le chantier sera réalisé en 3 tranches :-Tranche Ferme pour les 7 voies suivantes : rues du Commerce, des Vétérans, René Blanc et Paul Bert, avenue Pasteur, places Jean Deffaugt et Jean-Jacques Rousseau Sont également compris dans la Tf : - point d'apport Volontaire rue de la République - point d'apport Volontaire rue de la Libération - point d'apport Volontaire rue du Mont Blanc - arrêt minute sur l'avenue Pasteur-Tranche Optionnelle 1 pour les 2 voies suivantes : rue de la Gare et avenue de la Gare et porte d'entrée sur la rue de Genève-Tranche Optionnelle 2 pour la rue du ChablaisLa date prévisionnelle de début des prestations est le 22/01/2024. Le délai d'exécution de chaque lot et tranche est indiqué à l'article 5.4 du Ccap
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-10-09.
L'appel d'offres a été publié le 2023-09-07.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“travaux de réaménagement et de piétonnisation du centre-ville d'annemasse
23aep06”
Produits/services: Travaux de construction de voies piétonnes📦
Brève description:
“le chantier sera réalisé en 3 tranches :-Tranche Ferme pour les 7 voies suivantes : rues du Commerce, des Vétérans, René Blanc et Paul Bert, avenue Pasteur,...”
Brève description
le chantier sera réalisé en 3 tranches :-Tranche Ferme pour les 7 voies suivantes : rues du Commerce, des Vétérans, René Blanc et Paul Bert, avenue Pasteur, places Jean Deffaugt et Jean-Jacques Rousseau Sont également compris dans la Tf : - point d'apport Volontaire rue de la République - point d'apport Volontaire rue de la Libération - point d'apport Volontaire rue du Mont Blanc - arrêt minute sur l'avenue Pasteur-Tranche Optionnelle 1 pour les 2 voies suivantes : rue de la Gare et avenue de la Gare et porte d'entrée sur la rue de Genève-Tranche Optionnelle 2 pour la rue du ChablaisLa date prévisionnelle de début des prestations est le 22/01/2024. Le délai d'exécution de chaque lot et tranche est indiqué à l'article 5.4 du Ccap
Afficher plus Informations sur les lots
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 7
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: démolition / terrassement / Gc / Réseaux / Vrd
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier📦
Lieu d'exécution: Haute-Savoie🏙️
Description du marché:
“ce lot contient des clauses sociales. Le titulaire de ce lot devra réserver un minimum de 950 heures à une action d'insertion” Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: revêtements de sols
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de revêtement de rues📦
Description du marché:
“ce lot contient des clauses sociales. Le titulaire de ce lot devra réserver un minimum de 1200 heures à une action d'insertion”
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: revêtements en pierre
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Description du marché: revêtements en pierre
4️⃣ Champ d'application du marché
Titre: eclairage génie électrique
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de matériel d'éclairage public📦
Description du marché: éclairage génie électrique
5️⃣ Champ d'application du marché
Titre: fontainerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 5
Description
Produits/services supplémentaires: Ouvrages annexes pour canalisations d'eau📦
Description du marché:
“lot non concerné par les tranches optionnelles.Dans le cadre de ce lot, les variantes sont autorisées”
6️⃣ Champ d'application du marché
Titre: contrôle d'accès
Titre
Numéro d'identification du lot: 6
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de chantier📦
Description du marché: lot non concerné par les tranches optionnelles
7️⃣ Champ d'application du marché
Titre: plantation, arrosage et mobilier urbain
Titre
Numéro d'identification du lot: 7
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager📦
Description du marché:
“ce lot contient des clauses sociales. Le titulaire de ce lot devra réserver un minimum de 1600 heures à une action d'insertion”
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-10-09
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Conditions d'ouverture des offres: 2023-10-09
14:00 📅
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.annemasse.fr/mairie/commande-publique -La signature électronique des offres n'est pas exigée
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Commune postale: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 476429000📞
Courrier électronique: greffe.ta-grenoble@juradm.fr📧
Fax: +33 476422269 📠
Source: OJS 2023/S 175-548494 (2023-09-07)