commune postale: NICE CEDEX 1
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 489978600 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: CCIRA de Marseille
Numéro d'enregistrement national: 17130000700019
Code postal: 13282
Commune postale: Marseille cedex 06
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: catherine.pietri@paca.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 484354554 📞
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 093-333821 (2026-05-13)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT DU RESEAU PRIMAIRE D'EAU POTABLE DU FOULON SUR LA COMMUNE DE GOURDON ET DEUX SECTEURS SUR LA COMMUNE DE GRASSE (PROGRAMME 6) - 3 LOTS
Brève description:
“Cette opération a pour objet de réhabiliter trois secteurs de canal primaire, un secteur sur la commune de Gourdon et deux secteurs sur la commune de Grasse.”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Ouvrages annexes pour canalisations d'eau 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 3
1️⃣
Identifiant interne: 1
Titre: RENOUVELLEMENT DE 105 METRES DE CANAL DN750 A GOURDON(PK 7.00 A PK 7.10) - REPRISE DE GENIE CIVIL CANAL MONOLITHE (PK 8.50 A 8.85)
Description du marché:
“RENOUVELLEMENT DE 105 METRES DE CANAL DN750 A GOURDON(PK 7.00 A PK 7.10) - REPRISE DE GENIE CIVIL CANAL MONOLITHE (PK 8.50 A 8.85)”
Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Ouvrages annexes pour canalisations d'eau 📦
Durée de l'accord: 3 (MONTH)
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Critères d'attribution
Prix ✅
Prix (pondération): 60
Critère de qualité (nom): 2-Valeur technique (2.1-Moyens humains et matériels : 10% ; 2.2-Méthodologie : 20%)
Critère de qualité (pondération): 30
Critère de qualité (nom): 3-Dispositions environnementales
Critère de qualité (pondération): 10
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
2️⃣
Identifiant interne: 2
Titre: RENOUVELLEMENT DE 122 METRES DE CANAL DN620 A GRASSE (PK 20.00 A PK 20.12)
Description du marché:
“RENOUVELLEMENT DE 122 METRES DE CANAL DN620 A GRASSE (PK 20.00 A PK 20.12)”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
3️⃣
Identifiant interne: 3
Titre: RENOUVELLEMENT DE 103 METRES DE CANAL DN620 A GRASSE (PK 20.84 A PK 20.95)
Description du marché:
“RENOUVELLEMENT DE 103 METRES DE CANAL DN620 A GRASSE (PK 20.84 A PK 20.95)”
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-06-22 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180
Conditions de passation du marché
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Facturation électronique: Requise
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: SIEF : Syndicat Intercommunal des Eaux du Foulon
Numéro d'enregistrement national: 20009295500018
Adresse postale: Place du Petit Puy
Code postal: 06130
Commune postale: Grasse
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: marches.publics@ville-grasse.fr 📧
Téléphone: +33 497055138 📞
URL: https://www.marches-securises.fr 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Services d’administration générale
Communication
URL des documents: http://www.marches-securises.fr 🌏
URL de participation: http://www.marches-securises.fr 🌏
ID du document de législation fiscale: _default_value_change_me_
Soumission par voie électronique: Requise
Informations complémentaires
Informations complémentaires
“Visites sur site : Une visite sur site est vivement conseillée - accès libre (cf art 6.2 RC). Durée du contrat ou délai d'exécution : Le délai d'exécution...”
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Nice
Numéro d'enregistrement national: 17060005000026
Code postal: 06050
Commune postale: NICE CEDEX 1
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-nice@juradm.fr 📧
Téléphone: +33 489978600 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: CCIRA de Marseille
Numéro d'enregistrement national: 17130000700019
Code postal: 13282
Commune postale: Marseille cedex 06
Région: Alpes-Maritimes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: catherine.pietri@paca.gouv.fr 📧
Téléphone: +33 484354554 📞
Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 093-333821 (2026-05-13)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕