maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de l'institut botanique au sein du jardin des plantes de la Ville de Caen.Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges.Les prestations du maitre d'oeuvre seront réglées par un prix global et forfaitaire (forfait de rémunération).La part de l'enveloppe prévisionnelle du maître de l'ouvrage affectée aux travaux est fixée à 700 000,00 euro(s) (H.T.).
Date limite
Le délai de réception des offres était de 2023-05-02.
L'appel d'offres a été publié le 2023-03-29.
Avis de marché (2023-03-29) Pouvoir adjudicateur Nom et adresse
Nom: ville de Caen
Numéro d'enregistrement national: 21140118700011
Adresse postale: hôtel de Ville, Esplanade J.-M. Louvel
Commune postale: Caen
Code postal: 14000
Pays: France 🇫🇷
Courrier électronique: scp@caenlamer.fr📧
Région: Calvados 🏙️
URL: https://caen.fr/🌏
Adresse du profil d'acheteur: https://www.achatpublic.com🌏 Communication
URL des documents: https://www.achatpublic.com🌏
URL de participation: https://www.achatpublic.com🌏
Objet Champ d'application du marché
Titre:
“maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de l'institut botanique au sein du jardin des plantes de la Ville de Caen
C23bat13”
Produits/services: Services d'architecture📦
Brève description:
“maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de l'institut botanique au sein du jardin des plantes de la Ville de Caen.Le détail des missions confiées au...”
Brève description
maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de l'institut botanique au sein du jardin des plantes de la Ville de Caen.Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges.Les prestations du maitre d'oeuvre seront réglées par un prix global et forfaitaire (forfait de rémunération).La part de l'enveloppe prévisionnelle du maître de l'ouvrage affectée aux travaux est fixée à 700 000,00 euro(s) (H.T.).
1️⃣
Produits/services supplémentaires: Services d'architecture📦
Lieu d'exécution: Calvados 🏙️
Site principal ou lieu d'exécution: 5 Place Blot 14000 - caen
Description du marché:
“maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de l'institut botanique au sein du jardin des plantes de la Ville de Caen.Le détail des missions confiées au...”
Description du marché
maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de l'institut botanique au sein du jardin des plantes de la Ville de Caen.Le détail des missions confiées au titulaire figure au cahier des charges.Les prestations du maitre d'oeuvre seront réglées par un prix global et forfaitaire (forfait de rémunération).La part de l'enveloppe prévisionnelle du maître de l'ouvrage affectée aux travaux est fixée à 700 000,00 euro(s) (H.T.).
Afficher plus Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères ne sont énoncés que dans les documents de passation de marchés
Champ d'application du marché
Valeur totale estimée hors TVA: EUR 91 000 💰
Durée du contrat, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Description
Durée de l'accord: 36
Informations sur les limites du nombre de candidats à inviter
Nombre de candidats envisagé: 3
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats:
“pondération selon les critères suivants :Qualité et pertinence des références - 40.0%qualité et pertinence des compétences - 40.0%garanties et capacités...”
Critères objectifs de sélection du nombre limité de candidats
pondération selon les critères suivants :Qualité et pertinence des références - 40.0%qualité et pertinence des compétences - 40.0%garanties et capacités techniques et financières - 20.0%
Afficher plus Informations sur les options
Options ✅
Description des options:
“le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires”
Description des options
le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires
Informations juridiques, économiques, financières et techniques Conditions de participation
Liste et brève description des conditions:
“pour tous les intervenants:lettre de candidature Dc1, conforme au document du Ministère des Finances (site Internet :...”
Afficher plus Situation économique et financière
Liste et brève description des critères de sélection: pour tous les intervenants: Preuve d'une assurance des risques professionnels
Capacité technique et professionnelle
Liste et brève description des critères de sélection:
“pour tous les intervenants:cadre de présentation des candidatures au format Excel impérativement (selon le modèle fourni, à compléter une seule fois pour le...”
Liste et brève description des critères de sélection
pour tous les intervenants:cadre de présentation des candidatures au format Excel impérativement (selon le modèle fourni, à compléter une seule fois pour le groupement) accompagné des documents justificatifs, des documents justifiants, par tout moyen de preuves, des compétences et qualifications notamment par des Cv, certificats de qualification professionnelle, ou attestations de formation.Seulement pour la compétence architecture du patrimoine:no d'inscription à l'ordre ou registre professionnel équivalent ainsi que la preuve du titre d'architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention " architecture et patrimoine " ou de tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent conformément à l'article R621-26 du code du patrimoineseulement pour la compétence architecture du patrimoine:un dossier illustré comprenant 3 références maximum de projets, sur les 5 dernières années, mettant en valeur, sous forme de documents graphiques, plans, dessins ou photos, les références les plus représentatives de son travail au regard de l'objet et de la spécificité de de la consultation
Afficher plus Informations sur une profession particulière
Réservé à une profession particulière
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente:
“architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention " architecture et patrimoine " ou de tout autre diplôme...”
Référence à la loi, au règlement ou à la disposition administrative pertinente
architecte titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention " architecture et patrimoine " ou de tout autre diplôme reconnu de niveau équivalent en vertu de la Loi no 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et de l'article R621-26 du code du patrimoine
Afficher plus Conditions liées au contrat
Conditions d'exécution du contrat:
“l'Exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.La durée du marché est une durée prévisionnelle.Le contrat prévoit le...”
Conditions d'exécution du contrat
l'Exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service.La durée du marché est une durée prévisionnelle.Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie.Les prix sont révisables.Le paiement des prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur
Procédure Type de procédure
Procédure concurrentielle avec négociation
Informations administratives
Délai de réception des offres ou des demandes de participation: 2023-05-02
12:00 📅
Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées: français 🗣️
Le délai ci-dessous est exprimé en nombre de mois.
Délai minimum pendant lequel le soumissionnaire doit maintenir l'offre: 4
“pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur https://www.achatpublic.com -Compétences obligatoires: Pour répondre à cette consultation, le...”
pour retrouver cet avis intégral, déposer un pli, allez sur https://www.achatpublic.com -Compétences obligatoires: Pour répondre à cette consultation, le candidat ou le groupement (équipe pluridisciplinaire) devra impérativement comprendre au minimum les compétences suivantes :Architecture du patrimoineingénierie structure bois, béton et métalingénierie thermique et fluidesingénierie courants forts et courants faibleseconomie de la constructionles candidats pourront s'adjoindre les services de toute compétence complémentaire qu'ils jugeraient utile à la réalisation du projet.Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement à l'attributaire du marché. Néanmoins, il préconise le groupement solidaire. En cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire des autres membres du groupement pour l'exécution du marché. En cas de groupement, le mandataire sera porteur de la compétence architecture du patrimoine.Il est précisé qu'iln'y a pas d'exclusivité de participation pour les différentes compétences, néanmoins, un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d'un groupement pour un même marché (article R. 2142-23 du Code de la commande publique). Tout manquement à cette règle vaudra élimination de l'ensemble des candidatures concernées.Concernant la phase remise des offres: Une visite sur site est obligatoire. La date prévisionnelle est arrêtée au mois de mai 2023, semaine no22. La date définitive sera communiquée aux candidats admis à présenter une offre. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans le règlement de la consultation.La transmission des plis sur un support physique électronique n'est pas autorisée. La signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette consultation. Les sous-critères retenus pour le jugement des offres sont définis dans le règlement de la consultation
Afficher plus Organe de révision
Nom: tribunal administratif de Caen
Adresse postale: 3, rue Arthur Leduc
Commune postale: Caen
Code postal: 14050
Pays: France 🇫🇷
Téléphone: +33 231707272📞
Courrier électronique: greffe.ta-caen@juradm.fr📧
Fax: +33 231524217 📠
Source: OJS 2023/S 066-196695 (2023-03-29)