travaux de dépollution de la nappe Rives du Canal de Bourbourg Coudekerque-Branche

Communauté urbaine de Dunkerque

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-06-19. L'appel d'offres a été publié le 2023-05-17.

Qui ?

• Communauté urbaine de Dunkerque

Qu'est-ce que c'est ?

• Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain › Travaux de décontamination du sol

Où ?

• France › Hauts-de-France

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-05-17	Avis de marché

Avis de marché (2023-05-17)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de décontamination du sol
Brève description:

travaux de dépollution de la nappe Rives du Canal de Bourbourg Coudekerque-Branche

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de décontamination du sol 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de décontamination du sol 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-France 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: communauté Urbaine de Dunkerque
Adresse postale: pertuis de la Marine BP 85530
Code postal: 59386
Commune postale: Dunkerque
Contact
Adresse Internet: http://www.communaute-urbaine-dunkerque.fr 🌏
Courrier électronique: commandepublique@cud.fr 📧
Téléphone: +33 328627000 📞
Fax: +33 328627160 📠
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-05-17 📅
Date limite de soumission: 2023-06-19 📅
Date de publication: 2023-05-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 097-303202
Numéro JO-S: 97
Informations complémentaires
l'Ouverture des offres n'est pas publique

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 2 200 000 EUR 💰
Valeur estimée hors TVA: 2 200 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 15 mois
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: dunkerque

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 2023-09-19 📅
Date d'ouverture des offres: 2023-06-19 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:15
Informations complémentaires: l'Ouverture des offres n'est pas publique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24590042800013
Contact
Point de contact: Service gestion administrative des marches publics
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Informations complémentaires

le marché est mixte, il fait l'objet en partie d'un marché ordinaire à prix global et forfaitaire et en partie d'un accord cadre à bons de commande d'un montant maximum de 150000 Eurht.Le présent marché prend effet à compter de sa notification et prend fin à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement telle que décrite au cahier des clauses administratives particulières.L'exécution des travaux est précédée d'une période de préparation de 3 mois.la période de préparation est incluse dans le délai d'exécution imparti pour la réalisation des travaux. Le délai global d'exécution de l'ensemble des travaux tous corps d'état confondus est de 15 mois. A titre indicatif, la date de démarrage prévisionnelle des travaux est fixée en janvier 2024. La fin des travaux (repli inclus) est prévue pour la fin de l'année 2024. Pour plus de précision sur les délais d'exécution se reporter à l'article 5 de l'acte d'engagement.Le délai d'exécution des travaux commence à courir à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant au titulaire du présent marché de commencer les travaux.Les candidats devront procéder à une visite des lieux d'exécution du marché. Celle-Ci est obligatoire et aura lieu sur site le 30/05/2023 à 14h. L'Attestation de visite du site sera à fournir dans l'offre, sous peine d'irrégularité. Pour de plus amples renseignements se reporter à l'article A 2.5 règlement de consultation.Les variantes libres sont autorisées pour connaitre les exigences minimales requises se référer à l'article B2.2) du règlement de consultation.Lors de la période d'analyse des offres, le vendredi 30/06/2023 matin, des auditions seront organisées avec les trois premiers candidats arrivant en tête de classement lors d'une première analyse. Pour plus de précision se reporter à l'article C1.4 du règlement de consultation.L'acheteur public n'impose aucune forme particulière de groupement.Le marché n'est pas décomposé en lots car les prestations ne sont pas dissociables

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Lille
Adresse postale: 5 rue Geoffroy Saint-Hilaire CS 62039
Commune postale: Lille Cedex
Code postal: 59014
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 359542342 📞
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Fax: +33 359542445 📠
Adresse Internet: http://lille.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 097-303202 (2023-05-17)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Travaux de remblayage et de mise en condition du terrain (3)