MARCHE DE TRAVAUX DE VOIRIES ET RESEAUX DIVERS (VRD), D'ECLAIRAGE ET D'ESPACES VERTS DANS LE CADRE DE L'OPERATION D'AMENAGEMENT COEUR DE VILLE A LA CELLE SAINT-CLOUD (78)
Citallios
Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de voiries et réseaux divers (VRD), d'éclairage et d'espaces verts dans l'opération d'aménagement COEUR DE VILLE à la CELLE-SAINT-CLOUD (78). Le marché est alloti, décomposé en 3 lots : Lot n°1 : Travaux VRD, Lot n°2 : Eclairage Public et Lot n°3 : Espaces verts - Aire de jeux Le présent contrat est conclu pour une durée ferme de 48 mois, à compter de la date de notification du marché ou de la date fixée dans la notification. Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure engagée aura pour objet l'exécution de travaux de VRD, d'éclairage public et d'espaces verts pour la réalisation des espaces publics de l'opération COEUR DE VILLE à la Celle Saint-Cloud (78), notamment : - La réalisation d'une voie centrale circulable nord-sud ; - La réalisation du parvis de la médiathèque ; - La réalisation d'une coulée verte structurante ; - La réalisation de venelles piétonnes.
Date limiteLe délai de réception des offres était de 2024-01-22. L'appel d'offres a été publié le 2023-12-22.
Qui ? Qu'est-ce que c'est ?- • Installation d'appareils d'éclairage extérieur › Installation de matériel d'éclairage public
- • Travaux d'aménagement paysager › Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts › Travaux d'aménagement paysager de parcs
- • Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil › Ouvrages d'art et de génie civil
Historique des marchés publics
| Date | Document |
|---|---|
| 2023-12-22 | Avis de marché |
Avis de marché (2023-12-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager
Numéro de référence: 5022-M23-092/093/094
Brève description:
Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'aménagement paysager 📦
Installation de matériel d'éclairage public 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Yvelines 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Citallios
Adresse postale: 65 rue des trois Fontanot
Code postal: 92020
Commune postale: Nanterre cedex
Contact
Adresse Internet: https://citallios.fr/ 🌏
Courrier électronique: acheteurs@citallios.fr 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_ekY598TZfC 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_ekY598TZfC 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-12-22 📅
Date limite de soumission: 2024-01-22 📅
Date de publication: 2023-12-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 249-789823
Numéro JO-S: 249
Informations complémentaires
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 6 000 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot n° 1 : Travaux de VRD
Numéro du lot: 1
Brève description:
Durée de l'accord: 48 mois
Intitulé du lot: Eclairage public
Numéro du lot: 2
Brève description:
Intitulé du lot: Lot n° 3: Espaces verts et aires de jeux
Numéro du lot: 3
Brève description:
Valeur estimée hors TVA: 750 000 EUR 💰
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2024-01-23 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 15
Prix (pondération): 40
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 33433645000096
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société d'économie mixte
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_ekY598TZfC 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Nanterre
Adresse postale: 179/191 avenue Joliot Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: https://www.justice.fr/themes/tribunal-judiciaire 🌏
Source: OJS 2023/S 249-789823 (2023-12-22)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'aménagement paysager
Numéro de référence: 5022-M23-092/093/094
Brève description:
Le présent marché a pour objet la réalisation des travaux de voiries et réseaux divers (VRD), d'éclairage et d'espaces verts dans l'opération d'aménagement COEUR DE VILLE à la CELLE-SAINT-CLOUD (78). Le marché est alloti, décomposé en 3 lots : Lot n°1 : Travaux VRD, Lot n°2 : Eclairage Public et Lot n°3 : Espaces verts - Aire de jeux Le présent contrat est conclu pour une durée ferme de 48 mois, à compter de la date de notification du marché ou de la date fixée dans la notification. Le marché qui sera conclu à la suite de la procédure engagée aura pour objet l'exécution de travaux de VRD, d'éclairage public et d'espaces verts pour la réalisation des espaces publics de l'opération COEUR DE VILLE à la Celle Saint-Cloud (78), notamment : - La réalisation d'une voie centrale circulable nord-sud ; - La réalisation du parvis de la médiathèque ; - La réalisation d'une coulée verte structurante ; - La réalisation de venelles piétonnes.
Afficher plus
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Marché de travaux
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Travaux d'aménagement paysager 📦
Code CPV supplémentaire: Travaux d'aménagement paysager 📦
Installation de matériel d'éclairage public 📦
Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Yvelines 🏙️
Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique
Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autre
Nom du pouvoir adjudicateur: Citallios
Adresse postale: 65 rue des trois Fontanot
Code postal: 92020
Commune postale: Nanterre cedex
Contact
Adresse Internet: https://citallios.fr/ 🌏
Courrier électronique: acheteurs@citallios.fr 📧
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_ekY598TZfC 🌏
URL pour la participation: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_ekY598TZfC 🌏
Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-12-22 📅
Date limite de soumission: 2024-01-22 📅
Date de publication: 2023-12-27 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 249-789823
Numéro JO-S: 249
Informations complémentaires
Le détail des critères et des sous-critères de jugement des offres sont fixés au règlement de la consultation
Objet
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée: 6 000 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot n° 1 : Travaux de VRD
Numéro du lot: 1
Brève description:
Travaux de VRD. Le lot 1 est conclu pour une durée ferme de 48 mois. Il est à prix mixtes, pour partie à prix global et forfaitaire, pour partie à prix unitaires, dans la la limite du montant maximum de 800 000 euros HT sur la durée totale du marché
Valeur estimée hors TVA: 5 000 000 EUR 💰
Durée de l'accord: 48 mois
Intitulé du lot: Eclairage public
Numéro du lot: 2
Brève description:
Lot 2 : éclairage public. Le lot 2 est conclu pour une durée ferme de 48 mois. Il est à prix global et forfaitaire.
Valeur estimée hors TVA: 350 000 EUR 💰
Intitulé du lot: Lot n° 3: Espaces verts et aires de jeux
Numéro du lot: 3
Brève description:
Espaces verts et aires de jeux. Le lot 3 est conclu pour une durée ferme de 48 mois. Il est à prix mixtes, pour partie à prix global et forfaitaire, pour partie à prix unitaires, dans la la limite du montant maximum de 400 000 euros HT sur la durée totale du marché
Afficher plus
Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 4 mois
Date d'ouverture des offres: 2024-01-23 📅
Heure d'ouverture des offres: 12:00
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique
Critère de qualité (pondération): 45
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 15
Prix (pondération): 40
Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 33433645000096
Autre type de pouvoir adjudicateur: Société d'économie mixte
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp 🌏
URL des documents: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2023_ekY598TZfC 🌏
Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Nanterre
Adresse postale: 179/191 avenue Joliot Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Adresse Internet: https://www.justice.fr/themes/tribunal-judiciaire 🌏
Source: OJS 2023/S 249-789823 (2023-12-22)
Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕
- Travaux de construction (>20 nouveaux marchés)