maitrise d'oeuvre pour la réhabilitation et la restructuration d'un bâtiment existant pour l'aménagement des nouveaux locaux des services techniques

Commune de Ris Orangis

délai d'exécution du poste 1 : 27 mois. Durée du poste 2 : 48 mois fermes.Etudes de maitrise d'oeuvre phase 1 des travaux d'aménagement. Seuls les bâtiments ou volumes acquis par la Ville sont concernés par les études et les travaux. Cette phase 1 comprend notamment : Le curage des bâtiments et étages, désamiantage des bâtiments et étages, Les mises aux normes accessibilité et incendie des bâtiments et étages, L'Aménagement complet du sous-sol et du Rdc pour y accueillir les différents ateliers techniques, les locaux de vie des agents (vestiaires/sanitaires, salles de pause), le magasin et le service entretien. Enveloppe prévisionnelle travaux phase 1 : 1 530 600 euro(s) Ht - valeur octobre 2022.Marché composite : Poste 1 forfaitaire : missions de base de Moe (Aps, Apd, Pro, Act, Visa, Det, Aor), Poste 2 à bons de commande max 50000 euro(s) Ht sur 48 mois, Poste 3 missions complémentaires forfaitaires : Ssi, Opc et Aménagement et organisation des espaces de magasin et stockage

Date limite

Le délai de réception des offres était de 2023-10-30. L'appel d'offres a été publié le 2023-09-18.

Qui ?

• Commune de Ris Orangis

Qu'est-ce que c'est ?

Où ?

• Ile-de-France › Essonne

Historique des marchés publics

Date	Document
2023-09-18	Avis de marché
2023-11-29	Avis d'attribution de marché

Avis de marché (2023-09-18)
Objet
Champ d'application du marché
Titre: Services d'architecture
Numéro de référence: 2023-22
Brève description:

Métadonnées de l'avis
Langue originale: français 🗣️
Type de document: Avis de marché
Nature du marché: Services
Réglementation: Union européenne, avec participation des pays de l'AMP
Vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV)
Code: Services d'architecture 📦
Code CPV supplémentaire: Services d'architecte pour les bâtiments 📦
Lieu d'exécution
Région NUTS: Essonne 🏙️

Procédure
Type de procédure: Procédure ouverte
Type de soumission: Soumission pour tous les lots
Critères d'attribution
Offre la plus économique

Pouvoir adjudicateur
Identité
Pays: France 🇫🇷
Type de pouvoir adjudicateur: Autorité régionale ou locale
Nom du pouvoir adjudicateur: commune de ris orangis
Adresse postale: place du Général de Gaulle
Code postal: 91130
Commune postale: Ris Orangis
Contact
Adresse Internet: http://www.mairie-ris-orangis.fr/ 🌏
Courrier électronique: marches.publics@ville-ris-orangis.fr 📧
Téléphone: +33 169025252 📞
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏
URL pour la participation: https://www.marches-publics.info 🌏

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-09-18 📅
Date limite de soumission: 2023-10-30 📅
Date de publication: 2023-09-22 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 183-568989
Numéro JO-S: 183
Informations complémentaires

les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur https://www.marches-publics.info -Les candidats doivent obligatoirement effectuer une visite du site dans les conditions suivantes : Personne à contacter : Direction des Services Techniques, de 8h00 à 12h 00 et de 13h00 à 16h30. Tél : 01.69.02.73.10 Mail : services.techniques@ville-ris-orangis.fr Vous indiquerez vos coordonnées complètes, la date et la session de visite choisie (matin / après-midi) ainsi que les noms de tous les visiteurs envisagés. Conditions, dates et horaires : 3 jours entiers seront dédiés aux visites des candidats, à raison d'une visite le matin de 9h30 à 12h00 et d'une visite l'après-midi de 14h00 à 16h30 exclusivement aux dates suivantes : le lundi 09/10/2023, le lundi 16/10/2023, le lundi 23/10/2023. Pas plus de 15 personnes par visite au global. Il faut donc que les candidats soient objectifs et ne viennent pas à la visite avec tout leur groupement. Obligation de rester groupés avec le représentant des Services Techniques. Port des EPI obligatoire car les travaux ORANGE d'individualisation de leurs locaux et d'isolation au tiers seront en cours. Toute personne arrivant en retard ne pourra être raccrochée à la visite. La Ville devant informer ORANGE 8 jours avant la date de visite des participants, il sera demandé de préciser lors de la prise de RDV de la date et la session de visite choisie (matin / après-midi) et, selon le nombre de places restantes disponibles d'indiquer le nombre et les noms de tous les visiteurs envisagés. Cela veut donc dire que les candidats doivent s'inscrire au plus tard 10 jours avant la date de la visite, pour que la ville transmette ensuite à ORANGE la liste des participants. La maîtrise d'ouvrage se réserve le droit de limiter le nombre de représentants par candidat au regarddes impératifs décrits ci-dessus. Les visites à l'improviste ne sont pas autorisées. Une attestation de visite sera remise par l'acheteur.Il est indispensable que, lors du retrait du dossier de consultation des entreprises, le soumissionnaire renseigne le nom de l'organisme soumissionnaire, le nom de la personne physique téléchargeant les documents et une adresse électronique permettant de façon certaine une correspondance électronique. Seule cette adresse électronique sera utilisée par l'acheteur pour échanger avec le soumissionnaire.Sous-critères du prix : 20 Points : Taux de rémunération de la mission de base, 5 Points : Taux de tolérance appliqué sur le coût prévisionnel des travaux. 5 Points : Taux de tolérance appliqué sur le coût de réalisation des travaux. 10 points Phase AOR. 5 Points : mission OPC. 5 Points : mission aménagement locaux techniques et entrepôt/stockage. Sous-Critères valeur technique : 10 Points : Note explicative OPC précisant les moyens mis en place pour le respect du délai de réalisation, 5 Points : Durée et fréquence des visites sur chantier, qui sera consacré à cette tâche essentielle pour le respect du délai de réalisation, 10 Points : Note explicative Aménagement locaux techniques, entrepôts et stockage, précisant la méthodologie mise en oeuvre pour la définition de l'organisation des différents espaces d'entrepôt / stockage et les moyens de manutention, 15 points Moyens humains et organisation formelle de l'équipe de Moe, 5 points Suivi économique et financier des opérations, 5 points Organisation à la phase Aor.Renseignements techniques et administratifs via la plateforme de dématérialisation exclusivement

Informations complémentaires

Objet
Champ d'application du marché
Durée de l'accord: 27 mois
Description des options:

l'Acheteur peut passer avec le titulaire des marchés sans mise en concurrence pour des prestations similaires, dans un délai de 3 ans à compter de la notification du présent contrat, conformément aux dispositions de l'article R2122-7 du Code de la commande publique

Informations juridiques, économiques, financières et techniques
Conditions de participation
Habilitation à exercer l'activité professionnelle:

- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

Capacité technique et professionnelle:

- Certificats de qualifications professionnelles.La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation pour laquelle il se porte candidat- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.- En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.- Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique- présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé.Compétences attendues du groupement :-Bet énergétique / thermique / Ventilation / Chauffage-Bet acoustique-bet spécialisé aménagement de locaux techniques, ateliers, entrepôts et stockage-bet structure-compétence en connectivité, hypervision, supervision et pilotage des équipements techniques-economiste-ssi-compétences en réhabilitation lourde

Informations sur une profession particulière: Services
Référence aux dispositions législatives ou réglementaires pertinentes: notification d'inscription à l'ordre des architectes

Procédure
Base juridique: 32014L0024
Heure limite de réception des offres: 12:00
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Période de validité de l'offre: 6 mois
Date d'ouverture des offres: 2023-10-30 📅
Heure d'ouverture des offres: 14:00
Lieu: salle des commissions
Critères d'attribution
Critère de qualité (nom): Valeur technique de l'offre
Critère de qualité (pondération): 50
Prix (pondération): 50

Pouvoir adjudicateur
Identité
Numéro d'enregistrement national: 21910521000013
Contact
Adresse du profil d'acheteur: https://www.marches-publics.info 🌏
URL des documents: https://www.marches-publics.info 🌏

Informations complémentaires
Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Versailles
Adresse postale: 56 avenue de Saint Cloud
Commune postale: Versailles
Code postal: 78011
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 139205400 📞
Courrier électronique: greffe.ta-versailles@juradm.fr 📧
Fax: +33 139205487 📠
Source: OJS 2023/S 183-568989 (2023-09-18)

Avis d'attribution de marché (2023-11-29)
Objet
Métadonnées de l'avis
Type de document: Avis d'attribution de marché

Procédure
Type de soumission: Sans objet

Référence
Dates
Date d'envoi: 2023-11-29 📅
Date de publication: 2023-12-04 📅
Identifiants
Numéro d'avis: 2023/S 233-732012
Se réfère à l'avis: 2023/S 183-568989
Numéro JO-S: 233
Informations complémentaires

la collectivité a déclaré la procédure sans suite pour motifs d'intérêt général. En effet, initialement prévu en trois phases afin d'échelonner les études, les travaux et la dépense, la ville a décidé par souci de cohérence et de pertinence architecturale et technique de revoir son projet en une seule phase en fusionnant les phases 1, 2 et 3. Regrouper ces phases permettra à l'équipe de maitrise d'oeuvre missionnée d'appréhender le projet dans son entièreté programmatique et architecturale, notamment pour les études de conception cela laissera la latitude à la Moe de s'approprier l'intégralité des locaux et espaces dévolus au projet afin d'en optimiser le potentiel, d'en garantir l'accessibilité et la sécurité par le biais d'un projet global. Par ailleurs, une équipe de maîtrise d'oeuvre unique sera à même d'accompagner la Moa dans l'organisation d'un calendrier phasé des travaux, l'organisation de livraisons partielles pour des déménagements progressifs des services municipaux, l'organisation de travaux en milieu occupé tout en garantissant le maintien du service public et la sécurité de tous

Source: OJS 2023/S 233-732012 (2023-11-29)

Nouveaux marchés dans des catégories connexes 🆕

Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection (>20 nouveaux marchés)

Services d'architecture (>20)