TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOCAL TRANSFORMATEUR Préalablement à l’opération de restructuration de l’hôpital d’Embrun

Chicas

Le présent marché a pour objet des prestations de travaux portant sur la création du local transformateur du projet « Nouvel Hôpital d’Embrun (NHE) » préalablement à l’opération de restructuration de l’hôpital d’Embrun. La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Date limite

Deadline 2026-09-14

Qui ?

• Chicas

Qu'est-ce que c'est ?

• Quincaillerie › Serrurerie
• Travaux de câblage et d'installations électriques › Travaux d'installations électriques
• Travaux de revêtement › Travaux d'étanchéification

Où ?

• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Bouches-du-Rhône
• Provence-Alpes-Côte d’Azur › Hautes-Alpes

Historique des marchés publics

Date	Document
2026-07-24	Avis de marché

Avis de marché (2026-07-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN LOCAL TRANSFORMATEUR Préalablement à l’opération de restructuration de l’hôpital d’Embrun
Numéro de référence: 022-2026
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de construction 📦
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 5
Les offres peuvent être présentées pour un nombre maximal de lots: 5

1️⃣
Identifiant interne: LOT 1 - GROS OEUVRE
Titre: LOT 1 - GROS OEUVRE
Description du marché: LOT 1 - GROS OEUVRE
Informations complémentaires:

L’ensemble des prestations fait l’objet de cinq lots décomposés comme suit : Lot n°1 Gros œuvre Lot n°2 Étanchéité Lot n°3 Métallerie-Serrurerie Lot n°4 Électricité CFO / CFA Lot n°5 VRD Les candidats devront répondre au lot complet sous peine de rejet de leur offre. Les candidats peuvent candidater sur un ou plusieurs lots.

Ville: Embrun
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Hautes-Alpes 🏙️
Durée de l'accord: 5 mois
Informations sur les options
Options ✅
Description des options:

À partir du moment où le calendrier détaillé d'exécution a été notifié aux titulaires, aucune prolongation de délais autre que celle afférente aux intempéries, ne pourra être accordée par le Maître d'ouvrage sans une demande expresse formulée par lettre recommandée au maître d'œuvre dans un délai de cinq (5) jours au plus après l'évènement motivant la demande de prolongation. Toutes les justifications nécessaires permettant au Maître d'ouvrage de reconnaître le bien-fondé des difficultés imprévues motivant le retard doivent être jointes par les titulaires ; ces justificatifs devront être le cas échéant obtenus auprès des services météorologiques les plus proches. Si, à la suite de l'examen des justifications fournies, le Maître d'ouvrage décide d'accorder une prolongation de délai, un ordre de service fixant le nouveau délai contractuel sera établi si la prolongation entre dans les cas visés aux articles 18.2.2 et 18.2.3 du CCAG Travaux. À défaut, un avenant est requis.

Informations sur les catalogues électroniques
Les offres doivent être présentées sous forme de catalogues électroniques ou comprendre un catalogue électronique
Critères d'attribution
Critère:

Moyens humains et matériels affectés à l'exécution des travaux - 15% Qualité technique / savoir-faire - 25% Hygiène / sécurité / environnement - 10% Planning prévisionnel et délais d'exécution - 10% Prix - 40%

Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: LOT 2 - ETANCHEITE
Titre: LOT 2 - ETANCHEITE
Description du marché: LOT 2 - ETANCHEITE
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: LOT 3 - METALLERIE-SERRURERIE
Titre: LOT 3 - METALLERIE-SERRURERIE
Description du marché: LOT 3 - METALLERIE-SERRURERIE
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: LOT 4 - ELECTRICITE CFO/CFA
Titre: LOT 4 - ELECTRICITE CFO/CFA
Description du marché: LOT 4 - ELECTRICITE CFO/CFA
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: LOT 5 - VRD
Titre: LOT 5 - VRD
Description du marché: LOT 5 - VRD
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires:

Serrurerie 📦

Travaux d'installations électriques 📦

Travaux d'étanchéification 📦

Description
Adresse postale: Lieu d’exécution des prestations : 8 Rue Pierre et Marie Curie, 05200 Embrun
Code postal: 05200
Ville: Embrun

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur l'endroit où obtenir les règles complètes applicables à la procédure:

Les prestations donnent lieu à un marché passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert au sens de l’article L2124-2 du Code de la commande publique. La procédure est notamment soumise aux dispositions des articles R2124-1 et R2124-2 1° et R.2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique. Le montant estimé des travaux (estimation prévisionnelle TCE du coût des travaux) est de 218 400,00€ HT pour l’ensemble des lots concernés par la présente consultation. À tout moment, l’acheteur pourra ne pas donner suite à la procédure conformément à l’article R2185-1 du Code de la commande publique. Le calendrier prévisionnel de la consultation est présent dans le RC.

Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-09-14 12:00:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 180 jours
Conditions de passation du marché
Catalogue électronique: Autorisée
Facturation électronique: Requise
Les commandes électroniques seront utilisées ✅
Le paiement électronique sera utilisé ✅
Le marché contient des conditions d'exécution ✅

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Chicas
Numéro d'enregistrement national: 26050347900016
Adresse postale: 1 PLACE AUGUSTE MURET
Code postal: 05000
Commune postale: Gap
Région: Hautes-Alpes 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Cellule marches
Courrier électronique: cellulemarches@chicas-gap.fr 📧
Téléphone: 0492402804 📞
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Santé
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.gouv.fr 🌏
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Une mise au point du marché pourra être prévue conformément à l’article R2152-13 du Code de la commande publique. Cette dernière ne pourra entraîner de modifications substantielles de l’offre ou du marché. Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours. Il court à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. Les marchés ne comportent pas de tranche optionnelle. L’acheteur se réserve la possibilité de conclure un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires, dans un délai maximum de trois ans à compter de la notification du présent marché, en vertu l’article R2122-7 du Code de la commande publique. Les candidats n’ont pas à apporter de complément au Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

Organe de révision
Nom: Tribunal Administratif de Marseille
Numéro d'enregistrement national: 17130005600024
Adresse postale: 31 RUE JEAN FRANCOIS LECA
Code postal: 13002
Commune postale: Marseille
Région: Bouches-du-Rhône 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: Greffe ta
Courrier électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr 📧
Téléphone: 0491134813 📞
URL: https://marseille.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:

Toutes contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation du présent marché relèveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 rue de Breteuil, 13281 MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-marseille@juradm.fr Le tribunal territorialement compétent est : Tribunal Administratif de Marseille 31 rue Jean-François Leca CS 60642 13235 Marseille Cedex 2 tél. : 04 91 13 48 13 fax : 04 91 81 13 87 / 89 greffe.ta-marseille@juradm.fr http://marseille.tribunal-administratif.fr Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés publics compétent est : Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR) CCIRA de Marseille - Madame PIETRI Place Félix Baret CS 80001 12/13 Règlement de Consultation – Construction d’un local Transformateur – Hôpital d’Embrun 13282 MARSEILLE Cedex 06 Les voies et délais de recours sont les suivants : • Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. • Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du Code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R551-7 du même code. • Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R421-1 à R421-7 du Code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la notification ou publication de la décision de l’organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat). • Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. • Le référé secret des affaires.

Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen

Toutes contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation du présent marché
relèveraient du Tribunal Administratif de MARSEILLE, 22 rue de Breteuil, 13281
MARSEILLE CEDEX 06, tél. : 04.91.13.48.13, e-mail : greffe.ta-marseille@juradm.fr

Le tribunal territorialement compétent est :
Tribunal Administratif de Marseille
31 rue Jean-François Leca
CS 60642
13235 Marseille Cedex 2
tél. : 04 91 13 48 13
fax : 04 91 81 13 87 / 89
greffe.ta-marseille@juradm.fr
http://marseille.tribunal-administratif.fr
Le comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends relatifs aux marchés
publics compétent est :
Préfecture de la région Provence - Alpes - Côte d'Azur
Secrétariat général pour les affaires régionales (SGAR)
CCIRA de Marseille - Madame PIETRI
Place Félix Baret CS 80001
12/13
Règlement de Consultation – Construction d’un local Transformateur – Hôpital d’Embrun
13282 MARSEILLE Cedex 06
Les voies et délais de recours sont les suivants :
• Référé précontractuel prévu aux articles L551-1 à L551-12 du Code de justice
administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.
• Référé contractuel prévu aux articles L551-13 à L551-23 du Code de justice
administrative, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l’article R551-7 du
même code.
• Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles
R421-1 à R421-7 du Code de justice administrative, et pouvant être exercé dans les
deux mois suivant la notification ou publication de la décision de l’organisme (le
recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat).
• Recours de pleine juridiction pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date
à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
• Le référé secret des affaires.

Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 142-517177 (2026-07-24)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)