Marché de travaux pour la Réhabilitation de 175 logements collectifs - Résidence Magasins Généraux à Roubaix - Lot portant sur des travaux complémentaires de peinture et de revêtements de sols souples

Lille métropole habitat

Acheteur LILLE METROPOLE HABITAT Type de contrat Marché ordinaire Structure Lot unique : Peinture et Sols souples Lieu d'exécution Clause environnementale 1 rue Stephenson et 62,66,80,100 rue de Cassel - 59100 ROUBAIX - Sans objet Délai 16 mois, compris 1 mois de préparation Pénalités de retard Se référer au CCAP Variation des prix Fermes et Actualisables Nature des prix Prix forfaitaires

Date limite

Deadline 2026-09-16

Qui ?

• Lille métropole habitat

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Nord-Pas de Calais › Nord
• Rhône-Alpes › Isère

Historique des marchés publics

Date	Document
2026-07-28	Avis de marché

Avis de marché (2026-07-28)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Marché de travaux pour la Réhabilitation de 175 logements collectifs - Résidence Magasins Généraux à Roubaix - Lot portant sur des travaux complémentaires de peinture et de revêtements de sols souples
Numéro de référence: 26S0090
Brève description:

Type de contrat: Marché de travaux
Produits/services: Travaux de peinture 📦
Description
Identifiant interne: 1
Titre: Peinture - Sols Souples
Description du marché:

Travaux de peinture, de revêtements de sols souples et prestations de remise en état des logements

Produits/services supplémentaires:

Travaux de peinture 📦

Travaux de pose de revêtements de sols 📦

Adresse postale: 1 rue Stephenson et 62,66,80,100 rue de Cassel
Code postal: 59100
Ville: Roubaix
Pays: France 🇫🇷
Lieu d'exécution: Nord 🏙️
Durée de l'accord: 16 mois
Durée de l'accord
Date de début: 2026-11-02 📅
Titre
Numéro d'identification du lot: LOT-0001
Champ d'application du marché
Produits/services supplémentaires: Travaux de pose de revêtements de sols 📦

Procédure
Type de procédure
Procédure ouverte ✅
Base juridique: Directive 2014/24/UE
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2026-09-16 12:00:00 📅
Conditions d'ouverture des offres: 2026-09-16 12:10:00 📅
Conditions d'ouverture des offres (lieu): Lille Metropole Habitat
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6 mois
Conditions de passation du marché
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du règlement (UE) № 910/2014] est requis(e)
Date d'ouverture: 2026-09-16 12:10:00 📅
Lieu: Lille Metropole Habitat
Facturation électronique: Requise

Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: Lille Métropole Habitat
Numéro d'enregistrement national: 54964
Adresse postale: 425 Boulevard Gambetta
Code postal: 59200
Commune postale: Tourcoing
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Point de contact: BITTER Maxime
Courrier électronique: commande.publique@lmh.fr 📧
Téléphone: 0970249249 📞
URL: http://www.lmh.fr 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
Activité principale
Logement et équipements collectifs
Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1855726 🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1855726 🌏
Nom: AW Solutions
Langue du document de marché: français 🗣️
Soumission par voie électronique: Requise

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Dans le cadre de la préparation de leur réponse, les candidats devront participer à une visite de site obligatoire prévue les jeudis 6 et 13 août 2026 à 11h00

Organe de révision
Nom: Tribunal administratif de Lille
Numéro d'enregistrement national: 9CC705BB-F12F-2663-49111B61652CC08B
Adresse postale: 143, rue Jacquemars Giélée
Code postal: 59014
Commune postale: Lille
Région: Nord 🏙️
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: greffe.ta-lille@juradm.fr 📧
Téléphone: 0320631300 📞
Fax: 0320631347 📠
Procédure d'examen
Informations précises sur le(s) délai(s) des procédures d'examen:

Les délais et voies de recours sont les suivants : - référé précontractuel jusqu'à la signature du contrat conformément à l'article L551.1 et suivants du code de justice administrative. - référé contractuel à compter de la signature du marché public et dans un délai de 31 jours suivants la publication de l'avis d'attribution conformément à l'article L551-13 et suivants du CJA. - recours en contestation de la validité du marché public, conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 avril 2014 "Tarn et Garonne" dans un délai de 2 mois à compter de la publication de l'avis d'attribution. Le tribunal compétent est le suivant : Tribunal Administratif de Lille 5 Rue Geoffroy Saint-Hilaire - CS 62039 59014 Lille

Informations sur les flux de travail électroniques
La facturation électronique sera acceptée
Source: OJS 2026/S 145-526360 (2026-07-28)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)

Travaux de parachèvement de bâtiment (>20)

Travaux de peinture et de vitrerie (>20)

Travaux d'application de revêtements de protection (>20)

Travaux de peinture (>20)