travaux de construction d'un groupe scolaire de 25 classes, d'un équipement culturel et sportif et d'un parking (intégré) de 105 places au sein de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-Sur-Seine

Commune d ivry sur seine

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-01-22. L'appel d'offres a été publié le 2023-12-15.

Fournisseurs

Les fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :

Qui ?

• Commune d ivry sur seine

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Val-de-Marne

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-12-15	Avis de marché
2024-01-10	Informations complémentaires
2024-10-08	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2023-12-15)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de chantier
Numéro de référence: 2300029
Brève description:

travaux de construction d'un groupe scolaire de 25 classes, d'un équipement culturel et sportif et d'un parking (intégré) de 105 places au sein de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-Sur-Seine

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Travaux de couverture 📦
Travaux de menuiserie 📦
Travaux de cloisonnement 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Travaux de chantier 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Val-de-Marne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: commune d ivry sur seine
Adresse postale: esplanade Georges Marrane
Code postal: 94200
Commune postale: Ivry-sur-Seine
Contact
Adresse Internet: https://www.ivry94.fr 🌏
Courrier électronique: smp@ivry94.fr 📧
Téléphone: +33 149602684 📞
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=frame.ConsultationsOrganisme&org=j4z 🌏
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=863731&orgAcronyme=j4z 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-12-15 📅
Date limite de soumission: 2024-01-22 📅
Date de publication: 2023-12-20 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 245-772339
Numéro JO-S: 245
Informations complémentaires

les critères pondérés de jugement des offres : 1 / valeur technique - 50%lot no1 :- compréhension des enjeux liés à l'installation du chantier et PIC proposé en interface avec projet de ZAC - 3 pts ;- compréhension du jeu d'acteur et du projet - 2 pts ;- capacité à répondre aux caractéristiques d'un projet en interface Construction béton / Construction bois - 5 pts ;- mode opératoire et notamment la compréhension du projet et des détails architecturaux, moyens envisagés pour garantir la qualité d'exécution des ouvrages - 8 pts ;- capacité à utiliser du Béton de site - références de mise en oeuvre du béton avec enjeux bas carbone - 5 pts ;- démarche développement durable et enjeux associés - capacité à intégrer des process de réemploi - 5 pts ;- planning détaillé et propositions d'optimisation - 10 pts ;- moyens humains (Organisation de l'encadrement du personnel (contrôles de travaux, présence au rendez-vous de chantier, etc.) ; Nombre de personnes affectées à l'opération.) - 3 pts ;- moyens matériels mis en place pour l'opération - 2 pts ;- coordination interentreprise et synthèse technique - 4 pts ;- démarche et Moyens développés pour la mission de synthèse - 3 pts .Lots no2 à 8 :- compréhension des enjeux liés à l'installation du chantier et PIC proposé en interface avec projet de Zac - 3 pts ;- compréhension du jeu d'acteur et du projet - 2 pts ;- capacité à répondre aux caractéristiques d'un projet en interface Construction béton / Construction bois - 5 pts ;- mode opératoire et notamment la compréhension du projet et des détails architecturaux, moyens envisagés pour garantir la qualité d'exécution des ouvrages - 10 pts ;- démarche développement durable et enjeux associés - capacité à intégrer des process de réemploi : - 10 pts ;- planning détaillé et propositions d'optimisation - 10 pts ;- moyens humains (Organisation de l'encadrement du personnel (contrôles de travaux, présence au rendez-vous de chantier, etc.) ; Nombre de personnes affectées à l'opération) - 4 pts ;- moyens matériels mis en place pour l'opération - 2 pts ;- coordination interentreprise et synthèse technique - 4 pts .2/ prix - 50 pts La comparaison des prix sera effectuée uniquement sur la base de la DPGF et du montant total indiqué à l'acte d'engagement.Les candidats sont informés que la visite du site est OBLIGATOIRE, pour le lot no1. Les visites se dérouleront uniquement aux dates suivantes suivantes :- 21/12/2023 à 9h ;- 08/01/2024 à 14h.Les candidats doivent au préalable envoyer impérativement un courriel pour informer de leur présence à l'une ou l'autre des sessions de visite, à l'adresse suivante : otinlot@ivry94.fr.Les motifs d'exclusion sont définis dans le règlement de la consultation. Le présent avis est rédigé et publié en français.Conformément au Code, le délai global de paiement ne peut excéder trente jours à compterde la date de réception de la facture par les services municipaux et le dépassement de ce délai ouvre de plein droit et sans autre formalité pour le titulaire du marché, ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires à compter du jour suivant l'expiration de ce délai. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne (B.C.E.) à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit pts .La mise en oeuvre de ce délai interviendra dans les conditions fixées par les articles susmentionnés.Conformément au Code, le retard de paiement donnera lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euro(s). Ces frais sont payés dans undélai de quarante-cinq (45) jours suivant la mise en paiement du principal

Informations complémentaires

Objet
Champ d'application du marché
Nombre maximal de lots par soumissionnaire: 8
Informations sur les lots: néant
Intitulé du lot: installation de chantier - dépollution - terrassement - gros-Oeuvre - charpente métallique
Numéro du lot: 1
Brève description:

installation de chantier - dépollution - terrassement - gros-Oeuvre - charpente métallique

Durée de l'accord: 29 mois
Intitulé du lot: ossature bois - bardage Bois - couverture - etanchéité
Numéro du lot: 2
Brève description: ossature bois - bardage Bois - couverture - etanchéité
Intitulé du lot: menuiseries extérieures - occultations - serrureries
Numéro du lot: 3
Brève description: menuiseries extérieures - occultations - serrureries
Intitulé du lot: menuiseries intérieures - cloisons - doublages - faux-Plafonds - revêtements de sols souples - revêtements de sols et muraux durs - peinture - revêtements et équipements sportifs
Numéro du lot: 4
Brève description:

menuiseries intérieures - cloisons - doublages - faux-Plafonds - revêtements de sols souples - revêtements de sols et muraux durs - peinture - revêtements et équipements sportifs

Description des options:

le lot comprend les Prestations supplémentaire éventuelles obligatoires (c'est-à-dire que les candidats ont l'obligation de la chiffrer dans leur offre, sous peine d'irrégularité de celle-ci) suivantes : - pSE 1 : Baffles acoustique restauration- pSE 2 : Panneaux type obersound salle de danse en remplacement du plâtre perforé- pSE 3 : Plafond bois circulations du RDC en remplacement du plâtre perforéles détails des PSE sont décrits au CCTP

Intitulé du lot: chauffage - ventilation - plomberie - equipements de cuisine
Numéro du lot: 5
Brève description: chauffage - ventilation - plomberie - equipements de cuisine
Description des options:

le lot comprend la Prestation supplémentaire éventuelle obligatoire (c'est-à-dire que les candidats ont l'obligation de la chiffrer dans leur offre, sous peine d'irrégularité de celle-ci) suivante : - pSE 4: Sondes C02 étendu à la zone maternelleles détails de la PSE sont décrits au CCTP

Intitulé du lot: electricité courants forts courants faibles
Numéro du lot: 6
Brève description: electricité courants forts courants faibles
Intitulé du lot: ascenseurs
Numéro du lot: 7
Brève description: ascenseurs
Intitulé du lot: vrd - aménagements extérieurs
Numéro du lot: 8
Brève description: vrd - aménagements extérieurs
Description des options:

le lot comprend la Prestation supplémentaire éventuelle obligatoire (c'est-à-dire que les candidats ont l'obligation de la chiffrer dans leur offre, sous peine d'irrégularité de celle-ci) suivante : - pSE 5 : Enrochement jardinles détails de la PSE sont décrits au CCTP

Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: ivry-Sur-Seine

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Situation économique et financière:

une déclaration relative au chiffre d'affaires global et au chiffre d'affaires concernant plus précisément la prestation à réaliser, au cours des trois dernières années

Capacité technique et professionnelle:

-une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ;-une déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le prestataire dispose pour la réalisation du présent marché ; -la présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin ; -une présentation des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique et notamment des responsables de prestations de service de même nature que celles du marché ;-les certificats de qualifications professionnelles de type Qualibat, Qualipaysage suivant, ou équivalent, en cours de validité :Lot no 01 : Installation de chantier - dépollution - terrassement - gros-Oeuvre - charpente métallique :- qualibat 1312 : terrassements - fouilles (technicité confirmée);- qualibat 2112 : Technicité confirmée.lot no 02 : Ossature bois - bardage Bois - couverture - etanchéité :- qualibat 2352 Fourniture et pose de bâtiments à ossature bois - technicité confirmée;- qualibat 2362 Fabrication et pose de bâtiments à ossature bois - technicité confirmée.lot no 05 : Chauffage - ventilation - plomberie - equipements de cuisine : - qualibat 5312 : installations thermiques (Technicité confirmée).Lot no08 : VRD - aménagements extérieurs- qualipaysage P110 Création de jardin et d'espaces verts;- qualipaysage Vt800 Création végétalisation des toitures;- qualipaysage E131 Entretien de jardins et d'espaces verts

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

le pouvoir adjudicateur a décidé de mettre en oeuvre une action de promotion de l'emploi et de l'insertion sur cette opération. Cette action fait l'objet d'une clause d'insertion, mise en oeuvre dans le cadre de l'article L2111-1 du Code de la commande publique, décrite à l'article 1.5 du CCAP. Son exécution est obligatoire

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2024-01-22 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21940041300015
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.maximilien.fr/?page=frame.ConsultationsOrganisme&org=j4z 🌏
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=frame.ConsultationsOrganisme&org=j4z 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Melun
Adresse postale: 43, rue du Général de Gaulle Case postale no8630
Commune postale: Melun Cedex
Code postal: 77008
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 160566630 📞
Courrier électronique: greffe.ta-melun@juradm.fr 📧
Organisme responsable des procédures de médiation
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 245-772339 (2023-12-15)

Informations complémentaires (2024-01-10)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de terrassement 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2024-01-10 📅
Date limite de soumission: 2024-01-31 📅
Date de publication: 2024-01-15 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2024/S 010-024630
Se réfère à l'avis: 2023/S 245-772339
Numéro JO-S: 10
Source: OJS 2024/S 010-024630 (2024-01-10)

Avis d'attribution de marché (2024-10-08)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction d'un groupe scolaire de 25 classes, d'un équipement culturel et sportif et d'un parking (intégré) de 105 places au sein de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-Sur-Seine
Brève description:

Travaux de construction d'un groupe scolaire de 25 classes, d'un équipement culturel et sportif et d'un parking (intégré) de 105 places au sein de la ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-Sur-Seine

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de chantier 📦
Valeur totale du marché (hors TVA): 20541782.92 EUR 💰
Informations sur les lots
Ce contrat est divisé en lots ✅

1️⃣
Identifiant interne: Lot nº: 1
Titre: Installation de chantier - dépollution - terrassement - gros-oeuvre - charpente métallique
Description du marché:

Installation de chantier - dépollution - terrassement - gros-oeuvre - charpente métallique

Produits/services: Travaux de terrassement 📦
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Ce critère sera jugé au regard des sous-critères listés au règlement de la consultation.
Critère de qualité (pondération): 50
Prix ✅
Prix (pondération): 50
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001

2️⃣
Identifiant interne: Lot n°2
Titre: Ossature bois - Bardage Bois - Couverture - Etanchéité
Description du marché: Ossature bois - Bardage Bois - Couverture - Etanchéité
Produits/services: Travaux de couverture 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0002

3️⃣
Identifiant interne: Lot nº3
Titre: Menuiseries extérieures - occultations - serrureries
Description du marché: Menuiseries extérieures - occultations - serrureries
Produits/services: Travaux de menuiserie 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0003

4️⃣
Identifiant interne: Lot nº4
Titre: Menuiseries intérieures - cloisons - doublages - faux-Plafonds - revêtements de sols souples - revêtements de sols et muraux durs - peinture - revêtements et équipements sportifs
Description du marché:

Menuiseries intérieures - cloisons - doublages - faux-Plafonds - revêtements de sols souples - revêtements de sols et muraux durs - peinture - revêtements et équipements sportifs

Produits/services: Travaux de cloisonnement 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

5️⃣
Identifiant interne: Lot nº5
Titre: Chauffage - ventilation - plomberie - équipements de cuisine
Description du marché: Chauffage - ventilation - plomberie - équipements de cuisine
Produits/services: Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0005

6️⃣
Identifiant interne: Lot nº6
Titre: Electricité courants forts courants faibles
Description du marché: Electricité courants forts courants faibles
Produits/services: Travaux d'équipement électrique 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0006

7️⃣
Identifiant interne: Lot nº7
Titre: Ascenseurs
Description du marché: Ascenseurs
Produits/services: Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0007

8️⃣
Identifiant interne: Lot nº8
Titre: VRD - aménagements extérieurs
Description du marché: VRD - aménagements extérieurs
Produits/services: Travaux d'aménagement paysager 📦
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0008

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Critères d'attribution
Type de pondération: Pondération (points, valeur exacte)

Attribution du marché

1️⃣
Un contrat/lot est attribué ✅
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Numéro de contrat: 2024-24029
Date de conclusion du contrat: 2024-08-02 📅
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 8361125.86 EUR 💰
Identifiant de l’offre: OFFRE DONATO
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Entreprise donato
Nom et adresse du contractant
Nom: Entreprise donato
Numéro d'enregistrement national: 65980120300020
Code postal: 78200
Commune postale: Buchelay
Région: Yvelines 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: contact@donato-construction.fr 📧
Téléphone: 0130331560 📞
Le Titulaire/lauréat est coté sur un marché réglementé ✅

2️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0008
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 501942.73 EUR 💰
Identifiant de l’offre: OFFRE VALLOIS
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0008
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Entreprise vallois
Nom et adresse du contractant
Nom: Vallois sas
Numéro d'enregistrement national: 420 307 894 00105
Code postal: 78190
Commune postale: Trappes
Courrier électronique: espace-ao-marche@vallois.eu 📧
Téléphone: 01 30 16 07 00 📞

3️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0007
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 550 851 EUR 💰
Identifiant de l’offre: OFFRE OLEOLIFT
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0007
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Entreprise oleolift
Nom et adresse du contractant
Nom: Oleolift
Numéro d'enregistrement national: 817 350 044 00068
Code postal: 77164
Commune postale: Ferrieres en brie
Région: Seine-et-Marne 🏙️
Courrier électronique: ascenseurs@oleolift.fr 📧
Téléphone: 0160170515 📞

4️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0006
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 939008.51 EUR 💰
Identifiant de l’offre: OFFRE PORTELEC
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Entreprise portelec
Nom et adresse du contractant
Nom: Sas portelec
Numéro d'enregistrement national: 52037489300045
Code postal: 77181
Commune postale: Courtry
Courrier électronique: portelec77@orange.fr 📧
Téléphone: 0164217815 📞

5️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0005
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 2 363 422 EUR 💰
Identifiant de l’offre: OFFRE UTB
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0005
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Entreprise utb
Nom et adresse du contractant
Nom: Union technique du batiment
Numéro d'enregistrement national: 57206414500145
Code postal: 93230
Commune postale: Romainville
Région: Seine-Saint-Denis 🏙️
Courrier électronique: demat@utb.fr 📧
Téléphone: 0149917777 📞

6️⃣
Informations sur les non-lauréats
Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou toutes ont été rejetées
La raison pour laquelle un adjudicataire/attributaire n'a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
Numéro d'identification du lot: LOT-0004

7️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0003
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 3584486.14 EUR 💰
Identifiant de l’offre: OFFRE BILLIET
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0003
Informations sur les appels d'offres
Nom de la partie soumissionnaire: Entreprise billiet
Nom et adresse du contractant
Nom: Sas billiet
Numéro d'enregistrement national: 34070898100022
Code postal: 59380
Commune postale: Bierne
Région: Nord 🏙️
Courrier électronique: romaric.thorez@billiet-menuiserie.fr 📧
Téléphone: 0328249191 📞

8️⃣
Numéro d'identification du lot: LOT-0002
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues par voie électronique: 7
Information sur la valeur du contrat/lot (hors TVA)
Valeur totale du contrat/lot: 4240946.68 EUR 💰
Identifiant de l’offre: OFFRE RUBNER HERKRUG
Chef de file du soumissionnaire ✅
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0002
Informations sur les appels d'offres
Le contrat a été attribué à un groupe d'opérateurs économiques ✅
Nom de la partie soumissionnaire: Entreprise herkrug
Nom et adresse du contractant
Nom: Herkrug etancheite
Numéro d'enregistrement national: 40941898500027
Code postal: 77166
Commune postale: Grisy-Suisnes
Courrier électronique: contact@herkrug.fr 📧
Téléphone: 0164059008 📞
Nom: Rubner construction bois
Numéro d'enregistrement national: 52325632900054
Code postal: 69800
Commune postale: Saint Priest
Région: Rhône 🏙️
Courrier électronique: direction.france@rubner.com 📧
Téléphone: 0472790630 📞

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Commune d'Ivry-sur-Seine
Numéro d'enregistrement national: 21940041300015
Adresse postale: Esplanade Georges Marrane
Code postal: 94200
Commune postale: Ivry-sur-Seine
Région: Val-de-Marne 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: smp@ivry94.fr 📧
Téléphone: 0149602712 📞
Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
Activité principale
Services d’administration générale

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Melun
Numéro d'enregistrement national: 17770704900017
Code postal: 77000
Commune postale: Melun
Région: Seine-et-Marne 🏙️
Courrier électronique: greffe.ta-meun@juradm.fr 📧
Téléphone: 0160566630 📞
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2024/S 198-610499 (2024-10-08)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)