marché de Travaux pour l'aménagement urbain du Campus Universitaire de Bordeaux - " Secteur Montaigne Montesquieu "

Avis de marché (2023-05-11)
Pouvoir adjudicateur
Nom et adresse
Nom: société de réalisation immobilière et
Numéro d'enregistrement national: 52153011300021
Adresse postale: 351 cours de la libération
Commune postale: Talence
Code postal: 33405
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: alexandra.guijarro@sria.univ-bordeaux.fr 📧
Région: Gironde 🏙️
URL: https://www.sria-ub.fr/ 🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_aHLS99mYDM 🌏
Communication
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_aHLS99mYDM 🌏
URL de participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_aHLS99mYDM 🌏
Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Immobilier et Aménagement

Objet
Champ d'application du marché
Titre:
“marché de Travaux pour l'aménagement urbain du Campus Universitaire de Bordeaux - " Secteur Montaigne Montesquieu " MA2023-07”
Produits/services: Travaux de terrassement 📦
Brève description:
“marché de Travaux pour l'aménagement urbain du Campus Universitaire de Bordeaux - " Secteur Montaigne Montesquieu "”
Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
Champ d'application du marché
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: néant

1️⃣
Champ d'application du marché
Titre: terrassements - vOIRIE - mOBILIER - reseaux assainissement - eau potable
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement 📦
Lieu d'exécution: Gironde 🏙️
Description du marché: terrassements - vOIRIE - mOBILIER - reseaux assainissement - eau potable
Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 32
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre minimum envisagé: 3
Nombre maximum: 5
Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅

2️⃣
Champ d'application du marché
Titre: eclairage public - basse tension - tELECOMMUNICATIONS
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de matériel d'éclairage public 📦
Description du marché: eclairage public - basse tension - tELECOMMUNICATIONS

3️⃣
Champ d'application du marché
Titre: espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Description du marché: espaces verts

4️⃣
Champ d'application du marché
Titre: mobilier bois / serrurerie
Titre
Numéro d'identification du lot: 4
Description
Produits/services supplémentaires: Installation de mobilier urbain 📦
Description du marché: mobilier bois / serrurerie

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat: cf réglement de la consultation phase candidature

Procédure
Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres au cours de la négociation ou du dialogue
Recours à une procédure par étapes pour réduire progressivement le nombre de solutions à discuter ou d'offres à négocier
Informations sur les négociations
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres initiales sans mener de négociations
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-06-12 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️

Informations complémentaires
Informations complémentaires

“durée d'exécution prévisionnelle du marché :20 mois dont 2 mois de période de préparation et 12 mois de Parfait Achèvement”
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue du Tastet - cS 21490
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
URL: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr 🌏
Organisme responsable des procédures de médiation
Nom: tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue du Tastet - cS 21490
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
URL: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr 🌏
Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: tribunal administratif de Bordeaux
Adresse postale: 9 rue du Tastet - cS 21490
Commune postale: Bordeaux
Code postal: 33063
Pays: France 🇫🇷
URL: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr 🌏
Source: OJS 2023/S 094-289565 (2023-05-11)