travaux d'aménagement de l'île du Ramier à Toulouse - ms6 - secteur Coeur de Parc - 23m0462aoo - sr/Sj

Toulouse Métropole

le présent marché porte sur la réalisation du secteur du Coeur de parc.Le périmètre s'étend de l'entrée Nord du parc délimitée par le futur Ha-Ha réalisé dans le cadre du Ms7 jusqu'à la façade de la piscine Nakache. Il vise la transformation de l'ancien parking du parc d'exposition, actuellement partiellement démoli, en un grand parc paysager.Les travaux portent sur :- terrassements généraux avec tri des terres excavées selon la notice spécifique relative à la renaturalisation des sols- aménagement de cheminements en stabilisé et béton- création de réseaux d'éclairage et de télécommunication- fourniture, pose et raccordement de bornes foraines et fontaine à boire- amendement de terres et mise en oeuvre de substrat- création d'un réseau d'arrosage- réalisation des aménagements paysagers et des travaux de plantation- fourniture et pose de serrurerie spécifique- création d'une volière métallique et aire de jeu- création d'un kiosque à musique

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2024-02-02. L'appel d'offres a été publié le 2023-12-20.

Qui ?

• Toulouse Métropole

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Midi-Pyrénées › Haute-Garonne

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-12-20	Avis de marché

Avis de marché (2023-12-20)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager de parcs
Numéro de référence: 23m0462aoo
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager de parcs 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de terrassement 📦
Installation de matériel de télécommunications 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Travaux d'installation de clôtures, de garde-corps et de dispositifs de sécurité 📦
Installation récréative 📦
Travaux d'assemblage d'ossatures métalliques d'ouvrage 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Haute-Garonne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: toulouse metropole
Adresse postale: direction de la commande publique, 6 rue René Leduc
Code postal: 31505
Commune postale: Toulouse
Contact
Adresse Internet: https://www.toulouse-metropole.fr/ 🌏
Courrier électronique: correspondre@aws-france.com 📧
URL des documents: https://www.agysoft.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: https://www.agysoft.marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-12-20 📅
Date limite de soumission: 2024-02-02 📅
Date de publication: 2023-12-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 247-780731
Numéro JO-S: 247
Informations complémentaires

11 mois de travaux + 6 mois de parachèvement + 24 mois d'entretien conformément au chapitre 14 du Cctp lot 3

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: terrassements et revêtements
Numéro du lot: 01
Brève description: terrassements et revêtements
Durée de l'accord: 11 mois
Description des options:

le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

Nom du projet ou programme financé par l’UE: se reporter au chapitre conditions relatives au contrat
Intitulé du lot: réseaux
Numéro du lot: 02
Brève description: réseaux
Intitulé du lot: espaces verts, arrosage et mobilier spécifique
Numéro du lot: 03
Brève description: espaces verts, arrosage et mobilier spécifique
Informations complémentaires:

11 mois de travaux + 6 mois de parachèvement + 24 mois d'entretien conformément au chapitre 14 du Cctp lot 3

Intitulé du lot: serrurerie
Numéro du lot: 04
Brève description: serrurerie
Intitulé du lot: aire de jeux
Numéro du lot: 05
Brève description: aire de jeux
Intitulé du lot: kiosque à musique
Numéro du lot: 06
Brève description: kiosque à musique
Lieu d'exécution
Site principal ou lieu d'exécution: île du Ramier 31000 - toulouse

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionnerrenseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travailune copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire

Situation économique et financière:

déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois derniers exercices disponiblesdéclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels

Capacité technique et professionnelle:

déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières annéesdéclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contratliste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin)lot 1 :Fntp 2321 : Travaux de terrassements courants en milieu urbainfntp 2342 : Couches de forme en matériaux granulaires pour voirie à faible trafic, parkings, lotissements, plateformesfntp 341 : Chaussées urbaines - assises de chausséesfntp 3432 : Revêtements en béton coulée en place - sans circulation motoriséefntp 3451 : Pavé et dalle en pierre naturelleen complément, le candidat devra s'appuyer sur une entreprise spécialisée dans la conservation et restauration de sculptures de grande taille et en capacité de faire des propositions respectueuses de la conservation d'oeuvre.Pour cela, l'équipe devra bénéficier de la compétence d'un agent ayant un master 2 restauration sculpture, ou équivalent, avec expérience de plus de 5 ans. Ce restaurateur sera chargé de produire le protocole d'intervention et d'en assure la coordination logistique et opérationnelle, puis de la mise en oeuvre des techniques de montage, sécurisation, etc.Références à produire (récentes, moins de 5 ans) tant pour l'entreprise ainsi que pour le restaurateur : déplacements et reposes de sculptures en pierre ou béton, de taille équivalente, datant si possible du Xxème siècle. Des interventions sur des oeuvres protégées au titre des monuments Historiques seront appréciées.Lot 2 :Fntp 2321 : Travaux de terrassements courants en milieu urbainfntp 5143 : Construction de réseaux gravitaires en site urbanisé - profondeur de tranchée ? 3,50m en présence de nappe phréatique ou 3,50m < profondeur de tranchée ? 5,50m hors nappe phréatiquefntp 6413 : Réseaux souterrains électriques en zone urbaine - bt < 1kvfntp 651 : Eclairage public - travaux neufsfntp 681 : Pose de fourreaux - pose de tubes Pvc télécom LstLot 3 :Quali-Paysage P120Qualipaysage E130 : entretienqualipaysage E140 : élagagequalipaysage E150 : fauchagecertification Mps - a pépinières ou plante bleuelot 4 :Qualibat 4411 : Serrurerie métallerie technicité courantelot 5 :Fntp 1131 : Ouvrages de technicité courante,fntp 2422 : Micropieux - autres types de micropieux,qualibat 1231 : Micropieux (ou références équivalentes)qualibat 2411 : Constructions et structures métalliques (technicité courante) (ou références équivalentes)qualibat 2512 : Ponts et passerelles rigides (technicité confirmée) (ou références équivalentes)qualibat 2711 : Montage-Levage d'ouvrages métalliques (technicité courante) (ou références équivalentes)qualisport 700 Installation d'aires de jeux)qualisport 711 Sols amortissants coulés in-situlot 6 :1131 : Ouvrages de technicité courante,2422 : Micropieux - autres types de micropieux,qualibat 1231 : Micropieux (ou références équivalentes)qualibat 2112 : Maçonnerie et ouvrage en béton armé technicité confirmé (ou références équivalentes)qualibat 2301 : Fourniture et pose de charpente traditionnelle, en bois lamellé-collé et structure en bois (technicité courante) (ou références équivalentes)qualibat 2371 : Charpente et structures industrialisées en bois (technicité courante) (ou références équivalentes)qualibat 2381 : Fourniture et pose de bâtiments en panneaux bois massifs croisés (technicité courante) (ou références équivalentes)qualibat 2413 : Constructions et structures métalliques (technicité supérieure) (ou références équivalentes)qualibat 3153 : Couverture en métaux sauf plomb (technicité supérieure) (ou références équivalentes)

Capacité technique et professionnelle

Exécution du marché
Conditions d'exécution du contrat:

l'Exécution des travaux débute à compter de la date fixée par ordre de service.Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande.Le contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une garantie financière pour en bénéficier.Les prix sont révisables.Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur.La consultation comporte des conditions d'exécution à caractère social et environnemental détaillées au cahier des charges.Ressources propres de Toulouse Métropole.Certaines opérations liées à ce marché feront l'objet de recherches de financements publics et privés nationaux ainsi qu'au niveau de l'union européenne (programme Life, Fonds structurels Feder, etc.).Les postes et lots concernés sont :Lot 1 poste 3.1lot 1 poste 3.2lot 1 poste 3.3lot 3 postes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2024-02-02 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: toulouse
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 24310051800170
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.agysoft.marches-publics.info 🌏
URL des documents: https://www.agysoft.marches-publics.info 🌏

Référence
Informations complémentaires

les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Cette consultation bénéficie du Service Dume.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.agysoft.marches-publics.info -Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée.Les prestations sont réglées par des prix unitaires.La période de préparation des travaux est fixée à 2 mois pour tous les lots et n'est pas comprise dans le délai d'exécution des travaux. Elle débutera à compter de la date fixée par ordre de service.Une visite sur site est obligatoire. L'Offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette visite sera déclarée irrégulière. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation.Nombre d'heures d'insertion :Lot 1 : 1000hlot 2 : 300hlot 3 : 150hlot 4 : 150hlot 5 : 300hlot 6 : 100hla transmission des offres par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://toulouse-metropole.marches-publics.info (Référence acheteur public : 23m0462aoo).Renseignements dématérialisation :toulouse MétropoleDirection de la Commande Publique6 rue René Leduc - bP 3582131505 TOULOUSE cedex 5hana ZarevuckaTél. : 05.62.27.65.53mail : hana.zarevucka@toulouse-metropole.fr

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Toulouse
Adresse postale: 68, rue Raymond Iv
Commune postale: Toulouse
Code postal: 31068
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 562735757 📞
Courrier électronique: greffe.ta-toulouse@juradm.fr 📧
Fax: +33 562735740 📠
Source: OJS 2023/S 247-780731 (2023-12-20)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de préparation de chantier (>20)

Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement (>20)

Travaux de fouille et de terrassement (>20)

Travaux d'aménagement paysager (>20)

Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts (>20)