marché public de travaux pour l'aménagement du groupe scolaire Delage
Ville de Courbevoie
la consultation est passé par Appel d'offres Ouvert en application des articles L.2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique.Pour chaque lot, elle donnera lieu à la conclusion d'un marché public à prix forfaitaire. La durée globale prévisionnelle des prestations (période de préparation de chantier incluse) est estiméeà 10 mois, sans compter l'année de garantie de parfait achèvement applicables aux marchés de travauxet ce, jusqu'à l'exécution des travaux qui y sont associés
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2023-05-26. L'appel d'offres a été publié le 2023-04-24.
FournisseursLes fournisseurs suivants sont mentionnés dans les décisions d'attribution ou dans d'autres documents relatifs aux marchés publics :
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Ossatures › Travaux de gros œuvre
- • Pose de portes et de fenêtres et d'éléments accessoires › Travaux d'installation de menuiseries non métalliques › Installation de cuisines équipées
- • Revêtement de sols et de murs › Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints
- • Travaux de fouille et de terrassement › Travaux d'aménagement paysager
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2023-04-24 | Avis de marché |
| 2023-04-28 | Informations complémentaires |
| 2023-09-18 | Avis d'attribution de marché |
Avis de marché (2023-04-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Numéro de référence: 23s0022
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Installation de cuisines équipées 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: ville de Courbevoie
Adresse postale: hôtel de Ville, 1 rue Albert Simonin, Service Commande Publique
Code postal: 92401
Commune postale: Courbevoie
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-courbevoie.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@ville-courbevoie.fr 📧
Téléphone: +33 171057192 📞
Fax: +33 171057340 📠
URL des documents: http://www.ville-courbevoie.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.ville-courbevoie.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-04-24 📅
Date limite de soumission: 2023-05-26 📅
Date de publication: 2023-04-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 084-258870
Numéro JO-S: 84
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: gros oeuvre -Second oeuvre - fluides
Numéro du lot: 1
Brève description:
Durée de l'accord: 10 mois
Intitulé du lot: aménagements extérieurs
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: equipements de cuisine
Numéro du lot: 3
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
Situation économique et financière:
Capacité technique et professionnelle:
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 14:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-05-26 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:01
Lieu: courbevoie
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21920026800015
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ville-courbevoie.fr 🌏
URL des documents: http://www.ville-courbevoie.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: ville de Courbevoie : Service de la Commande Publique
Adresse postale: hôtel de Ville, 1 rue Albert Simonin
Pays: Hauts-de-Seine 🏙️
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'hautil
Commune postale: Cergy Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Fax: +33 130173459 📠
Adresse Internet: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Versailles : Préfecture de la région île-de-france/préfecture de Paris
Adresse postale: 5, rue Leblanc
Commune postale: Paris
Code postal: 75911
Téléphone: +33 182524267 📞
Courrier électronique: ccira@paris-idf.gouv.fr 📧
Adresse Internet: http://www.iledefrance.fr/groupes-politiques/comites-consultatifs-reglement-amiable-differents-litiges-relatifs-aux-marches 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 084-258870 (2023-04-24)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux de gros œuvre
Numéro de référence: 23s0022
Brève description:
la consultation est passé par Appel d'offres Ouvert en application des articles L.2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R.2161-5 du Code de la commande publique.Pour chaque lot, elle donnera lieu à la conclusion d'un marché public à prix forfaitaire. La durée globale prévisionnelle des prestations (période de préparation de chantier incluse) est estiméeà 10 mois, sans compter l'année de garantie de parfait achèvement applicables aux marchés de travauxet ce, jusqu'à l'exécution des travaux qui y sont associés
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de gros œuvre 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux de gros œuvre 📦
Travaux d'aménagement paysager 📦
Installation de cuisines équipées 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Hauts-de-Seine 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: ville de Courbevoie
Adresse postale: hôtel de Ville, 1 rue Albert Simonin, Service Commande Publique
Code postal: 92401
Commune postale: Courbevoie
Contact
Adresse Internet: http://www.ville-courbevoie.fr 🌏
Courrier électronique: marchespublics@ville-courbevoie.fr 📧
Téléphone: +33 171057192 📞
Fax: +33 171057340 📠
URL des documents: http://www.ville-courbevoie.fr 🌏
URL pour la participation: http://www.ville-courbevoie.fr 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-04-24 📅
Date limite de soumission: 2023-05-26 📅
Date de publication: 2023-04-28 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 084-258870
Numéro JO-S: 84
Informations complémentaires
les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.ville-courbevoie.fr -Les soumissionnaires ont la possibilité de télécharger le DCE, de poser des questions et de remettre leurs plis via le profil acheteur de la Ville : https://www.ville-courbevoie.fr/715/marches-publics.htmUne visite obligatoire du site est imposée pour les lots no1 et no2 et une visite facultative peut être réalisée pour le lot 3, les modalités de réalisation sont précisées à l'article 5-3 du Rc.Les pièces à remettre au titre de la candidature et de l'offre sont respectivement définies aux articles 5-1 et 5-2 du Rc.Les critères d'analyse des offres sont précisés à l'article 6-2 du RC
Afficher plus
Objet
Champ d'application du marché
Intitulé du lot: gros oeuvre -Second oeuvre - fluides
Numéro du lot: 1
Brève description:
le délai d'exécution du marché se décompose comme suit :- période de préparation :o 4 semaines pour les 3 lots, à compter de la date de notification du contrat,- exécution des travaux tous lots confondus : 9 mois au global, à l'issu de la période depréparation. Les délais spécifiques selon les lots et les prestations sont définis dans le planningremis par la Ville.A titre indicatif, le démarrage des prestations (période de préparation incluse) est prévu pour le mois dejuillet 2023. L'École doit ouvrir impérativement pour la rentrée scolaire de septembre 2024, tous lotsachevés et autorisation d'ouverture de la commission de sécurité
Afficher plus
Intitulé du lot: aménagements extérieurs
Numéro du lot: 2
Intitulé du lot: equipements de cuisine
Numéro du lot: 3
Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:
- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.Pour le lot no1 il est imposé que le mandataire en cas de groupement effectue les missions de secondoeuvre
Afficher plus
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles
Afficher plus
- Copie du pouvoir de la personne habilitée à engager la société.- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.Qualifications ou équivalents (une qualification peut être détenu par le mandataire en cas degroupement ou un autre membre du groupement ou le cas échéant par un sous-traitant mais laqualification ou son équivalent doit être fourni lors de la remise de l'offre et la candidature) :Lot 1 :o 2111 - maçonnerie et ouvrages en béton arméeo 4131 - plaques de plâtreo 4312 - fourniture et pose de menuiseries intérieure en boiso 4411 - serrurerie-MétallerieO 4711 - produits verrierso 5111 - installation de plomberie sanitaire en collectifo 5252 - installation de distribution de chauffage ou de rafraîchissement aveccentrale de traitement d'airo 5251 - installation de chauffage ou de froid raccordée sur le réseau urbaino 5312 - installation de vmc en collectifo 6111 - peintureO 6153 - peinture en lettres et attributso 6261 - chapesO 6212 - revêtements textiles en lèso 6311 - carrelage - revêtementso 6611 - fourniture et pose de plafonds suspendus modulaireso 7122 - isolation thermique par l'intérieuro 7212 - isoaltion et traitement acoustiqueo 9112 - agencementO 1452 - travaux d'accès difficile sur cordeso 1421 - montage plate-formes et échafaudageslot 2 :o Aménagement paysagers spécialiséo Végétalisation extérieure du bâti spécialiséo Entretien d'aménagements paysagers spécialisélot 3 :o 9123 - cuisines et collectivités
Afficher plus
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 14:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-05-26 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:01
Lieu: courbevoie
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 60
Prix (pondération): 40
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21920026800015
Contact
Adresse du profil d'acheteur: http://www.ville-courbevoie.fr 🌏
URL des documents: http://www.ville-courbevoie.fr 🌏
Nom du pouvoir adjudicateur: ville de Courbevoie : Service de la Commande Publique
Adresse postale: hôtel de Ville, 1 rue Albert Simonin
Pays: Hauts-de-Seine 🏙️
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Adresse postale: 2-4 bd de l'hautil
Commune postale: Cergy Pontoise
Code postal: 95027
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 130173400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr 📧
Fax: +33 130173459 📠
Adresse Internet: http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/ 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: comité consultatif interdépartemental de règlement amiable des différents ou litiges relatifs aux marchés publics de Versailles : Préfecture de la région île-de-france/préfecture de Paris
Adresse postale: 5, rue Leblanc
Commune postale: Paris
Code postal: 75911
Téléphone: +33 182524267 📞
Courrier électronique: ccira@paris-idf.gouv.fr 📧
Adresse Internet: http://www.iledefrance.fr/groupes-politiques/comites-consultatifs-reglement-amiable-differents-litiges-relatifs-aux-marches 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Identique à : Organe de révision
Source: OJS 2023/S 084-258870 (2023-04-24)
Informations complémentaires (2023-04-28)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints 📦
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-04-28 📅
Date limite de soumission: 2023-06-05 📅
Date de publication: 2023-05-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 086-264061
Se réfère à l'avis: 2023/S 084-258870
Numéro JO-S: 86
Source: OJS 2023/S 086-264061 (2023-04-28)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Informations complémentaires
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux de pose de revêtement de sols et de murs et pose de papiers peints 📦
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-04-28 📅
Date limite de soumission: 2023-06-05 📅
Date de publication: 2023-05-03 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 086-264061
Se réfère à l'avis: 2023/S 084-258870
Numéro JO-S: 86
Source: OJS 2023/S 086-264061 (2023-04-28)
Avis d'attribution de marché (2023-09-18)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5164636.23 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-09-18 📅
Date de publication: 2023-09-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 183-573219
Numéro JO-S: 183
Informations complémentaires
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-07-06 📅
Nom: environnement Services Construction
Adresse postale: 416 Av De La Division Leclerc
Commune postale: Chatenay Malabry
Code postal: 92290
Pays: France 🇫🇷
Hauts-de-Seine 🏙️
Valeur totale du marché: 4668654.23 EUR 💰
Nom: sicra Ile De France
Adresse postale: 83 Rue Henri Barbusse
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92000
Valeur totale du marché: 365 148 EUR 💰
Nom: l'Industriel Du Froid Et De Cuisson
Adresse postale: 1270 Av Saint Just
Commune postale: Vaux-le-Penil
Code postal: 77000
Pays: Seine-et-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 130 834 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
1
8
Source: OJS 2023/S 183-573219 (2023-09-18)
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale du marché: 5164636.23 EUR 💰
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché
Procédure
Type de soumission: Sans objet
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-09-18 📅
Date de publication: 2023-09-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 183-573219
Numéro JO-S: 183
Informations complémentaires
le dossier est consultable selon les modalités de l'arrêt Tarn et Garonne (Ce Ass 4/4/2014 no358994) après Rdv pris par télécopie uniquement, auprès du service de la Commande Publique (Fax : 01.71.05.73.40) et sous réserve que cette consultation s'effectue dans le respect du secret industriel et commercial et qu'elle ne s'oppose pas à l'intérêt public ou à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques
Afficher plus
Attribution du marché
Date de conclusion du contrat: 2023-07-06 📅
Nom: environnement Services Construction
Adresse postale: 416 Av De La Division Leclerc
Commune postale: Chatenay Malabry
Code postal: 92290
Pays: France 🇫🇷
Hauts-de-Seine 🏙️
Valeur totale du marché: 4668654.23 EUR 💰
Nom: sicra Ile De France
Adresse postale: 83 Rue Henri Barbusse
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92000
Valeur totale du marché: 365 148 EUR 💰
Nom: l'Industriel Du Froid Et De Cuisson
Adresse postale: 1270 Av Saint Just
Commune postale: Vaux-le-Penil
Code postal: 77000
Pays: Seine-et-Marne 🏙️
Valeur totale du marché: 130 834 EUR 💰
Informations sur les appels d'offres
Nombre d'offres reçues: 3
1
8
Source: OJS 2023/S 183-573219 (2023-09-18)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)