Marché de travaux de construction de 27 logements et 31 places de stationnement - au 81 rue de Seine et 29-30 Chemin Latéral à Alfortville (94140) - 3 lots
La consultation a pour objet l'exécution de travaux de construction de 27 logements et 31 places de stationnement au 81 rue de seine et 29-30 chemin latéral à Alfortville (94140). Logial-Coop souhaite atteindre à la fin des travaux la certification Nf Habitat Hqe. L'exécution des travaux est donc soumise à une obligation de résultat. Les conditions d'exécution sont davantage décrites dans les Cctp. Le marché est alloti en 3 lots techniques. Les lots du marché ne sont pas décomposés en tranches et sont sont traités à prix global et forfaitaire. Le prix de chaque lot est celui porté à l'acte d'engagement. Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. La visite du site est obligatoire dans les conditions décrites au Rc et devra se faire dans un délai de 7 jours avant la date limite. Une phase de négociation pourra être réalisée avec les 3 candidats les mieux classés pour le lot concerné.
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-05-16.
L'appel d'offres a été publié le 2023-04-19.
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“Marché de travaux de construction de 27 logements et 31 places de stationnement - au 81 rue de Seine et 29-30 Chemin Latéral à Alfortville (94140) - 3...”
Titre
Marché de travaux de construction de 27 logements et 31 places de stationnement - au 81 rue de Seine et 29-30 Chemin Latéral à Alfortville (94140) - 3 lots
T/2023/05/Dev
Afficher plus
Produits/services: Travaux de construction de bâtiments📦
Brève description:
“La consultation a pour objet l'exécution de travaux de construction de 27 logements et 31 places de stationnement au 81 rue de seine et 29-30 chemin latéral...”
Brève description
La consultation a pour objet l'exécution de travaux de construction de 27 logements et 31 places de stationnement au 81 rue de seine et 29-30 chemin latéral à Alfortville (94140). Logial-Coop souhaite atteindre à la fin des travaux la certification Nf Habitat Hqe. L'exécution des travaux est donc soumise à une obligation de résultat. Les conditions d'exécution sont davantage décrites dans les Cctp. Le marché est alloti en 3 lots techniques. Les lots du marché ne sont pas décomposés en tranches et sont sont traités à prix global et forfaitaire. Le prix de chaque lot est celui porté à l'acte d'engagement. Les variantes facultatives ne sont pas autorisées. Le pouvoir adjudicateur n'impose le chiffrage d'aucune variante obligatoire. La visite du site est obligatoire dans les conditions décrites au Rc et devra se faire dans un délai de 7 jours avant la date limite. Une phase de négociation pourra être réalisée avec les 3 candidats les mieux classés pour le lot concerné.
Afficher plus Informations sur les lots
Des offres peuvent être soumises pour tous les lots
1️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Travaux de construction
Titre
Numéro d'identification du lot: 1
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de construction de bâtiments📦
Lieu d'exécution: Val-de-Marne🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 81 rue de Seine et 29-30 Chemin Latéral 94140 - Alfortville
Description du marché:
“Le lot 1 du marché est décomposé en 12 postes techniques. Les conditions d'exécution sont davantage décrites dans le Cctp note commune à tous les lots et...”
Description du marché
Le lot 1 du marché est décomposé en 12 postes techniques. Les conditions d'exécution sont davantage décrites dans le Cctp note commune à tous les lots et les Cctp propres à chaque lot/poste technique. Le délai d'exécution du lot 1, est celui fixé par les candidats dans l'acte d'engagement.
toutefois, le délai global d'exécution du lot 1 ne peut excéder 22 mois (hors Gpa). Ce délai englobe également la période de préparation qui est de 2 mois. L'exécution des lots 1, 2 et 3 doit s'inscrire dans un délai global de 22 mois (hors Gpa).
Afficher plus Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 40
Critère de qualité (nom): Délai d'exécution
Critère de qualité (pondération): 10
Prix (pondération): 50
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 34
2️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Travaux d'ascenseurs
Titre
Numéro d'identification du lot: 2
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux d'installation d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques📦
Description du marché:
“Le lot 2 porte sur les travaux d'ascenseurs. Les conditions d'exécution sont davantage décrites dans le Cctp note commune à tous les lots et le Cctp propre...”
Description du marché
Le lot 2 porte sur les travaux d'ascenseurs. Les conditions d'exécution sont davantage décrites dans le Cctp note commune à tous les lots et le Cctp propre au lot 2. Le délai d'exécution du lot 2, est celui fixé par les candidats dans l'acte d'engagement.
toutefois, le délai global d'exécution du lot 2 ne peut excéder 7 mois (hors Gpa). Ce délai englobe également la période de préparation qui est de 1 mois. L'exécution des lots 1, 2 et 3 doit s'inscrire dans un délai global de 22 mois (hors Gpa).
3️⃣ Champ d'application du marché
Titre: Travaux de Vrd/ espaces verts
Titre
Numéro d'identification du lot: 3
Description
Produits/services supplémentaires: Travaux de terrassement📦
Description du marché:
“Le lot 3 porte sur les travaux de Vrd/espaces verts. Les conditions d'exécution sont davantage décrites dans le Cctp note commune à tous les lots et le Cctp...”
Description du marché
Le lot 3 porte sur les travaux de Vrd/espaces verts. Les conditions d'exécution sont davantage décrites dans le Cctp note commune à tous les lots et le Cctp propre au lot 3. Le délai d'exécution du lot 3, est celui fixé par les candidats dans l'acte d'engagement.
toutefois, le délai global d'exécution du lot 3 ne peut excéder 7 mois (hors Gpa). Ce délai englobe également la période de préparation qui est de 1 mois. L'exécution des lots 1, 2 et 3 doit s'inscrire dans un délai global de 22 mois (hors Gpa).
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation...”
Liste et brève description des conditions
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.
- Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné.
- Conformément aux dispositions de l'article R2143-3-1°, le candidat produit à l'appui de sa candidature une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L. 2141-1 à L. 2141-5 et L. 2141-7 à L. 2141-11 notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
- Une attestation d'assurance responsabilité civile décennale, une attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et une attestation d'assurance tous risques chantier le cas échéant
Afficher plus Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
-...”
Liste et brève description des critères de sélection
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.
- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
- Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de conduite des travaux de même nature que celle du marché.
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants.
- La présentation de certificats de qualification professionnels ou équivalents. Il est précisé que la preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence du candidat à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat.
- Si le candidat s'appuie sur d'autres opérateurs économiques pour présenter sa candidature : chacun de ces opérateurs produira les mêmes documents que ceux qui sont exigés du candidat pour justifier de ses capacités ainsi qu'un engagement écrit de chacun de ces opérateurs justifiant que le candidat dispose de leurs capacités pour l'exécution du marché
Afficher plus Conditions de participation
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles):
“Lot 1 : Rge, Qualifelec, Rge Ventilation + et les qualifications indiquées dans les Cctp propre à chaque lot/poste technique ou équivalents.
lots 2 et 3 :...”
Conditions de participation (capacités techniques et professionnelles)
Lot 1 : Rge, Qualifelec, Rge Ventilation + et les qualifications indiquées dans les Cctp propre à chaque lot/poste technique ou équivalents.
lots 2 et 3 : les qualifications indiquées dans les Cctp propre à chaque lot/poste technique ou équivalents.
Afficher plus Informations sur le personnel chargé de l'exécution du contrat
Obligation d'indiquer les noms et les qualifications professionnelles du personnel affecté à l'exécution du contrat
Procédure Type de procédure
Procédure ouverte
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-05-16
12:30 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 6
Conditions d'ouverture des offres: 2023-05-16
14:00 📅
“Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à...”
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.
Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur URL : http://www.marches-publics.info/acheteur/LOGIAL-COOP/
Afficher plus Organe de révision
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠 Service auprès duquel des informations sur la procédure de recours peuvent être obtenues
Nom: Tribunal Judiciaire de Creteil
Adresse postale: Place du Palais
Commune postale: Creteil
Code postal: 94011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 149811600📞
Courrier électronique: tgi-creteil@justice.fr📧
Fax: +33 149811903 📠
Source: OJS 2023/S 080-241289 (2023-04-19)
Informations complémentaires (2023-05-16)
Informations complémentaires Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO S: 2023/S 080-241289
Changements Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2
Ancienne valeur
Date: 2023-05-16 📅
L'heure: 12:30
Nouvelle valeur
Date: 2023-05-25 📅
L'heure: 12:30
Texte à corriger dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7
Ancienne valeur
Texte: Date: 16.05.2023 14:00
Nouvelle valeur
Texte: Date: 25.05.2023 à 14:00
Source: OJS 2023/S 096-301150 (2023-05-16)