Avis de marché (2023-11-02) Objet Champ d'application du marché
Titre: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
Numéro de référence: 23ft-Lhsm-1429-F
Brève description:
“la présente consultation donnera lieu à l'établissement d'un marché ordinaire à prix unitaire” Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain📦 Lieu d'exécution
NUTS region: Seine-Maritime🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Service d'utilité publique
Nom du pouvoir adjudicateur: le havre seine metropole
Adresse postale: hotel De La Communaute, 19 Rue Georges Braque
Code postal: 76085
Commune postale: Le Havre
Contact
Adresse Internet: https://www.lehavreseinemetropole.fr/🌏
Courrier électronique: secretariatcao@lehavremetro.fr📧
URL des documents: http://www.mpe76.fr/🌏
URL pour la participation: http://www.mpe76.fr/🌏
Référence Dates
Date d'envoi: 2023-11-02 📅
Date limite de soumission: 2023-12-22 📅
Date de publication: 2023-11-07 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 214-674265
Numéro JO-S: 214
Informations complémentaires
“les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral,...”
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.mpe76.fr/ -- l'Entité adjudicatrice met à disposition le dossier de consultation par voie électronique, à l'adresse suivante : https://www.mpe76.fr. Les candidats pourront télécharger le dossier de consultation et remettre leur(s) offre(s). La plateforme dispose d'un espace fournisseur contenant un espace de stockage et un coffre-fort électronique (onglet gestion). S'Il utilise cet outil le candidat devra l'indiquer explicitement dans son dossier.- La durée du marché court à compter de la notification du marché jusqu'à la fin de la période de garantie de parfait achèvement, ou de sa prolongation le cas échéant.Le délai d'exécution global est fixé à 18 mois maximum, incluant la période de préparation de deux mois maximum. La période de préparation et les travaux démarreront chacun à compter de la réception d'un ordre de service délivré par le maître d'oeuvre et le maître d'ouvrage.Le délai d'exécution partiel pour le réseau de chaleur urbain actif devant le Pasino est fixé au 15 décembre 2024. Ce délai partiel est inclus dans le délai d'exécution global.Le délai d'exécution partiel pour la fin de la tranchée commune, allant de la rue de Paris jusque la gare routière est fixée au 30 juillet 2025. Ce délai partiel est inclus dans le délai d'exécution global.- Article 7-2 du RC: Jugement des offres* Valeur technique notée sur 100 points - coeff 4 ;* Valeur environnementale notée sur 100 points - coeff 2 ;* Prix des prestations sur 100 est noté à partir du montant total HT du détail quantitatif estimatif - coeff 4- annexe : Clause de dématérialisation
Afficher plus
Source: OJS 2023/S 214-674265 (2023-11-02)