Marché de travaux de réhabilitation énergétique d'un ensemble immobilier de 49 logements et création de 6 logements par surélévation, situé au 52 rue Stendhal & 55/57 rue des Prairies, 75020 Paris
La consultation est lancée par Batigere en Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat.
elle concerne un marché de travaux de réhabilitation énergétique d'un ensemble immobilier de 49 logements et création de 6 logements par surélévation, situé au 52 rue Stendhal & 55/57 rue des Prairies, 75020 Paris.
le présent avis concerne uniquement la candidature.
une note de présentation du programme est jointe au dossier de candidature des entreprises
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-09-11.
L'appel d'offres a été publié le 2023-07-21.
Avis de marché (2023-07-21) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: Batigere en ile-de-france
Numéro d'enregistrement national: 58200010500137
Adresse postale: 2 rue Voltaire
Commune postale: Levallois-perret
Code postal: 92300
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: idf.achat@batigere.fr📧
Région: Hauts-de-Seine 🏙️
URL: http://www.batigere.fr🌏 Communication
URL des documents: https://www.marches-publics.info🌏
URL de participation: https://www.marches-publics.info🌏 Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Autre
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de réhabilitation énergétique d'un ensemble immobilier de 49 logements et création de 6 logements par surélévation, situé au 52 rue...”
Titre
Marché de travaux de réhabilitation énergétique d'un ensemble immobilier de 49 logements et création de 6 logements par surélévation, situé au 52 rue Stendhal & 55/57 rue des Prairies, 75020 Paris
1325043sa
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“La consultation est lancée par Batigere en Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat.
elle concerne un marché de travaux de réhabilitation...”
Brève description
La consultation est lancée par Batigere en Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat.
elle concerne un marché de travaux de réhabilitation énergétique d'un ensemble immobilier de 49 logements et création de 6 logements par surélévation, situé au 52 rue Stendhal & 55/57 rue des Prairies, 75020 Paris.
le présent avis concerne uniquement la candidature.
une note de présentation du programme est jointe au dossier de candidature des entreprises
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de charpente📦
Produits/services supplémentaires: Travaux de menuiserie📦
Lieu d'exécution: Ile-de-France🏙️
Description du marché:
“La consultation est lancée par Batigere en Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat.
elle concerne un marché de travaux de réhabilitation...”
Description du marché
La consultation est lancée par Batigere en Ile de France, entreprise sociale pour l'habitat.
elle concerne un marché de travaux de réhabilitation énergétique d'un ensemble immobilier de 49 logements et création de 6 logements par surélévation, situé au 52 rue Stendhal & 55/57 rue des Prairies, 75020 Paris.
le présent avis concerne uniquement la candidature.
une note de présentation du programme est jointe au dossier de candidature des entreprises
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 24
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 5
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“Critere 1 : Capacité administrative, technique et financière, représentant 40% de la note globale finale;
critere 2 : Capacité professionnelles selon les...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
Critere 1 : Capacité administrative, technique et financière, représentant 40% de la note globale finale;
critere 2 : Capacité professionnelles selon les références présentées, représentant 60% de la note globale finale.
Afficher plus Informations sur les variantes
Les variantes sont acceptées ✅ Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“Tranche ferme : Réhabilitation des logements situés dans le bâtiment rue Stendhal et des maisons en bande en coeur d'îlot;
tranche optionnelle :...”
Description des options
Tranche ferme : Réhabilitation des logements situés dans le bâtiment rue Stendhal et des maisons en bande en coeur d'îlot;
tranche optionnelle : Réhabilitation et création des 6 logements par surélévation du bâtiment situé rue des Prairies, conditionné par l'obtention des autorisations d'urbanisme et des purges des recours
Afficher plus Champ d'application du marché
Informations sur les fonds de l'Union européenne: Plan de Relance
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions: Se référer au règlement de consultation
Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation
Conditions de participation
“Chiffre d'affaires annuel minimal de 8 M euro(s) Ht sur les 3 dernières exercices” Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection: Se référer au règlement de consultation
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Publication précédente concernant cette procédure: 2023/S 086-266036
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-09-11
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : https://www.marches-publics.info
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal judiciaire de Nanterre
Adresse postale: 179-191, avenue Joliot-Curie
Commune postale: Nanterre
Code postal: 92020
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 140971010📞
Fax: +33 147243161 📠
Source: OJS 2023/S 142-455308 (2023-07-21)