travaux de couverture de terrains omnisports de la ville des abymes

Ville des Abymes

travaux de couverture de terrains omnisports de la ville des Abymes

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-10-09. L'appel d'offres a été publié le 2023-09-01.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2023-09-01 Avis de marché
Avis de marché (2023-09-01)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'ouvrages pour terrain de sports
Brève description: travaux de couverture de terrains omnisports de la ville des Abymes
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de construction d'ouvrages pour terrain de sports 📦
Code CPV supplémentaire: Services d'ingénierie 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Guadeloupe 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: ville des Abymes
Adresse postale: rue Achille René Boisneuf
Code postal: 97139
Commune postale: Les Abymes
Contact
Adresse Internet: http://www.abymes.fr 🌏
Courrier électronique: dcp@ville-des-abymes.fr 📧
Téléphone: +33 590938080 📞
Fax: +33 590938083 📠
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-securises.fr 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-09-01 📅
Date limite de soumission: 2023-10-09 📅
Date de publication: 2023-09-06 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 171-537476
Numéro JO-S: 171

Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 1 500 000 EUR 💰
Nombre maximal de lots attribués à un seul soumissionnaire: 3
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 3
Intitulé du lot: travaux de conception-réalisation de la couverture du terrain omnisports du plateau sportif du Bourg
Numéro du lot: 1
Brève description: travaux de couverture du terrain omnisports du plateau sportif du bourg
Valeur estimée hors TVA: 500 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 12 mois
Intitulé du lot: conception-Réalisation de la couverture du terrain omnisports du plateau sportif de Boisripeaux
Numéro du lot: 2
Brève description: travaux de couverture du terrain omnisports du plateau sportif de Boisripeaux
Intitulé du lot: conception-Réalisation de la couverture du terrain omnisport du plateau sportif du complexe Fritz Graccus au Raizet
Numéro du lot: 3
Brève description:
travaux de couverture du terrain omnisports du plateau sportif du complexe Fritz Graccus
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: abymes

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
dc 1 : Lettre de candidature - habilitation du mandataire par ses co-traitants, à remplir, par le candidat (incluant notamment la déclaration sur l'honneur du candidat conformément à l'article R2143-3 du Code de la commande publiqueet DC 2 : Déclaration du candidat ou chaque membre du groupement à compléter- ou DUME article R2143-4 du Code de la commande publique.- Copie du jugement prononcé à cet effet si le candidat est en redressement judiciaire- pouvoir de la personne habilitée à engager la société
Afficher plus
Situation économique et financière:
-Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles,-preuve d'une assurance pour les Risques professionnels, responsabilité civile en cours de validité (pour tout candidat),-déclaration appropriée de banques (pour les entreprises de création récente)
Afficher plus
Capacité technique et professionnelle:
-Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,-déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,-liste des travaux exécutés (5 dernières années) avec attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants, montant, année, lieu d'exécution, destinataire public ou privé et, précisions s'ils ont été faits selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin
Afficher plus

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-10-10 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Lieu: mairie des Abymes
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Critère de qualité (nom): Traitement de déchets et organisation du chantier en site urbain
Prix (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Valelur technique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21971101700018
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-securises.fr 🌏
URL des documents: https://www.marches-securises.fr 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Basse-Terre
Adresse postale: 34, Chemin des Bougainvilliers Cité Guillard
Commune postale: Basse Terre
Code postal: 97100
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-basse-terre@juradm.fr 📧
Adresse Internet: http://guadeloupe.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 171-537476 (2023-09-01)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France RUP FR — Régions Ultrapériphériques Françaises Guadeloupe
Produits/services:
Travaux de construction Travaux de construction complète ou... Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction de bâtiments... Travaux de construction... Travaux de construction... Travaux de construction d'ouvrages... Services d'architecture, services de... Services d'ingénierie Services de conseil en matière...