réhabilitation et extension du groupe scolaire Paul Langevin et de son plateau sportif

Commune de Grigny

la consultation porte sur des travaux de restructuration et d'extension du groupe scolaire Paul Langevin et son plateau sportif à Grigny. Les opérations réalisées seront les suivantes : Le désamiantage des réseaux présents en vide sanitaire, la démolition partielle de l'ouvrage, planchers, refends, dallage, la reconstruction à neuf dans l'existant, le remplacement de la totalité des menuiseries extérieures et la mise en oeuvre d'une isolation par l'extérieur, la création d?extensions reliées à l'ouvrage existant, la réhabilitation du City Park, la reprise des aménagements extérieurs et des cours intérieures et extérieures. Les travaux engagés permettront la création de 4 classes supplémentaires, passant ainsi de 20 à 24 classes. L'Effectif maximal sera de 533 élèves et 63 personnels. De fait, l'établissement est un ERP de type R avec des activités de type N, classé en 3ème catégorie

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-09-08. L'appel d'offres a été publié le 2023-07-07.

Qui ? Qu'est-ce que c'est ? Où ?
Historique des marchés publics
Date Document
2023-07-07 Avis de marché
2023-07-25 Informations complémentaires
Avis de marché (2023-07-07)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de préparation de chantier
Numéro de référence: 2300005
Brève description:
la consultation porte sur des travaux de restructuration et d'extension du groupe scolaire Paul Langevin et son plateau sportif à Grigny. Les opérations réalisées seront les suivantes : Le désamiantage des réseaux présents en vide sanitaire, la démolition partielle de l'ouvrage, planchers, refends, dallage, la reconstruction à neuf dans l'existant, le remplacement de la totalité des menuiseries extérieures et la mise en oeuvre d'une isolation par l'extérieur, la création d?extensions reliées à l'ouvrage existant, la réhabilitation du City Park, la reprise des aménagements extérieurs et des cours intérieures et extérieures. Les travaux engagés permettront la création de 4 classes supplémentaires, passant ainsi de 20 à 24 classes. L'Effectif maximal sera de 533 élèves et 63 personnels. De fait, l'établissement est un ERP de type R avec des activités de type N, classé en 3ème catégorie
Afficher plus
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de préparation de chantier 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de désamiantage 📦
Travaux de menuiserie 📦
Revêtement de sols et de murs 📦
Travaux d'installation d'ascenseurs 📦
Travaux d'installation de matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation 📦
Installation de câblage informatique 📦
Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 📦
Installation de cuisines équipées 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Travaux de marquage sportif 📦
Travaux de préparation de chantier 📦
Travaux de couverture et travaux d'autres corps de métier spécialisés 📦
Travaux de plâtrerie 📦
Travaux d'équipement électrique 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Essonne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: commune de Grigny
Adresse postale: 19 route de Corbeil - bP 13
Code postal: 91351
Commune postale: Grigny Cedex
Contact
Adresse Internet: https://maximilien.fr 🌏
Courrier électronique: marches.publics@grigny91.fr 📧
Téléphone: +33 169025353 📞
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=849838&orgAcronyme=h7q 🌏
URL pour la participation: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=849838&orgAcronyme=h7q 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-07-07 📅
Date limite de soumission: 2023-09-08 📅
Date de publication: 2023-07-12 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 132-422157
Numéro JO-S: 132
Informations complémentaires
les marchés prennent effet à la date de leur notification au titulaire concerné. La notification vaut ordre de service prescrivant le démarrage des travaux de la phase 1. Le délai d'exécution de la phase 1 concernant les travaux du groupe scolaire est de 18 mois hors période de période de préparation de 2 mois calendaires, par dérogation à l'article 28.1 du Ccag-Travaux. Le délai d'exécution de la phase 2 pour les travaux du plateau sportif dit " city park ", est de 5 mois hors période de période de préparation de 2 mois calendaires, par dérogation à l'article 28.1 du Ccag-Travaux. Le délai d'exécution de chaque phase court à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant au titulaire de commencer l'exécution des travaux.Les candidats sont informés que les travaux s'exécuteront en site occupé. Les candidats sont réputés avoir pris connaissance du plan des VRD existants et du plan de recollement des VRD de l'école modulaire voisine notamment au regard du fonctionnement du Groupe Scolaire Modulaire voisin. Les réseaux se repiquant sur les réseaux existants, ces données sont à prendre en compte tout au long du chantier.La date prévisionnelle de démarrage des travaux est fixée au 06/11/2023.Visite de site obligatoire : se reporter au règlement de consultation. Clause d'insertion prévue : se reporter aux documents de la consultation. Les macro-lots ne peuvent pas être scindés. Le(S) candidat(s) répond(ent) pour l'ensemble des lots constituant les macro-lots
Afficher plus

Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: désamiantage
Numéro du lot: 1
Brève description: travaux de désamiantage
Durée de l'accord: 18 mois
Intitulé du lot: menuiseries intérieures - mobilier sur mesure - signalétique
Numéro du lot: 09
Brève description: se reporter aux documents de la consultation
Intitulé du lot: revêtements de sols et muraux
Numéro du lot: 10
Intitulé du lot: ascenseur
Numéro du lot: 13
Intitulé du lot: cvc et plomberie
Numéro du lot: 14
Intitulé du lot: gtb (Gestion Technique du Bâtiment)
Numéro du lot: 16
Intitulé du lot: vrd
Numéro du lot: 18
Intitulé du lot: cuisine
Numéro du lot: 19
Intitulé du lot: aménagements extérieurs / Espaces verts
Numéro du lot: 20
Intitulé du lot: equipements sportifs - marquage au sol
Numéro du lot: 21
Durée de l'accord: 5 mois
Intitulé du lot: macro-Lot A composé des lots suivants : lot 02 "Démolition" et le lot 03 "Gros-Oeuvre"
Numéro du lot: A
Intitulé du lot: macro-Lot B composé des lots suivants : - lot 04 " Charpente " ; - lot 05 " Menuiseries Extérieures " ; - lot 06 " Serrurerie " ; - lot 07 " Ravalement " ; - lot 08 " Couverture, Etanchéité "
Numéro du lot: B
Description des options:
le candidat chiffrera la réalisation de : La Charpente Bois du City Stade telle que décrite dans le Macro-Lot B - lot 04 " Charpente " - paragraphe 1.4 : " Prestations supplémentaires éventuelles des ouvrages de charpente (city park) " ; La Couverture bac acier et ouvrages associés du City Stade telle que décrite dans le Macro-Lot B - lot 08 " Couverture, Etanchéité " - paragraphe 1.4.2 : " Prestations supplémentaires éventuelles ". Se reporter à l'article 6.6.3 du règlement de la consultation
Afficher plus
Intitulé du lot: macro-Lot C composé des lots suivants : - lot 11 " Cloisons, Doublages, Faux-Plafonds " ; - lot 12 " Peinture "
Numéro du lot: C
Intitulé du lot: macro-Lot D composé des lots suivants : - lot 15 " Electricité " ; - lot 17 " Photovoltaïque "
Numéro du lot: D
Description des options:
le candidat chiffrera la mise en place d'un monotoring pédagogique telle que décrite dans le Macro-Lot D - lot 17 " Photovoltaïque " - paragraphe 3.1 " Monitoring pédagogique ". Se reporter à l'article 6.6.3 du règlement de la consultation

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 5 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-09-08 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: séance non publique. Hôtel de ville

Pouvoir adjudicateur
Contact
Point de contact: Service marchés publics
Adresse du profil d'acheteur: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=849838&orgAcronyme=h7q 🌏
URL des documents: https://marches.maximilien.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=849838&orgAcronyme=h7q 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal Administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Commune postale: Versailles Cedex
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Fax: +33 139205487 📠
Adresse Internet: http://versailles.tribunal-administratif.fr/Demarches-procedures 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 132-422157 (2023-07-07)
Informations complémentaires (2023-07-25)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'isolation 📦

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-07-25 📅
Date limite de soumission: 2023-09-15 📅
Date de publication: 2023-07-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 144-457758
Se réfère à l'avis: 2023/S 132-422157
Numéro JO-S: 144
Source: OJS 2023/S 144-457758 (2023-07-25)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
Recherches connexes 🔍
Région:
France Ile-de-France Ile-de-France Essonne
Produits/services:
Produits pétroliers, combustibles,... Électricité, chauffage, énergie solaire... Énergie solaire Panneaux solaires Modules solaires photovoltaïques Instruments de musique, articles de... Articles et équipements de sport Meubles (y compris les meubles de... Travaux de construction Travaux de préparation de chantier